建筑工程施工合同范文示例2024年

建筑工程施工合同范文示例2024年通用合同編號(hào)：__________鑒于甲方為工程項(xiàng)目業(yè)主，擁有上述項(xiàng)目的建設(shè)權(quán)利和投資義務(wù)；乙方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，愿意承建上述項(xiàng)目。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________第二條合同價(jià)格2.1本合同總價(jià)款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報(bào)價(jià)包含：__________2.3合同價(jià)格支付方式：__________第三條合同工期3.1合同約定的工期為__________天。3.2工期順延的條件：__________第四條乙方義務(wù)4.1按照合同約定的內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期完成工程建設(shè)。4.2負(fù)責(zé)工程的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等相關(guān)工作。4.3工程保修期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)對工程進(jìn)行維修、保養(yǎng)。第五條甲方義務(wù)5.1按照合同約定的時(shí)間和方式支付合同價(jià)款。5.2負(fù)責(zé)辦理工程所需的相關(guān)審批手續(xù)。5.3提供施工場地，確保乙方順利施工。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照合同約定的質(zhì)量、工期完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的__________%。6.2甲方未按照合同約定的時(shí)間支付合同價(jià)款，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款款的__________%。6.3因甲方原因?qū)е鹿こ掏９ぁ⒕徆?，乙方有?quán)要求甲方支付停工、緩工期間的經(jīng)濟(jì)損失。第七條爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：__________一、附件列表：

1.工程設(shè)計(jì)圖紙

2.工程量清單

3.施工方案

4.材料及設(shè)備采購清單

5.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

6.保修條款

7.相關(guān)審批手續(xù)文件

8.施工許可證二、違約行為及認(rèn)定：

1.乙方未按照合同約定的質(zhì)量、工期完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。

2.甲方未按照合同約定的時(shí)間支付合同價(jià)款，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金。

3.因甲方原因?qū)е鹿こ掏９ぁ⒕徆?，乙方有?quán)要求甲方支付停工、緩工期間的經(jīng)濟(jì)損失。

4.甲方未辦理工程所需的相關(guān)審批手續(xù)，導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.乙方未按照合同約定的內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期完成工程建設(shè)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指合同中的項(xiàng)目業(yè)主，負(fù)責(zé)工程的投資和建設(shè)。

2.乙方：指承擔(dān)工程建設(shè)的施工方，負(fù)責(zé)按照合同約定完成工程建設(shè)。

3.合同價(jià)款：指雙方約定的工程建設(shè)的總價(jià)款。

4.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。

5.滯納金：指一方未按照合同約定的時(shí)間支付價(jià)款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜挠馄谫r償金。

6.工期：指雙方約定的完成工程建設(shè)的期限。

7.保修期：指工程驗(yàn)收合格后，乙方對工程進(jìn)行的保修期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.工程進(jìn)度延誤：

解決辦法：根據(jù)延誤原因，協(xié)商調(diào)整工期，必要時(shí)依法追加合同價(jià)款。

2.工程質(zhì)量問題：

解決辦法：及時(shí)整改，必要時(shí)依法解除合同，追究乙方違約責(zé)任。

3.合同價(jià)款支付糾紛：

解決辦法：雙方按照合同約定的支付方式和時(shí)間履行付款義務(wù)，如有爭議，友好協(xié)商解決。

4.工程變更：

解決辦法：雙方協(xié)商一致后，簽訂變更協(xié)議，調(diào)整合同價(jià)款和工期。

5.行政審批手續(xù)問題：

解決辦法：甲方負(fù)責(zé)辦理相關(guān)審批手續(xù)，確保工程順利施工。五、所有應(yīng)用場景：

1.適用于各類建筑工程施工合同的簽訂。

2.適用于雙方明確工程概況、合同價(jià)格、工期、違約責(zé)任