安裝施工合同協(xié)議書

安裝施工合同協(xié)議書合同編號：__________安裝施工合同協(xié)議書地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：一、工程概況1.1項目名稱：__________1.2項目地點：__________1.3項目內容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：__________二、合同價格及支付方式2.1雙方確認，本項目合同價格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方應按照下列支付方式向乙方支付合同價款：（1）合同簽訂后五個工作日內，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款；（2）項目安裝施工進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；（3）項目安裝施工進度達到100%時，甲方支付乙方合同總價款的20%；（4）剩余的10%作為質保金，自項目驗收合格之日起一年內無質量問題，甲方一次性支付給乙方。三、施工期限3.1雙方確認，本項目施工期限為__________日。3.2乙方如因特殊情況無法按期完成施工，應提前七個工作日向甲方提出延期申請，經(jīng)甲方同意后，方可延期。四、質量標準4.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術要求及國家相關標準進行施工，確保工程質量。4.2項目驗收合格后，乙方應承擔一年的質保期，質保期內如出現(xiàn)質量問題，乙方應及時予以修復或更換。五、違約責任5.1乙方如未按約定時間完成施工，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價款×逾期天數(shù)×0.1%。5.2甲方如未按約定時間支付合同價款，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式同上。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得擅自轉讓或變相轉讓合同權利義務。7.2合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工圖紙2.技術要求文檔3.國家相關標準匯編4.工程預算明細表5.付款憑證6.驗收報告7.質保期內維修記錄二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成施工，超過合同約定的施工期限。2.甲方未按約定時間支付合同價款，逾期支付。3.乙方未按照甲方提供的施工圖紙、技術要求施工，質量不符合約定。4.乙方在質保期內未及時修復或更換出現(xiàn)質量問題的工程。5.甲方未按照合同約定支付違約金。三、法律名詞及解釋：1.安裝施工合同：一方（甲方）委托另一方（乙方）進行特定工程的安裝施工，雙方約定價格、期限、質量等事項的協(xié)議。2.合同總價款：雙方約定的完成整個工程所應支付的總金額。3.預付款：合同簽訂后，甲方支付給乙方的一部分款項，通常為合同總價款的30%。4.質保金：項目驗收合格后，甲方保留的一部分款項，用于質保期內出現(xiàn)質量問題時支付給乙方。5.違約金：一方未履行合同約定義務時，應支付給另一方的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應提前七個工作日向甲方提出延期申請，經(jīng)甲方同意后，方可延期。2.付款延誤：甲方應按照約定時間支付合同價款，如有延誤，應支付違約金。3.工程質量問題：乙方應及時修復或更換不符合質量標準的工程，質保期內免費。4.爭議解決：雙方應通過友好協(xié)商解決爭議，如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑物的安裝施工項目，如水電安裝、通風空調安裝、智能化系統(tǒng)安裝等。