2024版第一部分建設工程施工合同協(xié)議

2024版第一部分建設工程施工合同協(xié)議合同編號：__________第一部分：建設工程施工合同協(xié)議甲方（發(fā)包方）：地址：聯(lián)系電話：乙方（承包方）：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方為建設工程項目的業(yè)主，擁有該項目的合法使用權和決策權；乙方為具備相應資質和能力的施工企業(yè)，愿意承擔該項目的施工任務。為明確雙方的權利和義務，確保工程質量、安全、進度和投資控制等目標的實現，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經協(xié)商一致，簽訂本施工合同，共同遵照執(zhí)行。第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內容：____________________1.5工程總投資：__________________第二條合同價格2.1本工程合同總價為人名幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2合同價格構成包括：工程量清單價、措施項目費、其他項目費、規(guī)費、稅金等。2.3合同價格調整方式：按合同約定和國家政策變化調整。第三條合同工期3.1合同工期為____個月，自雙方簽訂合同之日起計算。3.2開工日期：____年__月__日。3.3竣工日期：____年__月__日。3.4工程進度計劃及關鍵節(jié)點：雙方另行簽訂補充協(xié)議予以明確。第四條質量標準4.1本工程質量標準按照國家標準《建筑工程質量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300）執(zhí)行。4.2工程質量要求：合格。4.3質量保證措施：乙方應嚴格按照設計和規(guī)范要求施工，對工程質量負責。第五條合同履行5.1甲方應按照合同約定及時支付合同價款。5.2乙方應按照合同約定完成施工任務，并保證工程質量、安全、進度和投資控制等目標的實現。5.3雙方應遵守國家法律法規(guī)，共同維護合同的履行。第六條違約責任6.1甲方違約：（1）未按約定支付合同價款的，應向乙方支付逾期付款違約金，違約金計算方式為：逾期付款金額×逾期付款天數×日利率。（2）未按約定提供施工條件的，應承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。6.2乙方違約：（2）工程質量不符合約定的，乙方應負責修復或拆除不合格工程，并承擔相應費用。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1合同附件：包括工程量清單、圖紙、技術標準及要求等。8.2合同的修改、補充和解除：經雙方協(xié)商一致，可以書面形式修改、補充和解除本合同。8.3合同的生效：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.4合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________代表（簽名）：_______________代表（簽名）：_______________日期：____年__月__日日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程量清單2.圖紙3.技術標準及要求4.工程進度計劃5.關鍵節(jié)點計劃6.施工方案7.安全保障措施8.投資控制計劃9.質量保證措施10.合同履行時間表11.付款憑證12.驗收報告13.變更訂單14.補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：未按約定支付合同價款未按約定提供施工條件2.乙方違約行為：未按約定完成施工任務工程質量不符合約定3.違約行為認定：違約行為根據合同條款和國家法律法規(guī)進行認定。違約金計算方式按照合同約定的方法進行。違約行為的具體認定由雙方協(xié)商一致，或由有管轄權的人民法院進行判決。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方（甲方）：指擁有建設工程項目合法使用權和決策權的當事人。2.承包方（乙方）：指具備相應資質和能力，承擔建設工程施工任務的當事人。3.合同價款：指雙方約定的工程總價款。4.逾期付款違約金：指甲方未按約定時間支付合同價款所需支付的違約金。5.工程進度：指工程按計劃進行的程度。6.工程質量：指工程滿足規(guī)定要求的狀態(tài)。7.違約金：指違約方應支付給守約方的賠償金。8.補充協(xié)議：指對主合同未盡事宜進行補充和細化的協(xié)議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：原因：設計變更、材料供應問題、不可抗力等。解決辦法：調整施工計劃，優(yōu)化資源配置，協(xié)商延長工期。2.工程質量問題：原因：施工不當、材料不合格、設計缺陷等。解決辦法：及時整改，更換不合格材料，調整設計方案。3.投資超出預算：原因：工程變更、價格波動、人為疏忽等。解決辦法：加強投資控制，嚴格審核變更訂單，調整投資計劃。4.付款糾紛：原因：付款條件不滿足、工程量爭議等。解決辦法：核對工程量，明確付款條件，協(xié)商解決爭議。5.合同爭議：原因：對合同條款理解不一致、工程變更等。解決辦法：友好協(xié)商，必要時尋求法律途徑解決。五、所有應用場景：1.適用于新建、擴建、改建的建設工