弱電勞務承攬合同范本

弱電勞務承攬合同范本合同編號：[待填寫]甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、公平公正的原則，就乙方向甲方提供弱電勞務事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達成以下協(xié)議：一、合同標的及范圍1.1承攬方應按照甲方的要求，完成甲方指定的弱電工程項目的施工任務。工程內(nèi)容包括但不限于：弱電線路布線、設備安裝、系統(tǒng)調(diào)試等。1.2承攬方應按照甲方的要求，提供合格的施工人員，并確保施工人員具備相應的技能和資質(zhì)。二、合同價格及支付方式2.1雙方確認，承攬方完成合同約定的施工任務后，甲方應支付給承攬方合同總價款。合同總價款為人民幣[待填寫]元（大寫：[待填寫]元整）。2.2甲方支付合同總價款的方式為：[待填寫]。三、工期及質(zhì)量保證3.1承攬方應按照甲方的要求，確保工程在[待填寫]內(nèi)完成。3.2承攬方保證施工質(zhì)量符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，并承擔因施工質(zhì)量問題造成的一切后果。四、違約責任4.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。4.2承攬方如未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：[待填寫]。五、爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程完工并驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：[待填寫]1.施工圖紙及技術要求2.施工人員名單及資質(zhì)證明3.合同總價款支付明細4.違約金計算公式及相關說明……（根據(jù)實際情況添加附件）第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：第三方（以下簡稱“監(jiān)管方”）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、公平公正的原則，并考慮到第三方監(jiān)管方的職責和權益，就乙方向甲方提供弱電勞務事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達成以下協(xié)議：一、合同標的及范圍1.1承攬方應按照甲方的要求，完成甲方指定的弱電工程項目的施工任務。工程內(nèi)容包括但不限于：弱電線路布線、設備安裝、系統(tǒng)調(diào)試等。1.2承攬方應按照甲方的要求，提供合格的施工人員，并確保施工人員具備相應的技能和資質(zhì)。二、甲方的權益保障2.1甲方有權對承攬方的施工過程進行監(jiān)督和檢查，以確保施工質(zhì)量符合甲方的要求。2.2甲方有權要求承攬方在合同約定的工期內(nèi)完成工程，如有逾期，甲方有權按約定向承攬方追討違約金。2.3甲方有權要求承攬方承擔因施工質(zhì)量問題造成的一切后果，包括但不限于返工、維修、賠償?shù)?。三、乙方的義務及限制3.1承攬方應按照甲方的要求，按時完成工程，并保證施工質(zhì)量。3.2承攬方應按照甲方的要求，提供合格的施工人員，并提供相關資質(zhì)證明。3.3承攬方在施工過程中，應遵守國家相關法律法規(guī)，不得有違法行為。四、第三方的職責及權益4.1監(jiān)管方應負責對承攬方的施工過程進行監(jiān)督和管理，確保施工質(zhì)量和進度符合甲方的要求。4.2監(jiān)管方應對承攬方的施工人員進行考核，確保其具備相應的技能和資質(zhì)。4.3監(jiān)管方應協(xié)助甲方處理因施工質(zhì)量問題造成的一切后果，包括但不限于返工、維修、賠償?shù)?。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2承攬方如未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：[待填寫]。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，監(jiān)管方執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程完工并驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：監(jiān)管方（蓋章）：簽訂日期：[待填寫]1.施工圖紙及技術要求2.施工人員名單及資質(zhì)證明3.合同總價款支付明細4.違約金計算公式及相關說明……（根據(jù)實際情況添加附件）第三方介入的意義和目的在于，通過對承攬方的施工過程進行監(jiān)督和管理，確保施工質(zhì)量和進度符合甲方的要求，同時協(xié)助甲方處理因施工質(zhì)量問題造成的一切后果。第三方作為獨立的監(jiān)管方，可以提供客觀的評估和監(jiān)督，確保工程的順利進行，維護甲方的權益。甲方為主導的目的和意義在于，通過明確甲方的權益保障和乙方的義務及限制，確保甲方的利益得到最大程度的保護。甲方有權對承攬方的施工過程進行監(jiān)督和檢查，要求承攬方在合同約定的工期內(nèi)完成工程，并承擔因施工質(zhì)量問題造成的一切后果。這樣的安排可以確保甲方在工程中的主導地位，保障甲方的權益得到充分實現(xiàn)。第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導軟件開發(fā)承攬合同范本甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：第三方（以下簡稱“監(jiān)管方”）：鑒于甲乙雙方同意按照平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲方委托乙方進行軟件開發(fā)，并為了保證軟件開發(fā)的質(zhì)量、進度和投資控制，經(jīng)雙方協(xié)商，在第三方監(jiān)管方的監(jiān)督下，達成以下合同條款：一、軟件開發(fā)內(nèi)容及要求1.1乙方根據(jù)甲方的委托，開發(fā)符合甲方要求的軟件產(chǎn)品（以下簡稱“軟件”）。軟件的具體需求、功能、性能等要求詳見附件一。1.2乙方應按照雙方約定的時間表完成軟件的開發(fā)工作，并交付甲方使用。二、乙方的權益保障2.1乙方有權要求甲方按時支付軟件開發(fā)費用。2.2乙方有權根據(jù)實際情況，對軟件開發(fā)計劃和預算進行調(diào)整，并將調(diào)整方案通知甲方。2.3乙方有權要求甲方提供必要的協(xié)助和支持，包括但不僅限于技術交流、資料提供、設備支持等。三、甲方的義務及限制3.1甲方應按照雙方約定的時間和方式，向乙方支付軟件開發(fā)費用。3.2甲方應提供完整、明確、真實的軟件需求和功能要求，以便乙方進行開發(fā)工作。3.3甲方應遵守雙方約定的保密條款，不得泄露乙方的商業(yè)秘密和技術秘密。四、第三方的職責及權益4.1監(jiān)管方應按照雙方約定的標準，對乙方的軟件開發(fā)過程進行監(jiān)督和管理，確保軟件的開發(fā)質(zhì)量和進度符合甲方的要求。4.2監(jiān)管方應對乙方的開發(fā)成果進行評估和驗收，并出具驗收報告。4.3監(jiān)管方應協(xié)助甲方處理因軟件質(zhì)量問題造成的一切后果，包括但不限于修復、重做、賠償?shù)取Ｎ?、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2乙方如未按照約定時間完成軟件開發(fā)，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：[待填寫]。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，監(jiān)管方執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至軟件開發(fā)完成并驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：監(jiān)管方（蓋章）：簽訂日期：[待填寫]1.軟件開發(fā)需求說明書2.軟件開發(fā)費用支付明細3.違約金計算公式及相關說明……（根據(jù)實際情況添加附件）乙方為主導的目的和意義在于，通過明確乙方的權益保障和甲方的義務及限制，確保乙方的利益得到最大程度的保護。乙方有權要求甲方按時支付軟件開發(fā)費用，根據(jù)實際情況調(diào)整軟件開發(fā)計劃和預算，并要求甲方提供必要的協(xié)助和支持。這樣的安排可以確保乙方在軟件開發(fā)過程中的主導地位，保障乙方