建筑涂料承攬合同模板

建筑涂料承攬合同模板合同編號(hào)：__________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬建筑涂料工程的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：委托方要求承包方對(duì)其提供的建筑物進(jìn)行內(nèi)外墻涂料施工。二、合同金額2.1本工程的合同總金額為人民幣（大寫(xiě)）：____________元整（小寫(xiě)）：_____________元。2.2乙方報(bào)價(jià)應(yīng)包含工程材料、施工、人工、管理、稅費(fèi)等全部費(fèi)用。三、工程期限3.1雙方同意本工程工期自開(kāi)工之日起算，共計(jì)____個(gè)月完成。3.2乙方若因故不能按期完成工程，應(yīng)提前向甲方提出延期申請(qǐng)，并征得甲方同意。四、工程質(zhì)量4.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、施工方案及相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行施工。4.2乙方應(yīng)保證其所使用的建筑涂料質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。4.3工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB502102001）執(zhí)行。五、材料供應(yīng)5.1甲方負(fù)責(zé)提供施工所需的所有建筑涂料及相關(guān)材料。5.2甲方應(yīng)確保提供的材料質(zhì)量合格，并在約定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)。六、施工安全6.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和甲方的安全要求進(jìn)行施工。6.2乙方應(yīng)承擔(dān)施工過(guò)程中的安全事故責(zé)任，并賠償因此給甲方造成的損失。七、合同的履行和變更7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。7.2合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力等影響工程進(jìn)度和質(zhì)量的因素，雙方可協(xié)商變更合同內(nèi)容。八、合同的解除和終止8.1在合同履行過(guò)程中，一方違反合同規(guī)定，另一方有權(quán)解除合同。8.2合同到期或雙方協(xié)商一致終止時(shí)，本合同自動(dòng)失效。九、爭(zhēng)議解決9.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________簽訂日期：______________________一、附件列表：1.建筑涂料施工圖紙2.施工方案及相關(guān)技術(shù)要求3.建筑涂料及相關(guān)材料供應(yīng)清單4.安全生產(chǎn)管理制度5.安全事故應(yīng)急預(yù)案6.法院管轄權(quán)確認(rèn)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間提供材料：遲延履行2.乙方未按約定標(biāo)準(zhǔn)完成工程：質(zhì)量不達(dá)標(biāo)3.乙方未按約定時(shí)間完成工程：工期延誤4.乙方未遵守安全生產(chǎn)規(guī)定：安全隱患5.雙方未履行協(xié)商解決爭(zhēng)議義務(wù)：協(xié)商失敗三、法律名詞及解釋?zhuān)?.委托方：指承擔(dān)涂料工程的一方，負(fù)責(zé)提供材料和支付費(fèi)用。2.承包方：指承擔(dān)涂料工程施工的一方，負(fù)責(zé)施工和質(zhì)量保障。3.建筑涂料：指用于建筑物內(nèi)外墻面的涂料產(chǎn)品。4.違約行為：指未履行合同約定的義務(wù)。5.工期延誤：指工程未在約定時(shí)間內(nèi)完成。6.質(zhì)量不達(dá)標(biāo)：指工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.材料供應(yīng)遲延：提前溝通，明確材料送達(dá)時(shí)間，遲延時(shí)協(xié)商解決。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，必要時(shí)更換材料。3.工期延誤：制定合理的施工計(jì)劃，提前預(yù)留一定的時(shí)間緩沖，必要時(shí)協(xié)商延期。4.安全事故發(fā)生：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)規(guī)定進(jìn)行處理，賠償損失。5.合同爭(zhēng)議：協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，依法向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于各類(lèi)建筑物內(nèi)外墻面涂料施工工程。2