2024送變電工程施工合同范本

2024送變電工程施工合同范本合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為電力工程的投資者和建設單位，乙方為電力工程的施工單位，雙方為了保障電力工程的順利進行，明確雙方的權(quán)利和義務，經(jīng)充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程投資：__________二、工程承包范圍2.1乙方承包本工程的全部施工任務，包括但不限于：__________2.2乙方負責本工程的設計、設備采購、施工、調(diào)試、驗收等工作。三、工程工期3.1合同約定的工期為：__________3.2乙方應當按照約定的工期完成工程的施工。四、工程質(zhì)量4.1乙方應當保證本工程的質(zhì)量符合：__________4.2乙方應當按照約定的標準進行施工，確保工程質(zhì)量。五、工程造價5.1乙方向甲方報價為：__________5.2乙方應當按照約定的價格完成工程的施工。六、付款方式及進度6.2乙方應當按照約定的進度向甲方提供進度報告，以便甲方支付工程款。七、違約責任7.1乙方未按照約定的工期完成工程的，應當按照違約部分工程造價的__________向甲方支付違約金。7.2甲方未按照約定的進度支付工程款的，應當按照遲延支付部分工程造價的__________向乙方支付違約金。八、爭議解決8.1對于本合同的履行發(fā)生的任何爭議，雙方應當通過友好協(xié)商解決。8.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：

1.工程設計圖紙

2.工程量清單

3.施工方案

4.材料設備采購合同

5.工程驗收標準

6.付款憑證

7.進度報告二、違約行為及認定：

1.乙方未按照約定的工期完成工程，視為違約。

2.甲方未按照約定的進度支付工程款，視為違約。

3.乙方未按照約定的質(zhì)量標準完成工程，視為違約。

4.乙方未按照約定提供進度報告，視為違約。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指電力工程的投資者和建設單位。

2.乙方：指電力工程的施工單位。

3.工期：指合同約定的完成工程的時間。

4.工程質(zhì)量：指工程符合約定的標準。

5.工程造價：指工程的總價值。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.遇到工期延誤：雙方協(xié)商調(diào)整工期，必要時甲方同意乙方申請的延期。

2.遇到工程質(zhì)量問題：乙方立即整改，直至符合約定的質(zhì)量標準。

3.遇到付款延誤：甲方立即支付應付款項，按遲延支付部分工程造價的違約金賠償乙方。

4.遇到施工方案變更：雙方協(xié)商一致后修改施工方案。五、所有應用場景：

1.適用于各類送變電工程的建設。

2.