木制模型制作安裝工程承包合同

PAGEPAGE1合同編號(hào)：_______木制模型制作安裝工程承包合同甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承擔(dān)木制模型制作安裝工程（以下簡(jiǎn)稱“工程”）的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程內(nèi)容：_______1.4工程面積：_______1.5工程期限：_______第二條承包方式2.1乙方按照甲方提供的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)資料，完成木制模型的制作、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及售后服務(wù)等工作。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供工程所需的原材料、輔助材料、設(shè)備、工具等，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。第三條工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行制作和安裝，確保工程質(zhì)量符合甲方要求。3.2乙方應(yīng)保證工程所用材料、設(shè)備的質(zhì)量，并提供產(chǎn)品合格證明、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。3.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)對(duì)工程進(jìn)行保修，保修期限及內(nèi)容見附件一。第四條工程進(jìn)度及期限4.1乙方應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況，制定合理的施工方案，并嚴(yán)格按照方案進(jìn)行施工。4.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供工程進(jìn)度計(jì)劃，并在工程實(shí)施過程中，按照計(jì)劃完成各階段工作。4.3乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五條工程價(jià)款及支付5.1工程價(jià)款：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。5.2付款方式：甲方分階段支付工程進(jìn)度款，具體支付方式和比例見附件二。5.3工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式見附件三。6.2甲方未按照合同約定支付工程款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款違約金，違約金計(jì)算方式見附件三。第七條爭(zhēng)議解決7.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日附件一：保修期限及內(nèi)容附件二：付款方式和比例附件三：違約金計(jì)算方式合同編號(hào)：_______2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-木制模型制作安裝工程承包合同目錄一、工程概況二、承包方式三、工程質(zhì)量四、工程進(jìn)度及期限五、工程價(jià)款及支付六、違約責(zé)任七、爭(zhēng)議解決八、其他約定附件一：保修期限及內(nèi)容附件二：付款方式和比例附件三：違約金計(jì)算方式甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承擔(dān)木制模型制作安裝工程（以下簡(jiǎn)稱“工程”）的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程內(nèi)容：_______1.4工程面積：_______1.5工程期限：_______二、承包方式2.1乙方按照甲方提供的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)資料，完成木制模型的制作、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及售后服務(wù)等工作。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供工程所需的原材料、輔助材料、設(shè)備、工具等，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行制作和安裝，確保工程質(zhì)量符合甲方要求。3.2乙方應(yīng)保證工程所用材料、設(shè)備的質(zhì)量，并提供產(chǎn)品合格證明、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。3.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)對(duì)工程進(jìn)行保修，保修期限及內(nèi)容見附件一。四、工程進(jìn)度及期限4.1乙方應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況，制定合理的施工方案，并嚴(yán)格按照方案進(jìn)行施工。4.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供工程進(jìn)度計(jì)劃，并在工程實(shí)施過程中，按照計(jì)劃完成各階段工作。4.3乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、工程價(jià)款及支付5.1工程價(jià)款：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。5.2付款方式：甲方分階段支付工程進(jìn)度款，具體支付方式和比例見附件二。5.3工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。六、違約責(zé)任6.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式見附件三。6.2甲方未按照合同約定支付工程款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款違約金，違約金計(jì)算方式見附件三。七、爭(zhēng)議解決7.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日附件一：保修期限及內(nèi)容附件二：付款方式和比例附件三：違約金計(jì)算方式附件列表：1.附件一：保修期限及內(nèi)容2.附件二：付款方式和比例3.附件三：違約金計(jì)算方式法律名詞及解釋：1.《中華人民共和國(guó)合同法》：中華人民共和國(guó)的一部法律，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更和解除等方面的內(nèi)容，是本合同的法律依據(jù)。2.違約金：當(dāng)一方違反合同約定時(shí)，應(yīng)向另一方支付的一定金額作為違約的賠償。3.訴訟：當(dāng)雙方因合同履行發(fā)生糾紛，無法通過協(xié)商解決時(shí)，可以向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判決。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的相關(guān)問題及注意事項(xiàng)：1.工程變更：在工程實(shí)施過程中，甲方可能會(huì)提出變更要求，此時(shí)應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費(fèi)用和期限等。2.質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制作和安裝，確保工程質(zhì)量。如發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或更換。3.工期延誤：乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.付款逾期：甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式和期限支付工程款。如甲方逾期付款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款違約金。5.爭(zhēng)議解決：在合同履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。解決辦法：1.對(duì)于工程變更，甲乙雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費(fèi)用和期限等。2.對(duì)于質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即進(jìn)行修復(fù)或更換，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。3.對(duì)于工期延誤，乙方應(yīng)加快工程進(jìn)度，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.對(duì)于付款逾期，甲方應(yīng)盡快支付逾期款項(xiàng)，并支付逾期付款違約金。5.對(duì)于爭(zhēng)議解決，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。適用場(chǎng)景：本合同適用于以下場(chǎng)景：1.甲