2024年承攬加工合同簡易版（六篇）

第7頁共7頁2024年承攬加工合同簡易版合同編號：_____甲方(定作方)：_____公司乙方(承攬方)：_____鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號產品;乙方系專業(yè)產品生產商。根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協(xié)商一致,訂立本合同。第一條定作物情況：1.1品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替)1.2規(guī)格：(應寫明定作物具體的規(guī)格型號，技術要求復雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，并將技術圖紙作為合同附件)1.3數量：(具體寫明定作物的數量，并注明單位)1.4備注：(如無內容，在空格處劃線)第二條合同價款2.1合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)2.2付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制)2.3付款時間：(寫明年、月、日)第三條加工成品質量要求及技術標準：3.1質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱)3.2技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：(注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二)4.3甲方于____年____月____日之前提供原材料。4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后____日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。第五條技術資料、圖紙的提供和保密5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起____日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發(fā)。第六條驗收標準和方法6.1驗收標準：(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)6.2驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后____日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷，甲方有權要求退還。6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。第七條交(提)定作物的時間和地點7.1雙方約定由甲方自提定作物7.1.1自提定作物的時間：(寫明年、月、日)7.1.2自提定作物的地點：(寫明詳細地址不可省略)7.2雙方約定由乙方送交定作物7.2.1送交定作物的時間：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)7.2.2送交定作物的地點：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。7.4交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。第八條包裝要求及費用負擔：8.1包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)8.2費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔)第九條運輸方式及費用負擔9.1定作物的運輸方式：(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)9.2運輸費用由(如無內容，在空格處劃線)承擔。第十條定作物的保修10.1定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止)10.2在保修期內乙方提供保修服務。第十一條定金及預付款11.1甲方向乙方交付定金的數額：(大、小寫兩種形式填寫)11.2甲方向乙方交付定金的時間：(寫明年、月、日)11.3甲方向乙方交付預付款的數額：(大、小寫兩種形式填寫)11.4甲方向乙方交付預付款的時間：(寫明年、月、日)第十二條乙方的違約責任：12.1未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換，并承擔元每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的____%違約金。延期交貨超過____日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。第十三條甲方的違約責任：13.1超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。13.3變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。13.4其它違約責任：(如無內容，在空格處劃線)第十四條爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決：一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“____市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。二)向(根據有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。第十五條本合同簽訂地點(應詳細填寫合同簽訂的地點，如：____區(qū))第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份。甲方(章)：_____乙方(章)：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____地址：_____地址：_____電話：_____電話：_____2024年承攬加工合同簡易版（二）承攬方（甲方）：_____定作方（乙方）：_____甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費定作物名稱型號規(guī)格質量要求計量單位數量加工費單位總價第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱型號規(guī)格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔第六條加工費結算辦法與時間_____。第七條乙方應于____年____月____日前向甲方交付定金____元；乙方應于____年____月____日前向甲方交付預付款____元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責任1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的____‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____％的違約金。6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。第九條乙方的違約責任1.乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值____％的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。第十條聲明及保證（一）甲方：1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。（二）乙方：1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在____天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_____（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2.各方通訊地址如下：_____。3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。第十四條爭議的處理1.本合同受_____國法律管轄并按其進行解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：（1）提交_____仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。第十六條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為____年，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力；合同副本____份，送_____留存一份。承攬方（蓋章）：_____定作方（蓋章）：_____法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：_____地址：_____地址：_________年____月____日____年____月____日簽訂地點：_____簽訂地點：_____2024年承攬加工合同簡易版（三）合同編號:[合同編號]簽署日期:[簽署日期]甲方:[甲方名稱]地址:[甲方地址]聯(lián)系人:[甲方聯(lián)系人]電話:[甲方電話]乙方:[乙方名稱]地址:[乙方地址]聯(lián)系人:[乙方聯(lián)系人]電話:[乙方電話]鑒于:1.甲方為進行特定產品的加工，需要委托乙方提供相應的加工服務；2.乙方具備相關加工技術與設備資源；3.雙方友好協(xié)商并達成以下協(xié)議。根據中華人民共和國合同法和其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平的原則，經充分溝通和協(xié)商，就加工合同的相關事宜達成如下協(xié)議。第一條加工內容1.甲方委托乙方進行以下產品的加工：[具體產品描述]2.加工內容包括但不限于：[加工工序及要求]3.加工數量和完成時間：3.1加工數量：甲方將根據實際需求向乙方下達加工訂單；3.2完成時間：根據訂單的具體要求和雙方商定的交貨期限。第二條加工費用與支付方式1.加工費用：1.1加工費用的具體金額由雙方商議確定；1.2加工費用包括但不限于人工費、材料費、設備使用費等。2.支付方式：2.1加工費用的支付方式由雙方商議確定；2.2甲方應按照雙方商定的支付方式及時間支付加工費用。第三條質量保證1.乙方應保證按照甲方的要求和相關標準進行加工，確保加工產品符合甲方的質量要求。2.加工產品應符合國家相關標準和法律法規(guī)的要求。3.如乙方提供的加工產品在質量上存在問題，甲方有權要求退換貨或要求修補。第四條保密條款1.雙方承諾在合作過程中遵守商業(yè)秘密保護的相關法律法規(guī)，保護對方的商業(yè)秘密和機密信息。2.未經對方書面同意，任何一方不得向第三方透露對方的商業(yè)秘密和機密信息。第五條違約責任1.任一方嚴重違反本合同的約定，根據相關法律法規(guī)的規(guī)定，另一方有權要求違約方賠償損失。2.一方違約，導致另一方無法履行合同，無法恢復正常生產經營，違約方將承擔由此造成的一切費用和損失。第六條爭議解決1.雙方應友好協(xié)商解決各種爭議或糾紛。2.如協(xié)商不成，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會進行仲裁。第七條生效與終止1.本合同自雙方簽署之日起生效。2.本合同有效期:[合同有效期]，如雙方需繼續(xù)合作，應在本合同到期之前提前進行協(xié)商。第八條附則1.本合同一式二份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。2.本合同的補充和修改必須以書面形式經雙方協(xié)商一致后生效。3.本合同的未盡事項由雙方協(xié)商解決。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：簽字：2024年承攬加工合同簡易版（四）[合同編號]甲方：（委托方）地址：聯(lián)系人：電話：傳真：電子郵件：乙方：（承攬方）地址：聯(lián)系人：電話：傳真：電子郵件：鑒于甲方希望委托乙方進行加工，并且雙方經友好協(xié)商，達成如下合同：第一條合同目的甲方根據自身需求委托乙方進行加工，乙方同意接受甲方的委托并承擔相應的加工任務。第二條加工內容甲方委托乙方進行加工的具體內容包括但不限于：[詳細列出加工項目及要求]第三條加工期限1.加工期限約定：[具體約定加工期限，如開始日期、完成日期等]2.加工期限延長：如因不可抗力、甲方原因或其他合理事由導致加工期限不能按約定完成，雙方可協(xié)商一致延長加工期限。第四條產品交付1.加工完成后，乙方應按照甲方約定的交付方式和地點，將加工好的產品交付給甲方。2.產品交付后，甲方有權對產品進行驗收。如產品不符合合同約定要求，甲方有權要求乙方進行修改或重新加工。第五條價格與支付方式1.加工費用：[詳細說明加工費用的計算方式以及支付時間和方式]2.增加費用：如因甲方要求變更加工內容或加工要求導致乙方增加額外成本的，甲方應按照實際發(fā)生的費用支付給乙方。第六條質量保證與售后服務1.乙方對加工的產品質量負責，并保證產品符合國家相關法律法規(guī)的要求。2.乙方在乙方所承諾的質量保證期內，對于因乙方加工不當導致的產品質量問題，乙方應負責修復或重新加工。第七條保密條款1.雙方承諾在合作過程中保持對方提供的機密信息的保密，并且不得將該等機密信息泄露或用于其他違法用途。2.本保密條款在本合同終止后仍具有約束力。第八條違約責任1.如任何一方違反本合同約定，應向對方支付違約金，違約金的金額為合同金額的[合同金額百分比]。2.如由于一方的原因導致本合同無法繼續(xù)履行，無違約方有權解除本合同，并要求違約方承擔相應的賠償責任。第九條不可抗力1.如因不可抗力事件導致一方無法履行合同義務，應及時通知對方，并在合理的期限內提供相應的證明材料。2.一方遭受不可抗力事件的影響，無法履行合同義務的，不承擔違約責任。第十條合同解除1.雙方協(xié)商一致同意解除合同的，應簽署解除協(xié)議。2.如一方嚴重違反本合同約定，影響合同目的的實現(xiàn)，對方有權單方解除本合同，并要求違約方承擔相應的賠償責任。第十一條爭議解決本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會（CIETAC）按照其仲裁規(guī)則進行仲裁。第十二條合同生效及變更1.本合同自雙方蓋章后生效。2.本合同任何變更或補充應以書面形式進行，并經雙方簽署確認后生效。第十三條其他1.本合同未盡事項，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：簽字：簽字：日期：日期：2024年承攬加工合同簡易版（五）尊敬的客戶，感謝您選擇我們公司作為您的合作伙伴。我們非常榮幸地向您提供承攬加工合同，以下是合同的內容。第一條合同雙方甲方：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]第二條合同內容1.甲方委托乙方進行加工承攬，具體加工項目詳見附件一。甲方提供的加工材料由乙方進行加工處理，并按照甲方提供的要求進行生產。2.甲方提供的加工材料必須符合國家相關法規(guī)和標準，并提供相關的合格證明。如甲方提供的材料不符合要求，乙方有權拒絕加工承攬，雙方協(xié)商解決。3.乙方承諾按照甲方提供的加工要求進行加工，保證產品的質量符合甲方的要求。如發(fā)生質量問題，乙方將負責解決和承擔相應的責任和賠償。第三條加工費用1.甲方向乙方支付的加工費用為：人民幣________元。支付方式為：________。2.甲方在與乙方簽訂合同的同時，向乙方支付合同金額的_____比例作為定金。3.加工費用的支付期限為合同生效之日起_____天，逾期未支付的，乙方有權暫停加工或解除合同。第四條交貨期限1.甲方和乙方約定的加工期限為：合同生效之日起________天完成加工并交付。2.甲方同意，在加工過程中，乙方如遇到不可抗力或其他無法預見的情況導致交貨期延遲的，應及時通知甲方，并雙方協(xié)商調整交貨期限。第五條知識產權1.甲方享有加工承攬項目的知識產權，乙方不得在未經甲方許可的情況下擅自使用、傳播或轉讓。2.如乙方在加工過程中創(chuàng)造了新的知識產權，應與甲方共同商議知識產權的歸屬及使用方式。第六條違約責任1.甲方或乙方中任何一方違反合同約定的，應承擔相應的違約責任，并賠償對方因此造成的損失。2.因不可抗力因素導致合同無法履行的，雙方可以協(xié)商解除合同，但應提前通知對方。第七條爭議解決合同執(zhí)行過程中如發(fā)生任何爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條合同的變更和解除任何一方需要變更合同的內容或解除合同，應提前書面通知對方，并雙方協(xié)商解決。第九條合同生效本合同經雙方蓋章并簽字后生效，合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。此為甲方與乙方之間的承攬加工合同，雙方仔細閱讀并確認無誤后，請在下方簽字并蓋章。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：簽字：日期：日期：2024年承攬加工合同簡易版（六）承攬方：_____地址：_____電話：_____定作方：_____地址：_____電話：_____定作方委托承攬方加工_____，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔_____第九條運輸辦法及費用負擔_____第十條轉包1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括：(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。第十一條其他約定_____第十二條承攬方的違約責任1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支