監(jiān)理工程師之水利工程目標(biāo)控制自我檢測(cè)試卷B卷附答案

?監(jiān)理工程師之水利工程目標(biāo)控制自我檢測(cè)試卷B卷附答案

單選題（共60題）1、對(duì)擬建項(xiàng)目的技術(shù)路線工藝過(guò)程、工程條件進(jìn)行研究，對(duì)不同方案進(jìn)行比較，提出最終合理的建設(shè)方案是（）。A.項(xiàng)目建議書(shū)階段B.可行性研究報(bào)告階段C.設(shè)計(jì)階段D.施工階段【答案】B2、BIM能直觀高效地表達(dá)（）數(shù)據(jù)。A.結(jié)構(gòu)完整B.二維空間C.多維空間D.總結(jié)對(duì)比【答案】C3、在投資控制中，把投資的實(shí)際值與計(jì)劃值的差值叫做（）。A.進(jìn)度偏差B.局部偏差C.投資偏差D.絕對(duì)偏差【答案】C4、下列屬于既有法人用于項(xiàng)目資本金的內(nèi)部資金來(lái)源的是（）。A.企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓B.國(guó)家預(yù)算內(nèi)投資C.企業(yè)增資擴(kuò)股D.優(yōu)先股【答案】A5、某企業(yè)年初從金融機(jī)構(gòu)借款3000萬(wàn)元，月利率1%，按季復(fù)利計(jì)息，年末一次性還本付息，則該企業(yè)年末需要向金融機(jī)構(gòu)支付的利息為（）萬(wàn)元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C6、施工質(zhì)量保證工作是（）的行為。A.發(fā)包人B.承包人C.監(jiān)理人D.政府部門(mén)【答案】B7、如果承包人在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)文物、古跡而導(dǎo)致工期延誤時(shí)，承包人可以向發(fā)包人索賠（）A.工期B.工期十費(fèi)用C.利潤(rùn)D.費(fèi)用【答案】B8、土料攤鋪檢驗(yàn)時(shí)，鋪料時(shí)應(yīng)在設(shè)計(jì)邊線外側(cè)各超填一定余量，人工鋪料宜大于（）cm，機(jī)械鋪料宜大于（）cm。A.15，20B.10，20C.15，30D.10，30【答案】D9、根據(jù)《水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》，連續(xù)上升鋪筑的碾壓混凝土，層間允許間隔時(shí)間應(yīng)控制在混凝土（）時(shí)間以內(nèi)。A.初凝B.終凝C.養(yǎng)護(hù)D.拆?！敬鸢浮緼10、下列關(guān)于閘門(mén)安裝說(shuō)法不正確的是（）A.鋼閘門(mén)附件安裝、附屬裝置安裝、鋼閘門(mén)本體及附件涂裝、試驗(yàn)檢測(cè)和調(diào)試校正等工作所需費(fèi)包含在閘門(mén)安裝費(fèi)用中B.閘門(mén)安裝按閘門(mén)尺寸以m3為單位進(jìn)行計(jì)算C.啟閉機(jī)以臺(tái)為單位進(jìn)行計(jì)量D.基礎(chǔ)埋件安裝、附屬設(shè)備（起吊梁或平衡梁、供電系統(tǒng)、控制操作系統(tǒng)、液壓?jiǎn)㈤]機(jī)的液壓系統(tǒng)等）安裝、與閘門(mén)連接和調(diào)試校正等工作所需費(fèi)用包含在啟閉機(jī)安裝費(fèi)用中【答案】B11、分部工程具備驗(yàn)收條件時(shí)，施工單位應(yīng)向項(xiàng)目法人提交驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，項(xiàng)目法人應(yīng)在驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日起（）個(gè)工作日內(nèi)決定是否同意進(jìn)行驗(yàn)收。A.7B.5C.10D.14【答案】C12、水利工程項(xiàng)目劃分不包括（）。A.單位工程B.分部工程C.分項(xiàng)工程D.單元工程【答案】C13、以下關(guān)于混凝土澆筑振搗的技術(shù)要求，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.混凝土澆筑應(yīng)以振搗代替平倉(cāng)B.振搗完應(yīng)慢慢拔出，振搗棒頭應(yīng)插入下層混凝土5～10cmC.嚴(yán)禁振搗器直接碰撞模板、鋼筋及預(yù)埋件D.混凝土澆筑過(guò)程中，嚴(yán)禁在倉(cāng)內(nèi)加水【答案】A14、地下洞室支護(hù)工程要求噴射混凝土抗壓強(qiáng)度保證率應(yīng)在（）A.75%B.80%C.85%D.100%【答案】C15、水利工程施工進(jìn)度計(jì)劃中基于歷史數(shù)據(jù)和項(xiàng)目參數(shù)，使用某種算法或歷史數(shù)據(jù)與其他變量之間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，來(lái)計(jì)算項(xiàng)目所需的資源數(shù)量的方法稱(chēng)為（）。A.類(lèi)比估算B.參數(shù)估算C.經(jīng)驗(yàn)估算D.系統(tǒng)估算【答案】B16、在合同項(xiàng)目開(kāi)工前，（）應(yīng)組織審查承包人呈報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)表。A.總監(jiān)理工程師B.專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師C.監(jiān)理工程師D.發(fā)包人【答案】A17、全面質(zhì)量管理的基本核心是（）。A.使用價(jià)值工程技術(shù)B.提高人的素質(zhì)C.用戶至上D.明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任【答案】B18、對(duì)于圍墾工程，外坡保護(hù)工程量一般按高程（）m以下實(shí)際保護(hù)面積計(jì)算。A.3.2B.4.0C.4.5D.5.0【答案】B19、計(jì)量型抽樣檢驗(yàn)方案的設(shè)計(jì)時(shí)，根據(jù)上、下質(zhì)量統(tǒng)計(jì)是否符合接收判定值，對(duì)于分立雙側(cè)規(guī)格限，同時(shí)計(jì)算上、下質(zhì)量規(guī)格限。下列結(jié)論正確的是（）。A.QL≥kL且QU≥kU，則接收該批B.QL≥kL或QU≥kU，則接收該批C.QL＜kL且QU＜kU，則接收該批D.QL＜kL且QU＜kU，則拒收該批【答案】A20、根據(jù)《水利工程施工監(jiān)理規(guī)范》（SL288）下列情形中，監(jiān)理機(jī)構(gòu)可以簽發(fā)暫停施工指示，并抄送發(fā)包人的是（）。A.工程繼續(xù)施工將會(huì)對(duì)第三者或社會(huì)公共利益造成損害B.為了保證工程質(zhì)量和安全的暫停施工C.承包人未經(jīng)許可進(jìn)行主體工程施工時(shí)，改正這一行為需要的局部停工D.承包人發(fā)生了合同約定的違約行為，且未按照監(jiān)理機(jī)構(gòu)指示糾正其行為【答案】C21、根據(jù)《水利工程施工監(jiān)理規(guī)范》（SL288--2014），跟蹤檢測(cè)費(fèi)用由（）承擔(dān)。A.發(fā)包人B.承包人C.監(jiān)理人D.第三方【答案】B22、監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)所監(jiān)理的工程項(xiàng)目進(jìn)行的定期或不定期的監(jiān)督與檢查，是指的（）。A.旁站B.見(jiàn)證取樣C.平行檢驗(yàn)D.巡視【答案】D23、質(zhì)量要求隨著時(shí)間的進(jìn)展而不斷變化，為了滿足不斷更新的質(zhì)量要求，需對(duì)質(zhì)量控制進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，這體現(xiàn)了質(zhì)量控制的（）。A.唯一性B.多變性C.動(dòng)態(tài)性D.固定性【答案】C24、混凝土在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)測(cè)定其坍落度，但對(duì)于當(dāng)坍落度大于（）mm的混凝土，還應(yīng)測(cè)量其坍落擴(kuò)展度。A.100B.220C.250D.300【答案】B25、由于管理不善、設(shè)備不良、工作場(chǎng)所不良或有關(guān)人員的過(guò)失引起的傷亡事故，是指的（）。A.非責(zé)任事故B.責(zé)任事故C.發(fā)包人責(zé)任事故D.承包人責(zé)任事故【答案】B26、關(guān)于工程監(jiān)理單位的質(zhì)量責(zé)任的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.工程監(jiān)理單位可以轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)B.禁止工程監(jiān)理單位以其他工程監(jiān)理單位的名義承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)C.禁止工程監(jiān)理單位允許其他單位以本單位的名義承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)D.工程監(jiān)理單位應(yīng)在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)【答案】A27、工程在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)和規(guī)定的條件下，完成規(guī)定功能的能力大小和程度是指（）。A.安全性B.性能C.可靠性D.時(shí)間性【答案】C28、價(jià)值工程研究的成本是指（）。A.生產(chǎn)成本B.使用成本C.工廠成本D.壽命周期成本【答案】D29、在工程計(jì)量中，對(duì)承包人應(yīng)提交的資料，監(jiān)理單位應(yīng)在（）中明確。A.監(jiān)理規(guī)劃B.監(jiān)理實(shí)施細(xì)則C.監(jiān)理大綱D.監(jiān)理合同【答案】B30、工程施工階段的質(zhì)量控制，應(yīng)擇優(yōu)選擇能保證工程質(zhì)量的（）A.監(jiān)理單位B.建設(shè)單位C.設(shè)計(jì)單位D.施工單位【答案】D31、可組織質(zhì)量檢測(cè)等單位，依據(jù)相關(guān)規(guī)定編制檢測(cè)方案的單位是（）。A.監(jiān)理單位B.施工單位C.竣工驗(yàn)收單位D.項(xiàng)目法人【答案】D32、根據(jù)《水利工程施工監(jiān)理規(guī)范》（SL288--2014），跟蹤檢測(cè)費(fèi)用由（）承擔(dān)。A.發(fā)包人B.承包人C.監(jiān)理人D.第三方【答案】B33、全面質(zhì)量管理是指一個(gè)組織以質(zhì)量為中心，以（）為基礎(chǔ)，目的在于通過(guò)用戶滿意和本組織所有成員及社會(huì)受益而達(dá)到長(zhǎng)期成功的管理途徑。A.共同設(shè)計(jì)B.全員參與C.共同決策D.全員投資【答案】B34、水利工程質(zhì)量監(jiān)督的依據(jù)不包括（）。A.審核的施工組織設(shè)計(jì)B.國(guó)家相關(guān)的法規(guī)C.行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)D.經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件【答案】A35、下列合同形式中，主要由發(fā)包人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.總價(jià)合同B.單價(jià)合同C.純單價(jià)合同D.成本加酬金合同【答案】D36、計(jì)劃評(píng)審技術(shù)中工作的持續(xù)時(shí)間可以利用三點(diǎn)估算法進(jìn)行，下列不屬于三點(diǎn)估算法估計(jì)完成時(shí)間的是（）。A.客觀估計(jì)時(shí)間B.最可能估計(jì)時(shí)間C.樂(lè)觀估計(jì)時(shí)間D.悲觀估計(jì)時(shí)間【答案】A37、發(fā)包人違約承包人按合同的約定暫停施工（）天后，發(fā)包人仍不糾正違約行為的，承包人可向發(fā)包人發(fā)出解除合同通知。A.14B.7C.28D.21【答案】C38、填筑作業(yè)應(yīng)按水平層次鋪填，不得順坡填筑，分段作業(yè)面的最小長(zhǎng)度，機(jī)械作業(yè)不應(yīng)小于（）m。A.30B.50C.100D.200【答案】C39、項(xiàng)目法人應(yīng)當(dāng)自法人驗(yàn)收通過(guò)之日起（），制作法人驗(yàn)收鑒定書(shū)，發(fā)送參加驗(yàn)收單位并報(bào)送法人驗(yàn)收監(jiān)督管理機(jī)關(guān)備案。A.20天內(nèi)B.20個(gè)工作日內(nèi)C.30天內(nèi)D.30個(gè)工作日內(nèi)【答案】D40、以下選項(xiàng)中屬于項(xiàng)目法人完成工程建設(shè)任務(wù)憑據(jù)的是（）。A.竣工證書(shū)B(niǎo).工程竣工驗(yàn)收鑒定書(shū)C.工程完工證書(shū)D.保修責(zé)任終止證書(shū)【答案】B41、監(jiān)理人員對(duì)于土方試樣的跟蹤檢測(cè)，檢測(cè)數(shù)量應(yīng)不少于承包人檢測(cè)數(shù)量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C42、承包人不得將其承接的水利建設(shè)項(xiàng)目的（）進(jìn)行轉(zhuǎn)包。A.臨時(shí)工程B.永久工程C.主體工程D.附屬工程【答案】C43、混凝土工程中每一倉(cāng)號(hào)為一個(gè)（）。A.單元工程B.分部工程C.單位工程D.工程項(xiàng)目【答案】A44、項(xiàng)目法人應(yīng)當(dāng)自法人驗(yàn)收通過(guò)之日起（），制作法人驗(yàn)收鑒定書(shū)，發(fā)送參加驗(yàn)收單位并報(bào)送法人驗(yàn)收監(jiān)督管理機(jī)關(guān)備案。A.20天內(nèi)B.20個(gè)工作日內(nèi)C.30天內(nèi)D.30個(gè)工作日內(nèi)【答案】D45、對(duì)總體不進(jìn)行任何加工，直接進(jìn)行隨機(jī)抽樣獲取樣本的方法稱(chēng)為（）。A.全數(shù)抽樣B.簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣C.整群抽樣D.多階段抽樣【答案】B46、水利工程設(shè)計(jì)概算編制的首要步驟是()。A.編制基礎(chǔ)單價(jià)B.編制建筑、安裝工程單價(jià)C.計(jì)算概算工程量D.編制各分部工程概算【答案】C47、單選題7.監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)承包人的土方試件跟蹤檢測(cè)比例為（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】D48、將項(xiàng)目總投資按單項(xiàng)工程及單位工程等分解編制而成的資金使用計(jì)劃稱(chēng)為按（）分解的資金使用計(jì)劃。A.投資構(gòu)成B.項(xiàng)目劃分C.時(shí)間進(jìn)度D.專(zhuān)業(yè)工程【答案】B49、（）建設(shè)行政主管部門(mén)對(duì)全國(guó)的建設(shè)工程質(zhì)量實(shí)施統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A.國(guó)務(wù)院B.省級(jí)C.市級(jí)D.縣級(jí)【答案】A50、根據(jù)《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》（SL223-2008），水利工程竣工驗(yàn)收應(yīng)在工程建設(shè)項(xiàng)目全部完成并滿足一定運(yùn)行條件后（）年內(nèi)進(jìn)行A.1B.2C.3D.5【答案】A51、根據(jù)《水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》，下列屬于設(shè)備費(fèi)的是（）A.運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)B.固定資產(chǎn)使用費(fèi)C.工具用具使用費(fèi)D.折舊費(fèi)【答案】A52、工程隱蔽部位具備覆蓋條件后，承包人應(yīng)通知（）在約定的期限內(nèi)檢查。A.發(fā)包人B.勘察單位C.設(shè)計(jì)單位D.監(jiān)理機(jī)構(gòu)【答案】D53、要保證技術(shù)方案生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期有足夠資金支付到期利息，方案的利息備付率最低不要低于（）。A.0.5B.1C.3D.5【答案】B54、某工程的工作內(nèi)容和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)非常明確，工期為10個(gè)月，預(yù)計(jì)施工期間通貨膨脹率低，則該工程較適合采用的合同計(jì)價(jià)方式是（）。A.固定總價(jià)合同B.可調(diào)總價(jià)合同C.固定單價(jià)合同D.可調(diào)單價(jià)合同【答案】A55、下列索賠中，應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)的是（）。A.承包人違約造成工程暫停而產(chǎn)生的費(fèi)用和工期延誤B.不可抗力的自然因素導(dǎo)致的工程暫停施工而產(chǎn)生的費(fèi)用C.承包人為合理施工和安全保障所必需的暫停時(shí)工而產(chǎn)生的工期延誤D.承包人擅自暫停施工而產(chǎn)生的費(fèi)用和工期延誤【答案】B56、水利工程施工中屬于監(jiān)理對(duì)承包人與發(fā)包人之間的進(jìn)度協(xié)調(diào)的方法是（）。A.組織監(jiān)理會(huì)議B.分析延誤的原因和責(zé)任C.事前制訂計(jì)劃D.施工作業(yè)輕重緩急安排【答案】B57、骨料應(yīng)盡量減少轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)。粒徑大于40mm的粗骨料的凈自由落差不宜大于（），超過(guò)時(shí)應(yīng)設(shè)置緩降設(shè)備。A.2mB.3mC.4mD.1m【答案】B58、發(fā)包人的總體控制性進(jìn)度計(jì)劃主要包括工程項(xiàng)目建設(shè)總進(jìn)度計(jì)劃和（）。A.設(shè)計(jì)單位實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃B.承包人實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃C.設(shè)備采購(gòu)單位實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃D.工程項(xiàng)目年度進(jìn)度計(jì)劃【答案】D59、雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中，某工作持續(xù)時(shí)間為5天，其開(kāi)始節(jié)點(diǎn)的最早時(shí)間和最遲時(shí)間分別為14天和17天，完成節(jié)點(diǎn)的最早時(shí)間和最遲時(shí)間分別為23天和29天，該工作的總時(shí)差是（）天。A.3B.4C.6D.10【答案】D60、監(jiān)理人在發(fā)出開(kāi)工通知前應(yīng)獲得（）同意。A.承包人B.監(jiān)督部門(mén)C.發(fā)包人D.設(shè)計(jì)人【答案】C多選題（共45題）1、拌和用水所含物質(zhì)不應(yīng)影響混凝土和易性和混凝土強(qiáng)度的增長(zhǎng)，以及引起鋼筋和混凝土的腐蝕，其中需滿足規(guī)定的項(xiàng)目有（）。A.水的pH值B.不溶物的含量C.可溶物的含量D.難溶物的含量E.硫化物的含量【答案】ABC2、從運(yùn)用法律的推理方法來(lái)看，大陸法系的法官通常不采用的是、（)A.在進(jìn)行歸納時(shí)，往往需要對(duì)法律原理、概念等進(jìn)行法律解釋B.將蘊(yùn)涵于法典中的高度概括的法律原理進(jìn)行演繹和具體化C.在進(jìn)行演繹時(shí),往往需要對(duì)法律原理、概念等進(jìn)行法律解釋D.在進(jìn)行演繹時(shí),往往需要對(duì)法律概念、術(shù)語(yǔ)等進(jìn)行法律解釋【答案】A3、以下單位工程施工質(zhì)量可評(píng)為合格的有（）。A.工程施工期及試運(yùn)行期，單位工程觀測(cè)資料分析結(jié)果符合國(guó)家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定的標(biāo)準(zhǔn)要求B.所含分部工程質(zhì)量全部合格C.質(zhì)量事故已按要求進(jìn)行處理D.工程外觀質(zhì)量得分率達(dá)到50%以上E.單位工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定資料基本齊全【答案】ABC4、安全生產(chǎn)措施計(jì)劃內(nèi)容包括（）。A.配置必要的設(shè)施、裝備和專(zhuān)業(yè)人員B.確定整個(gè)過(guò)程中應(yīng)執(zhí)行的安全規(guī)程C.夜間施工時(shí)安全技術(shù)措施D.確定危險(xiǎn)部位和過(guò)程E.制定安全管理詳細(xì)規(guī)劃大綱【答案】ABCD5、施工過(guò)程中進(jìn)行安全檢查，其形式主要有（）。A.施工單位“三檢制”實(shí)施B.施工單位定期組織的安全檢查C.各級(jí)管理人員的日常巡回檢查、專(zhuān)業(yè)安全檢查D.季節(jié)性和節(jié)假日安全檢查E.班組自我檢查、交接檢查【答案】BCD6、李某是A省C鎮(zhèn)國(guó)光食品廠廠長(zhǎng)，國(guó)光廠系李某個(gè)人投資、個(gè)人經(jīng)營(yíng)的私營(yíng)企業(yè)，效益良好，其產(chǎn)品獲得多次獎(jiǎng)勵(lì)。2005年，C鎮(zhèn)企業(yè)管理局發(fā)布通知，免去李某國(guó)光廠廠長(zhǎng)職務(wù)，同時(shí)任命張某為廠長(zhǎng)及法人代表，此舉遭到李某和國(guó)光廠職工的抵制，張某上任后,感覺(jué)企業(yè)發(fā)展無(wú)望，遂開(kāi)始大量轉(zhuǎn)移企業(yè)資金，一個(gè)明星私營(yíng)企業(yè)就此衰弱。關(guān)于本案，下列說(shuō)法成立的是哪一或者哪些？（）A.國(guó)光食品廠屬李某合法的私人財(cái)產(chǎn)，受1982年《憲法》第13條的保護(hù)B.鎮(zhèn)企業(yè)管理局的行為侵犯了李某的私有財(cái)產(chǎn)權(quán)C.鎮(zhèn)企業(yè)管理局的行為是政府調(diào)節(jié)市場(chǎng)的合法行為D.李某抵制企業(yè)管理局通知的行為是維護(hù)其私有財(cái)產(chǎn)權(quán)的行為【答案】ABD7、計(jì)算期不同的互斥方案，進(jìn)行方案比選可以采用的方法有（）。A.最小公倍數(shù)法B.盈虧平衡分析C.研究期法D.費(fèi)用現(xiàn)值法E.費(fèi)用年值法【答案】AC8、一個(gè)好的抽樣檢驗(yàn)方案，應(yīng)該具備（）。A.當(dāng)質(zhì)量較好時(shí)，應(yīng)該以高概率接受B.當(dāng)質(zhì)量較好時(shí)，以高概率拒收C.當(dāng)質(zhì)量較差時(shí)，以高概率拒收D.當(dāng)質(zhì)量較差時(shí)，以高概率接受E.盡量以高概率接受【答案】AC9、水利工程所使用的粉煤灰檢驗(yàn)項(xiàng)目包括（）。A.相對(duì)密度B.需水量C.細(xì)度模數(shù)D.燒失比E.超遜徑【答案】ABD10、檢察院審查起訴馮某（17歲）故意傷害戴某（16歲）案時(shí)，依法作出附條件不起訴的決定，檢察院的下列哪種行為是合法的：A.檢察院在作出附條件不起訴的決定以前，不僅應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公安機(jī)關(guān)、戴某、馮某的法定代理人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，而且還應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取戴某法定代理人、訴訟代理人的意見(jiàn)B.如果馮某在押，檢察院作出附條件不起訴決定后，應(yīng)當(dāng)釋放馮某C.戴某不服檢察院附條件不起訴決定的，可以直接向法院起訴D.對(duì)附條件不起訴的馮某進(jìn)行監(jiān)督考察的主體是社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)【答案】A11、下列哪些屬于國(guó)際經(jīng)濟(jì)法的調(diào)整對(duì)象？（）A.一國(guó)外貿(mào)管理機(jī)關(guān)對(duì)本國(guó)外貿(mào)公司的管理關(guān)系B.跨國(guó)銀行的法律管制C.東道國(guó)和跨國(guó)銀行的母國(guó)對(duì)跨國(guó)銀行海外分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的法律管制D.跨國(guó)稅收關(guān)系【答案】ABCD12、建立、完善質(zhì)量管理體系一般要經(jīng)歷的階段包括（）。A.質(zhì)量管理體系的策劃與設(shè)計(jì)B.質(zhì)量管理體系文件的編制C.質(zhì)量管理體系的試運(yùn)行D.質(zhì)量管理體系的驗(yàn)收E.質(zhì)量管理體系的審核與評(píng)審【答案】ABC13、根據(jù)《水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》（水總〔2014〕429號(hào)文）有關(guān)規(guī)定，在水利工程中采購(gòu)及保管費(fèi)的計(jì)算基數(shù)為（）。A.材料原價(jià)B.運(yùn)雜費(fèi)C.采購(gòu)費(fèi)D.保管費(fèi)E.損耗費(fèi)【答案】AB14、常用的骨料單價(jià)計(jì)算方法包括（）。A.系統(tǒng)單價(jià)法B.市場(chǎng)詢價(jià)C.工序單價(jià)法D.招標(biāo)確定E.模型計(jì)算【答案】AC15、下列工程索賠事項(xiàng)中，屬于發(fā)包人向承包人索賠的有（）。A.地質(zhì)條件變化引起的索賠B.施工中人為障礙引起的索賠C.加速施工費(fèi)用的索賠D.工期延誤的索賠E.對(duì)指定分包商的付款索賠【答案】D16、甲乙兩國(guó)協(xié)議將其海洋劃界爭(zhēng)端提交聯(lián)合國(guó)國(guó)際法院。國(guó)際法院就此案作出判決后，甲國(guó)拒不履行依該判決所承擔(dān)的義務(wù)。根據(jù)《國(guó)際法院規(guī)約》，下列做法哪一個(gè)是正確的？（）A.乙國(guó)可以申請(qǐng)國(guó)際法院指令甲國(guó)的國(guó)內(nèi)法院強(qiáng)制執(zhí)行該判決B.乙國(guó)可以申請(qǐng)由國(guó)際法院執(zhí)行庭對(duì)該判決強(qiáng)制執(zhí)行C.乙國(guó)可以向聯(lián)合國(guó)安理會(huì)提出申訴,請(qǐng)求由安理會(huì)作出建議或采取措施執(zhí)行該判決D.乙國(guó)可以向聯(lián)合國(guó)大會(huì)法律委員會(huì)提出申訴，執(zhí)行該判決【答案】C17、下列關(guān)于犯罪記錄封存，說(shuō)法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是：A.檢察院對(duì)未成年犯罪嫌疑人作出附條件不起訴后，不得對(duì)相關(guān)記錄予以封存B.犯罪記錄被封存的，不得向任何單位和個(gè)人提供，司法機(jī)關(guān)為辦案需要或者有關(guān)單位根據(jù)國(guó)家規(guī)定進(jìn)行查詢的除外。對(duì)查詢申請(qǐng)，由檢察院或者法院作出是否同意的決定C.犯罪記錄被封存后，未成年犯罪嫌疑人犯新罪，且新罪與封存記錄之罪數(shù)罪并罰后被決定執(zhí)行5年有期徒刑以上刑罰的，應(yīng)當(dāng)解除對(duì)犯罪記錄解除封存D.對(duì)于審判的時(shí)候不滿18周歲的人，被判處5年有期徒刑以下刑罰及免除刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)適用犯罪記錄封存制度【答案】D18、水利工程質(zhì)量評(píng)定中的中間產(chǎn)品包括（）。A.石料B.混凝土預(yù)制件C.機(jī)電產(chǎn)品D.金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品E.砂石骨料【答案】AB19、馬某因合同詐騙案一審被判有期徒刑5年，不服一審判決后提起上訴，在上訴期滿前，馬某依法又撤回了上訴。一審判決生效后，馬某被送往監(jiān)獄執(zhí)行刑罰。在執(zhí)行刑罰的第4年，馬某的妻子獲得了足以證明馬某不構(gòu)成犯罪的新證據(jù)。下列說(shuō)法正確的選項(xiàng)是：A.本案的當(dāng)事人及其法定代理人、近親屬、案外人都有權(quán)對(duì)已經(jīng)發(fā)生法律效力的裁判提出申訴B.由于申訴期已經(jīng)超過(guò)2年，對(duì)于本案的申訴，法院應(yīng)當(dāng)不予立案復(fù)查C.如果向法院申訴，本案申訴的審查處理應(yīng)當(dāng)由二審法院負(fù)責(zé)D.在本案再審期間，可以由再審法院裁定停止執(zhí)行刑罰【答案】A20、甲國(guó)發(fā)生內(nèi)戰(zhàn),乙國(guó)擬派民航包機(jī)將其僑民接回。依國(guó)際法相關(guān)規(guī)則，下列哪些選項(xiàng)是正確的？（）A.乙國(guó)飛機(jī)如需飛越丙國(guó)領(lǐng)空,應(yīng)經(jīng)該國(guó)許可B.乙國(guó)飛機(jī)未經(jīng)甲國(guó)許可，不得飛人甲國(guó)領(lǐng)空C.乙國(guó)飛機(jī)未經(jīng)允許飛越丙國(guó)領(lǐng)空,丙國(guó)有權(quán)將其擊落D.對(duì)未經(jīng)許可飛越丙國(guó)領(lǐng)空的乙國(guó)飛機(jī)，丙國(guó)軍機(jī)有權(quán)在警告后將其擊落【答案】AB21、《水利水電工程單元工程施工質(zhì)雖驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)——堤防工程》適用于（）堤防工程的單元工程施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定。A.1級(jí)B.2級(jí)C.3級(jí)D.4級(jí)E.5級(jí)【答案】ABC22、下列哪些選項(xiàng)屬于水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督的主要內(nèi)容？（）A.對(duì)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工和有關(guān)產(chǎn)品制作單位的資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核B.在工程竣工驗(yàn)收后，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行等級(jí)核定C.對(duì)工程項(xiàng)目的單位工程、分部工程、單元工程的劃分進(jìn)行監(jiān)督檢查D.監(jiān)督檢查技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況E.檢查承包人、發(fā)包人、監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量評(píng)定情況【答案】ACD23、我國(guó)憲法規(guī)定的公民的人身自由權(quán)包括哪些？（）A.公民的人身自由不受侵犯B.公民的人格尊嚴(yán)不受侵犯C.公民的住宅不受侵犯D.公民的通信自由和通信秘密受法律保護(hù)【答案】ABCD24、工程質(zhì)量評(píng)定等級(jí)分為（）。A.完全合格B.基本合格C.優(yōu)秀D.合格E.優(yōu)良【答案】D25、下列關(guān)于接受上界和拒收下界的說(shuō)法中，正確的有（）。A.設(shè)交驗(yàn)批的不合格率為p，當(dāng)p≤p0時(shí)，交驗(yàn)批為合格批，可接受B.設(shè)交驗(yàn)批的不合格率為p，當(dāng)p≤p0時(shí)，交驗(yàn)批為不合格批，應(yīng)拒受C.設(shè)交驗(yàn)批的不合格率為p，當(dāng)p≥p1時(shí)，交驗(yàn)批為不合格批，應(yīng)拒受D.設(shè)交驗(yàn)批的不合格率為p，當(dāng)p≥p1時(shí)，交驗(yàn)批為合格批，可接受E.設(shè)交驗(yàn)批的不合格率為p，當(dāng)p＜p1時(shí)，交驗(yàn)批為不合格批，應(yīng)拒受【答案】AC26、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的計(jì)算工期確定方法有（）。A.以終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)為完成節(jié)點(diǎn)的各項(xiàng)工作的最早完成時(shí)間的最大值B.終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)的最早時(shí)間C.以終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)為完成節(jié)點(diǎn)的各項(xiàng)工作的最早完成時(shí)間的最小值D.終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)的最遲時(shí)間E.小于要求工期【答案】AB27、工程質(zhì)量事故具有的特點(diǎn)為（）。A.質(zhì)量事故原因的復(fù)雜性B.質(zhì)量事故的嚴(yán)重性C.質(zhì)量事故的多發(fā)性D.質(zhì)量事故的復(fù)雜性E.質(zhì)量事故的可變性【答案】ABC28、工程質(zhì)量抽樣檢驗(yàn)中，關(guān)于“兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)”，下列說(shuō)法正確的是（）。A.第一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)是將不合格品判斷為合格品B.第一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)是將合格品判斷為不合格品C.兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)過(guò)我們的努力是完全可以避免的D.兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)是不可能完全避免的E.第一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)稱(chēng)為用戶風(fēng)險(xiǎn)【答案】BD29、承包人質(zhì)量責(zé)任包括（）。A.應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書(shū)，并在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承攬工程B.不得將其承接的水利建設(shè)項(xiàng)目的主體工程進(jìn)行轉(zhuǎn)包C.必須依據(jù)國(guó)家、水利行業(yè)有關(guān)工程建設(shè)法規(guī)、技術(shù)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及設(shè)計(jì)文件和施工合同的要求進(jìn)行施工D.按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察、設(shè)計(jì)，并對(duì)其勘察、設(shè)計(jì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)E.應(yīng)主持或與監(jiān)理機(jī)構(gòu)聯(lián)合主持設(shè)計(jì)交底會(huì)議【答案】ABC30、設(shè)計(jì)概算審查的方法主要有（）。A.對(duì)比分析法B.查詢核實(shí)法C.聯(lián)合會(huì)審法D.順序檢查E.系統(tǒng)分析法【答案】ABC31、關(guān)于證據(jù)的審查判斷，下列哪一說(shuō)法是正確的：A.詢問(wèn)被害人地點(diǎn)不符合規(guī)定而形成的被害人陳述，經(jīng)補(bǔ)正或者作出合理解釋的，可以采用B.與被告人有利害沖突的證人提供的對(duì)被告人不利的證言，不得采信C.詢問(wèn)證人沒(méi)有個(gè)別進(jìn)行而形成的證人證言，經(jīng)補(bǔ)正或者作出合理解釋的，可以采用D.被害人有生理缺陷，對(duì)案件事實(shí)的認(rèn)知和表達(dá)存在一定困難，故其陳述不得采信【答案】A32、根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行憲法和法律,下列哪些人可以具有中國(guó)國(guó)籍？（）A.趙某，出生于祖國(guó)內(nèi)地，父親為美國(guó)公民，母親為中國(guó)公民B.錢(qián)某，出生于法國(guó)，父親為中國(guó)公民，母親為日本公民C.孫某，出生于柏林，父母雙方均為中國(guó)公民，1980年移民德國(guó)，定居柏林（德國(guó)采用出生地主義的國(guó)籍原則）D.李某，出生于中國(guó)，父親為無(wú)國(guó)籍人，母親也國(guó)籍不明【答案】ABD33、提高產(chǎn)品價(jià)值的途徑有（）。A.功能不變，成本降低B.功能提高，成本不變C.功能小提高，成本大提高D.功能大提高，成本小增加E.功能提高，成本降低【答案】ABD34、剛從法學(xué)院畢業(yè)的甲、乙、丙三人都準(zhǔn)備做律師,在談到律師具有的權(quán)利義務(wù)的時(shí)候三人有著不同的看法。A.甲①和乙②的說(shuō)法均錯(cuò)誤B.甲②和丙②的說(shuō)法均正確C.甲①、乙①和丙①的說(shuō)法均正確D.甲①、乙②和丙①的說(shuō)法均錯(cuò)誤【答案】AD35、分權(quán)制衡原則是民主政治的重要內(nèi)容，它源于古代西方政治思想，直至近代才作為重要的政治原則得以確立和完善。下列對(duì)分權(quán)制衡原則及其相關(guān)含義理解錯(cuò)誤的是哪一項(xiàng)？（）A.英國(guó)思想家洛克是分權(quán)制衡理論的集大成者B.分權(quán)制衡原則強(qiáng)調(diào)將國(guó)家權(quán)力分為不同的類(lèi)型，從而實(shí)現(xiàn)權(quán)力間的相互制約C.分權(quán)制衡原則的目的是防止國(guó)家權(quán)力的濫用D.分權(quán)制衡原則典型地體現(xiàn)在1787年美國(guó)憲法中【答案】A36、堤防工程按（）劃分分部工程。A.長(zhǎng)度B.招標(biāo)標(biāo)段C.功能D.工程結(jié)構(gòu)E.部位【答案】AC37、下列關(guān)于生產(chǎn)安全事故等級(jí)的表述中，正確的有（）。A.某事故造成了150人重傷，屬于重大事故B.某事故造成了45人重傷，屬于較大事故C.某事故造成了5人重傷，屬于一般事故D.某事故造成了20人死亡，屬于較大事故E.某事故造成了5人死亡，屬于較大事故【答案】BC38、理查是甲國(guó)駐乙國(guó)的領(lǐng)事官員。當(dāng)乙國(guó)一高速路發(fā)生一起重大交通事故時(shí)，理查正好在現(xiàn)場(chǎng)。甲、乙兩國(guó)都是《維也納領(lǐng)事關(guān)系公約》的締約國(guó)，且兩國(guó)之間沒(méi)有其他雙邊