海底管道施工合同

海底管道施工合同合同編號：__________地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：鑒于雇主需要進行海底管道施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就海底管道施工事項達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程質(zhì)量標準：__________二、合同價格2.1承包商應按照雇主的要求完成本工程，雇主同意按照本合同約定的價格支付承包商的施工費用。2.2合同總價：__________元（大寫：__________元整）。2.3支付方式：__________2.4支付進度：__________三、合同工期3.1開工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延誤：__________四、施工要求4.1承包商應按照雇主提供的施工圖紙和技術(shù)要求進行施工。4.2承包商應保證施工過程中的安全，防止事故的發(fā)生。4.3承包商應按照合同約定的質(zhì)量標準完成施工，確保工程質(zhì)量。五、違約責任5.1承包商未按照約定完成施工的，應承擔違約責任，具體違約金數(shù)額和計算方式按照雙方約定執(zhí)行。5.2雇主未按照約定支付施工費用的，應承擔違約責任，具體違約金數(shù)額和計算方式按照雙方約定執(zhí)行。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。7.2雙方應保守合同中的商業(yè)秘密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。7.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（雇主）：__________乙方（承包商）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.海底管道施工圖紙2.施工技術(shù)要求說明3.施工安全標準4.工程質(zhì)量檢驗標準5.施工進度計劃6.付款憑證7.工程驗收報告二、違約行為及認定：1.承包商未按照約定完成施工，包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不達標等。2.雇主未按照約定支付施工費用，包括但不限于遲延支付、少付、拒付等。3.雙方未履行合同中的其他義務，如保守商業(yè)秘密、遵守法律法規(guī)等。三、法律名詞及解釋：1.海底管道施工：指在海底進行管道鋪設、連接、修復等作業(yè)的活動。2.合同履行：指合同雙方按照約定完成各自義務的行為。3.違約行為：指合同一方或雙方未履行合同約定的義務。4.工期延誤：指工程實際竣工時間超過合同約定的竣工時間。5.工程質(zhì)量：指工程滿足設計要求、法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范等標準的情況。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：原因：不可抗力、設計變更、材料供應不足等。解決辦法：根據(jù)實際情況調(diào)整施工計劃，增派人力物力，提前采購材料等。2.工程質(zhì)量問題：原因：施工技術(shù)不達標、材料不合格、監(jiān)管不到位等。解決辦法：加強質(zhì)量監(jiān)管，停工整改，更換不合格材料，重新驗收等。3.支付爭議：原因：雇主遲延支付、少付、拒付等。解決辦法：協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法向人民法院提起訴訟。4.保密義務違反：原因：泄露商業(yè)秘密。解決辦法：停止泄露行為，賠償損失，簽訂保密