大白施工合同簽訂的合同變更_第1頁
大白施工合同簽訂的合同變更_第2頁
大白施工合同簽訂的合同變更_第3頁
大白施工合同簽訂的合同變更_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

大白施工合同簽訂的合同變更合同編號:__________合同各方當(dāng)事人:一、合同變更內(nèi)容1.1項目名稱:____________1.2項目地址:____________1.3甲方指定的項目經(jīng)理:____________1.4乙方指定的項目負(fù)責(zé)人:____________1.5合同簽訂日期:____________1.6合同工期:自____________年____月____日至____________年____月____日。1.7合同總價款:人民幣(大寫):____元整(小寫):¥_____0000.00元。1.8合同支付方式、進(jìn)度和比例等按照原合同執(zhí)行。1.9合同變更后的工程內(nèi)容、工程量、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等詳見附件《變更工程量清單》。二、合同變更后的權(quán)利義務(wù)2.1甲方應(yīng)按照變更后的合同約定履行合同義務(wù),確保乙方的合法權(quán)益。2.2乙方應(yīng)按照變更后的合同約定履行合同義務(wù),確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等符合甲方要求。2.3甲方應(yīng)按照約定時間向乙方支付合同價款,逾期支付的,應(yīng)按照中國人民銀行同期貸款利率支付違約金。2.4乙方應(yīng)當(dāng)按照約定時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程,逾期完成或工程質(zhì)量不符合約定的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。三、合同變更的生效和解除3.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,對雙方具有法律約束力。3.2雙方應(yīng)按照約定履行合同,不得擅自解除或終止合同。如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行,雙方可協(xié)商解除或終止合同,并按照約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、爭議解決4.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、其他約定5.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。5.2本合同未盡事宜,可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________甲方代表(簽名):____________乙方代表(簽名):____________簽訂日期:____________一、附件列表:1.附件《變更工程量清單》2.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.乙方資質(zhì)證書復(fù)印件4.項目經(jīng)理和項目負(fù)責(zé)人身份證明復(fù)印件5.合同價款支付憑證6.工程驗收報告7.工程質(zhì)量保修書8.補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定:1.甲方逾期支付合同價款:指甲方未按照合同約定的時間向乙方支付合同價款。2.乙方逾期完成工程:指乙方未按照合同約定的時間完成工程。3.工程質(zhì)量不符合約定:指工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.甲方擅自解除或終止合同:指甲方在合同履行期限內(nèi),未經(jīng)乙方同意擅自解除或終止合同。5.乙方擅自解除或終止合同:指乙方在合同履行期限內(nèi),未經(jīng)甲方同意擅自解除或終止合同。三、法律名詞及解釋:1.甲方:指合同中的委托人,負(fù)責(zé)委托乙方進(jìn)行施工。2.乙方:指合同中的受托人,負(fù)責(zé)按照甲方要求進(jìn)行施工。3.合同價款:指雙方約定的工程總價款。4.違約金:指一方違約時,按照約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。5.不可抗力:指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災(zāi)害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.甲方逾期支付合同價款:乙方可以與甲方協(xié)商解決,要求甲方按時支付合同價款;如協(xié)商不成,乙方可以依法向法院提起訴訟。2.乙方逾期完成工程:甲方可以與乙方協(xié)商解決,要求乙方按時完成工程;如協(xié)商不成,甲方可以依法向法院提起訴訟。3.工程質(zhì)量不符合約定:甲方可以要求乙方按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)重新施工或予以修復(fù);如乙方拒絕或無法修復(fù),甲方可以依法向法院提起訴訟。4.甲方擅自解除或終止合同:乙方可以要求甲方繼續(xù)履行合同;如甲方拒絕,乙方可以依法向法院提起訴訟。5.乙方擅自解除或終止合同:甲方可以要求乙方繼續(xù)履行合同;如乙方拒絕,甲方可以依法向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景:1.適用于甲方為建設(shè)工程項目,乙方為具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的施工單位的情況。2.適用于原合同簽訂后,因工程實際情況發(fā)生變化,需要對原合同進(jìn)行變更的情

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論