2024廣告安裝承包合同范本

2024廣告安裝承包合同范本合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方為進行廣告宣傳，需在指定的地點安裝廣告設(shè)施；乙方具備廣告安裝資質(zhì)和經(jīng)驗，愿意承攬上述廣告安裝工程；雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程期限：自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止。第二條工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，完成廣告設(shè)施的安裝工作。2.2工程驗收標(biāo)準(zhǔn)：__________2.3乙方應(yīng)承擔(dān)因施工原因造成的工程質(zhì)量問題的一切責(zé)任。第三條工程費用3.1工程總價：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2付款方式：__________3.3付款期限：自工程驗收合格之日起__________日內(nèi)。第四條工期延誤4.1乙方如因客觀原因不能按期完成工程，應(yīng)提前通知甲方，并采取措施加快進度。4.2乙方如因主觀原因造成工期延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。5.2甲方未按照約定支付工程款，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得從事違法行為。7.2雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同，保守對方的商業(yè)秘密。7.3雙方可以通過書面形式修改或補充合同內(nèi)容。7.4本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________日期：__________乙方（蓋章）：__________日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.施工方案和安全措施3.材料及設(shè)備清單4.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法5.付款憑證6.違約金計算公式7.法律法規(guī)相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不符合約定等。2.甲方未按照約定支付工程款，包括但不限于遲延支付、拒付等。3.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)，如保守商業(yè)秘密、遵守法律法規(guī)等。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指廣告設(shè)施的所有人或使用權(quán)人。2.乙方：指承擔(dān)廣告設(shè)施安裝工作的法人或其他組織。3.工程驗收：指對完成的廣告設(shè)施進行檢查，以確認(rèn)其是否符合合同約定的質(zhì)量、功能和外觀等要求。4.工期延誤：指工程實際完成時間超過合同約定的完成時間。5.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)時，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：提前制定詳細(xì)的施工計劃，并預(yù)留一定的緩沖時間。2.工程質(zhì)量問題：加強質(zhì)量監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.付款糾紛：明確付款方式和時間，留存付款憑證，確保雙方權(quán)益。4.法律法規(guī)變動：密切關(guān)注法律法規(guī)變化，及時調(diào)整合同內(nèi)容，確保合規(guī)。5.合同履行過程中發(fā)生爭議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為進行廣告宣傳，需要在指定地點安裝廣告設(shè)施。2.乙方具備廣告安裝資質(zhì)和經(jīng)驗，愿意承攬上述廣告安裝工程。3.雙方希望通過合同明確權(quán)利義務(wù)，確