石油倉儲合同范本_第1頁
石油倉儲合同范本_第2頁
石油倉儲合同范本_第3頁
石油倉儲合同范本_第4頁
石油倉儲合同范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩73頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

石油倉儲合同范本第1篇石油倉儲合同范本第1篇甲方_____(需方):法定代表人:_________

乙方______(供方):

根據(jù)《^v^民法典》和其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在*等自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,并結(jié)合本工程,訂立本合同。

第一條:時間價格

供應(yīng)時間是從20____年_年_月_日_

開始價格約定:按市場價格定價,以中石化加油站柴油價格為參照,具體價格雙方協(xié)商,按當(dāng)時定價簽單為準(zhǔn)。

第二條:

油品驗收驗收時間:乙方加油車到工地甲方檢查油品,須在乙方加油車或其他運輸工具離開工地前提出。乙方必須保證數(shù)量質(zhì)量,如有作假行為,一旦發(fā)現(xiàn)停止付款。

驗收方式:由甲乙雙方委托一名相關(guān)人員對油品的數(shù)量質(zhì)量共同驗收,并在相關(guān)記錄上簽名。

油品質(zhì)量:按照國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),若無國家標(biāo)準(zhǔn)的,則執(zhí)行合同簽訂地方標(biāo)準(zhǔn)或中石化標(biāo)準(zhǔn)。

檢驗費用:檢驗結(jié)果表明屬甲方過錯的,由甲方承擔(dān)。甲方無過錯的由乙方承擔(dān)。

第三條:結(jié)算

結(jié)算數(shù)量以雙方在加油憑證簽字確認(rèn)或經(jīng)雙方授權(quán)的人員簽認(rèn)的送油單的數(shù)量為準(zhǔn)。

結(jié)算時間:甲方加油欠款累計達到據(jù)總包方付款后天內(nèi)付給乙方。

萬元人民幣為填底后,每月根發(fā)票的開具:乙方將開出銷售發(fā)票交甲方后付款。

第四條:違約責(zé)任

合同約定的不可抗力不能構(gòu)成違約的原因。

如因乙方供應(yīng)的油品質(zhì)量原因造成甲方損失,經(jīng)國家有關(guān)部門鑒定確認(rèn)的,因油品質(zhì)量原因造成甲方直接經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。

乙方必須聽從甲方隨叫隨到。由以下情況時,乙方有權(quán)終止或解除合同并不負違約責(zé)任。甲方不能按實結(jié)算:由證據(jù)證明甲方已失去償債能力。

雙方約定的其他違約條款。

第五條:爭議解決

甲乙方因履行本合同發(fā)生爭議,應(yīng)首先協(xié)商解決:任何一方可選擇合同簽訂地人民法院解決糾紛。

第六條本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后成立,具有同等法律效力。甲乙雙方不得違約,違約金為十萬元整。

第七條本合同未盡事項,由甲乙雙方另行議定并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,談判過程中形成的資料意向與本合同不一致的一律以合同為準(zhǔn)。

甲方:____________乙方:________

簽約日期:_______簽約日期:____

——油品采購合同(菁華1篇)

石油倉儲合同范本第2篇甲方(托運方):

法定代表人(負責(zé)人):xxx

地址:xxx郵編:xxx

電話:xxx傳真:xxx

乙方(承運方):xxx

法定代表人(負責(zé)人):xxx

地址:xxx郵編:xxx

電話:xxx傳真:xxx

簽約地點:xxx

甲、乙雙方為明確各自的權(quán)利義務(wù),根據(jù)《散裝液態(tài)石油產(chǎn)品損耗標(biāo)準(zhǔn)》(GB11085—89)和《_合同法》及國家有關(guān)的運輸法規(guī),經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著平等、自愿、有償和互利互惠、保質(zhì)保量、安全承運的原則,達成如下協(xié)議:

第一條合同期限

本合同自年月日至年月日止。

第二條承運范圍

1、起運地點:甲方指定的油庫或甲方指定的提貨地點。

2、送達地點:甲方指定的加油站、油庫或終端用戶。

第三條承運油品

汽油、柴油、煤油、燃料油、潤滑油等成品油。

第四條承運車輛

乙方履行本協(xié)議的油罐車數(shù)量為xx車輛,其中汽油車xx輛,柴油車xx輛(見附件x乙方運輸車輛明細表),乙方所提供的承運車輛為甲方專用車輛,不得另行承運他方業(yè)務(wù)。

乙方未經(jīng)甲方同意不得擅自減少運力。乙方有責(zé)任根據(jù)甲方業(yè)務(wù)發(fā)展需要積極增加運輸車輛以滿足甲方業(yè)務(wù)需要的,在協(xié)議期滿后的招標(biāo)中可作為優(yōu)先考慮的條件之一。

第五條承運資質(zhì)

乙方必須具有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、《_道路運輸經(jīng)營許可證》、參運車輛危險化學(xué)品許可證,各地安監(jiān)部門每年核發(fā)的《罐體檢測證明》、_門每年核發(fā)的《_營業(yè)性道路運輸駕駛員從業(yè)資格證》等相關(guān)營運資質(zhì),并向甲方提供上述所有證照及油罐車的行駛證復(fù)印件。

石油倉儲合同范本第3篇根據(jù)國家下達調(diào)撥計劃的數(shù)量、品質(zhì)規(guī)格,供需雙方簽訂油脂(油料)調(diào)撥合同,具體發(fā)運單位和接受單位,由當(dāng)事人根據(jù)本合同分別落實。油脂(油料)調(diào)撥的交接、驗收、貨款結(jié)算、違約責(zé)任等,按照《油脂調(diào)撥合同實施辦法(試行)》的有關(guān)規(guī)定辦理;否則,由此造成的經(jīng)濟損失,應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)。本合同一經(jīng)簽訂,即具有法律約束力,供需雙方必須共同遵守,嚴(yán)格履行。

第一章總則

第一條為了加強油脂調(diào)撥管理,確保國家調(diào)撥計劃的執(zhí)行,進一步明確供方(調(diào)出方)、需方(調(diào)入方)的經(jīng)濟責(zé)任,維護雙方的正當(dāng)合法權(quán)益,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)^v^發(fā)布的《農(nóng)副產(chǎn)品購銷合同條例》的規(guī)定,對油脂(包括油料,下同)調(diào)撥實行經(jīng)濟合同制辦法,特制定本實施辦法。

第二條簽訂油脂調(diào)撥合同,必須在國家政策、法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi),按照平等互利的原則,由當(dāng)事人雙方以書面形式認(rèn)真協(xié)商簽訂。調(diào)撥合同的內(nèi)容要充分反映當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù),明確雙方的經(jīng)濟責(zé)任,規(guī)定對違約的處理辦法。合同的格式,省間調(diào)撥的由商業(yè)部統(tǒng)一制定;省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)調(diào)撥的,由省、自治區(qū)、直轄市糧食(商業(yè))局(廳)制定。

第三條油脂調(diào)撥合同一經(jīng)簽訂具有法律約束力,雙方必須嚴(yán)格信守,認(rèn)真履行,任何一方不得擅自變更或解除合同。依法成立的調(diào)撥合同不受機構(gòu)調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)人或經(jīng)辦人變動等影響。

第二章調(diào)撥合同的簽訂與履行

第四條簽訂油脂調(diào)撥合同,應(yīng)以各級油脂主管部門下達的調(diào)撥計劃為依據(jù)。簽訂合同的辦法,省間調(diào)撥的,由有關(guān)調(diào)出、調(diào)入省、市、自治區(qū)主管部門,在匯編季度調(diào)撥計劃時,根據(jù)部主管部門確定的季度調(diào)撥計劃,簽訂調(diào)撥總合同。在季度調(diào)撥計劃匯編結(jié)束后,雙方主管部門根據(jù)總合同的規(guī)定,分別落實發(fā)運單位或接收單位,具體執(zhí)行合同調(diào)撥。省、自治區(qū)、直轄市范圍內(nèi)的油脂調(diào)撥,采用何種辦法簽訂合同,由省、自治區(qū)、直轄市主管部門自定。

多渠道經(jīng)營的議價油脂和根據(jù)國家規(guī)定已退出統(tǒng)、派購范圍的油脂調(diào)撥,由供需當(dāng)事人雙方根據(jù)情況,自行協(xié)商簽訂合同。

簽訂油脂調(diào)撥合同,供需雙方要會章簽字。合同正本一式兩份,由供需當(dāng)事人雙方各執(zhí)一份。省、市、自治區(qū)對具體執(zhí)行單位,可采用調(diào)撥合同執(zhí)行單的方式,并在通知發(fā)運或接收單位的同時,抄送開戶銀行。

第五條油脂調(diào)撥合同的主要內(nèi)容包括:商品品名、規(guī)格質(zhì)量、數(shù)量和計量單位、價格、發(fā)運單位、結(jié)收單位、包裝形式(桶裝、散裝)與運輸工具、調(diào)撥期限、開戶(結(jié)算)銀行和帳戶名稱及帳號、結(jié)算單位、結(jié)算方式、雙方認(rèn)為需要在合同中明確規(guī)定的事項等。

第六條調(diào)撥油脂的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),有國家標(biāo)準(zhǔn)的按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;無國家標(biāo)準(zhǔn)有專業(yè)(部)標(biāo)準(zhǔn)的,按專業(yè)(部)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;既無國家標(biāo)準(zhǔn)又無專業(yè)(部)標(biāo)準(zhǔn)的,按調(diào)出省、自治區(qū)、直轄市規(guī)定執(zhí)行,或由當(dāng)事人雙方協(xié)商確定標(biāo)準(zhǔn)。

第七條調(diào)撥油脂的價格,國家計劃內(nèi)調(diào)撥的,按照部規(guī)定的調(diào)撥作價原則執(zhí)行;議價調(diào)撥的,由供需雙方協(xié)商自定價格。

執(zhí)行國家調(diào)撥價格的,在合同期內(nèi)如遇國家價格調(diào)整時,按新規(guī)定價格計價;超過合同期限逾期交貨的,遇價格上調(diào)時,按原價格執(zhí)行,遇價格下降時,按新價格執(zhí)行;逾期接貨的,遇價格上調(diào)時,按新價格執(zhí)行,遇價格下降時,按原價格執(zhí)行。

第八條履行調(diào)撥合同,計劃內(nèi)調(diào)撥的,有關(guān)運輸計劃的編制、申報,發(fā)運、接收、中轉(zhuǎn)應(yīng)注意的事項,損耗、超耗規(guī)定,運輸事故的處理等,繼續(xù)執(zhí)行《^v^商業(yè)部糧油調(diào)運管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定;裝具和自備油罐火車的使用,繼續(xù)執(zhí)行《^v^商業(yè)部糧油裝具管理辦法》和原糧食部《關(guān)于自備油罐火車管理暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。

第三章調(diào)撥合同的變更與解除

第九條油脂調(diào)撥合同簽訂后,原則上不得隨意變更或解除。如遇下列情況之一時,允許變更或解除合同:

(一)因發(fā)生嚴(yán)重自然災(zāi)害或其它不可抗拒的客觀原因,不能履行或不能全部履行合同;

(二)因上級主管部門調(diào)整或撤銷原定調(diào)撥計劃,使合同不能按原規(guī)定履行;

(三)由于一方違約不履行合同,使合同事實上自然解除。

第十條變更或解除調(diào)撥合同,需經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商一致。當(dāng)事人一方如要求變更或解除合同,要及時通知對方;當(dāng)事人一方接到對方的要求后,應(yīng)盡快研究,給予答復(fù)。在雙方未達成正式協(xié)議之前,原合同仍然有效。但是,如果當(dāng)事人一方在接到對方要求之日起十五日之內(nèi)不予答復(fù),超過期限即視為默許。如雙方另有約定期限則按約定期限計算。

執(zhí)行國家調(diào)撥計劃的油脂,變更或解除合同應(yīng)報經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)。

第四章違反調(diào)撥合同的責(zé)任

第十一條違反油脂調(diào)撥合同,責(zé)任方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。因違約造成對方經(jīng)濟損失的,還應(yīng)酌情進行賠償。

第十二條根據(jù)國家計劃調(diào)撥的油脂,劃分責(zé)任的基本原則和辦法,繼續(xù)執(zhí)行商業(yè)部《糧油調(diào)運管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

第十三條由于上級主管部門隨意變更計劃、調(diào)度不當(dāng)、非法干預(yù)等原因,使合同不能履行或不能完全履行,造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)先由違約方按規(guī)定償付違約金和賠償金,然后再由應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任的上級主管部門負責(zé)處理。但因特殊情況上級主管部門必須調(diào)整調(diào)撥計劃,影響合同執(zhí)行時,可不作違約處理。

第十四條因運輸部門的原因,使合同履行中出現(xiàn)違約情況的,不作違約處理。接收單位應(yīng)按照商業(yè)部《糧油調(diào)運管理規(guī)則》及承運部門的有關(guān)規(guī)定,積極向承運部門提出罰款要求或索賠要求。

第十五條供方違反合同責(zé)任

(一)在合同期滿時,實際完成的調(diào)出數(shù)量少于或多于合同規(guī)定數(shù)量的,均按違約處理。逾期不調(diào)或少調(diào)部分,如需方仍然需要,應(yīng)照數(shù)補足,并由供方比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交貨部分貨款總值計算,向需方償付逾期交貨的違約金;如需方因逾期交貨而不再需要,或是供方不能再補調(diào)的,應(yīng)由供方負責(zé)向下達計劃的上級主管部門說明情況,并向需方償付該部分貨款總值5%的違約金。確定調(diào)出是否逾期的計算辦法,以供方發(fā)運貨物時運輸部門的戳記為準(zhǔn)。實際調(diào)出數(shù)量比合同規(guī)定數(shù)量多調(diào)或少調(diào)不超過2%的,可不作違約處理。

石油倉儲合同范本第4篇甲方(委托方):

乙方(承運方):

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方車輛為甲方運送油品一事達成如下協(xié)議:

一、乙方承諾其具有我國法律所規(guī)定的從事危險品公路運輸業(yè)務(wù)的資格和能力,簽訂合同時必須提供_門頒發(fā)的《危險品道路運輸經(jīng)營許可證》、工商部門頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》、車輛的危險品道路運輸證及相關(guān)資料;其運輸人員必須具有運輸危險品的上崗證及相關(guān)證件。

二、乙方用于為甲方運輸油品的車輛應(yīng)符合甲方所規(guī)定的適于危險品運輸車輛的最低標(biāo)準(zhǔn)。

三、乙方車輛必須按規(guī)定要求購買足額的承運人責(zé)任險、交強險、商業(yè)險。應(yīng)甲方要求,乙方應(yīng)出示保單和已付保險金憑證。

四、因乙方送貨車輛或司機原因在運輸途中或甲方及甲方指定地點單位造成的一切責(zé)任事故,由乙方自行承擔(dān)。

五、乙方司機出庫前應(yīng)自覺做好試水、量缸容、量密度等相關(guān)工作,在確保該車油品數(shù)量、損耗在正常誤差范圍內(nèi)才打封條出庫,到達甲方及甲方指定地點單位時封條必須完好,如封條破損,則該車油品數(shù)量問題均由乙方負責(zé)。乙方應(yīng)確保油車運輸損耗在甲方規(guī)定的范圍內(nèi),超耗部分則由乙方賠償(注:柴油超過千分之三以外、汽油超過千分之五以外)。甲乙雙方相互監(jiān)控油品質(zhì)量。

六、乙方司機、押運員有偷盜油品行為的,乙方必須賠償甲方經(jīng)濟損失。

七、乙方按時、足量、準(zhǔn)確地將甲方油品送到指定地點后,及時把甲方客戶簽收單、送貨單等單據(jù)返回甲方,并向甲方提供正規(guī)運輸發(fā)票、代運車輛運輸清單,運費以每次確定的價格按月核算,雙方核清之日起十五個工作日內(nèi)結(jié)清上月運費。

八、乙方不得將承運信息透露給第三方。

九、甲方提前一天通知乙方并將配送計劃(或油品配送單)以傳真等方式傳遞給乙方并電話予以確認(rèn),乙方必須嚴(yán)格按照該計劃(或油品配送單)執(zhí)行;如遇到特殊情況及任務(wù)安排雙方共同商定的可行辦法處理并嚴(yán)格執(zhí)行。

十、有效期于_________年____月____日起至20g___年____月3____日止。

十一、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,本合同雙方簽字后生效(傳真件有效)。

十二、若本合同發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,提交仲裁機構(gòu)仲裁。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

________年____月____日________年____月____日

石油倉儲合同范本第5篇甲方:西藏昌都順通汽車運輸有限責(zé)任公司

乙方:

根據(jù)西藏昌都地區(qū)加油站與昌都順通汽車運輸有限責(zé)任公司簽訂的《成品油運輸合同》的要求,為進一步明確甲乙雙方的權(quán)利和責(zé)任,特簽訂此補充協(xié)議,供雙方共同遵守執(zhí)行。

一、期限:20xx年6月1日至20xx年7月30日。

二、油料安排計劃到達時間:

乙方接到甲方業(yè)務(wù)科油料安排計劃后,應(yīng)按期送達,送達時間為:支線10天,干線7天,如未按期送達甲方將以2%按___天收取乙方延遲費,如遇車壞,路堵等特殊情況,乙方要及時通知甲方業(yè)務(wù)科,再另行安排調(diào)運。

三、派車方式

甲方業(yè)務(wù)科編制各油庫、油站要貨計劃,乙方在甲方業(yè)務(wù)科派車登記表上簽字確認(rèn),同時,乙方將具體派車情況報甲方業(yè)務(wù)科備案。

四、油料配送

在油料運送到各油站、庫站后,如需配送到客戶,在距離油庫站15公里以內(nèi)的由乙方免費配送。超出15公里的則由甲方支付配送費用。

五、從20xx年4月1日起,調(diào)運油品時,太和公司油庫以

乙方調(diào)油派車單為準(zhǔn)。

六、運價結(jié)算方式

1、運價為:元/噸/公里/。

2、運費:運價是在噸位;_門認(rèn)準(zhǔn)的公路里程結(jié)算。

七、其他事宜一場賭地區(qū)鹽井加油站與昌都順通汽車運輸有限責(zé)任公司簽訂的《成品油運輸合同》條款為準(zhǔn)。

八、未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可仲裁或提起訴訟。

九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同樣效力。

甲方:昌都順通汽車運輸有限責(zé)任公司(蓋章)

乙方:(簽字)

20xx年9月3日

石油倉儲合同范本第6篇甲方:______

住所:______

乙方:______

住所:______

雙方就下表所列物資儲存事宜協(xié)商如下:

1.儲存物資表

2.儲存期間:______

3.儲存場所:______

4.倉儲物保險:______

5.雙方權(quán)利義務(wù):______

6.倉儲費及其他費用:______。

入庫費:______。

倉租:______。

出庫費:______。

運輸費:______。

7.本合同____年__月__日于______市______區(qū)簽訂。

甲方:______(公章)

法定代表人:______(簽章)

乙方:______(公章)

法定代表人:______(簽章)

石油倉儲合同范本第7篇簽訂地點:

保管方:簽訂時間:年月日

根據(jù)《^v^經(jīng)濟合同法》和《倉儲保管合同實施細則》的有關(guān)規(guī)定,存貨方和保管方根據(jù)委托儲存計劃和倉儲容量,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。

第一條儲存貨物的品名、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝。

1、貨物品名:

2、品種規(guī)格:

3、數(shù)量:

4、質(zhì)量:

5、貨物包裝:

第二條貨物驗收的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間、資料。

第三條貨物保管條件和保管要求。

第四條貨物入庫、出庫手續(xù)、時間、地點、運輸方式。

第五條

貨物的損耗標(biāo)準(zhǔn)和損耗處理。

第六條計費項目、標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算方式。

第七條違約責(zé)任。

1、保管方的責(zé)任

(1)在貨物保管期間,未按合同規(guī)定的儲存條件和保管要求保管貨物,造成貨物滅失、短少、變質(zhì)、污染、損壞的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

(2)對于危險物品和易腐物品等未按國家和合同規(guī)定的要求操作、儲存,造成毀損的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

(3)由于保管方的責(zé)任,造成退倉不能入庫時,應(yīng)按合同規(guī)定賠償存貨方運費和支付違約金__元。

(4)由保管方負責(zé)發(fā)運的貨物,不能按期發(fā)貨,應(yīng)賠償存貨方逾期交貨的損失;錯發(fā)到貨地點,除按合同規(guī)定無償運到規(guī)定的到貨地點外,并賠償存貨方因此而造成的實際損失。

2、存貨方的責(zé)任

(1)由于存貨方的責(zé)任造成退倉不能入庫時,存貨方應(yīng)償付相當(dāng)于相應(yīng)保管費__%(或__%)的違約金。超議定儲存量儲存的,存貨方除交納保管費外,還應(yīng)向保管方償付違約金__元,或按雙方協(xié)議辦。

(2)易燃、易爆、易滲漏、有毒等危險貨物以及易腐、超限等特

《倉儲保管合同》出自:

殊貨物,必須在合同中注明,并向保管方提供必要的保管運輸技術(shù)資料,否則造成的貨物毀損、倉庫毀損或人身傷亡,由存貨方承擔(dān)賠償責(zé)任直至刑事責(zé)任。

(3)貨物臨近失效期或有異狀的,在保管方通知后不及時處理,造成的損失由存貨方承擔(dān)。

(4)未按國家或合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求對儲存貨物進行必要的包裝,造成貨物損壞、變質(zhì)的,由存貨方負責(zé)。

5)存貨方已通知出庫或合同期已到,由于存貨方(含用戶)的原因致使貨物不能如期出庫,存貨方除按合同的規(guī)定交付保管費外,并應(yīng)償付違約金____元。由于出庫憑證或調(diào)撥憑證上的差錯所造成的損失,由存貨方負責(zé)。

(6)按合同規(guī)定由保管方代運的貨物,存貨方未按合同規(guī)定及時提供包裝材料或未按規(guī)定期限變更貨物的運輸方式、到站、接貨人,應(yīng)承擔(dān)延期的責(zé)任和增加的有關(guān)費用。

(7)其它約定責(zé)任。

第八條保管期限

從__年__月至__年__月__日止。

第九條變更和解除合同的期限

由于不可抗力事故,致使直接影響合同的履行或者不能按約定的條件履行時,遇有不可抗力事故的一方,應(yīng)立即將事故情況電報通知對方,并應(yīng)在__天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效證明文件,此項證明文件應(yīng)由事故發(fā)生地區(qū)的__機構(gòu)出具。按照事故對履行合同影響的程度,由雙方協(xié)商解決是否解除合同,或者部分免除履行合同的責(zé)任,或者延期履行合同。

第十條解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由____仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。

第十一條貨物商檢、驗收、包裝、保險、運輸?shù)绕渌s定事項。

第十二條本合同未盡事宜,一律按《^v^經(jīng)濟合同法》和《倉儲保管合同(第2頁)實施細則》執(zhí)行。

存貨方(章):保管方(章):

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

電話:電話:

電掛:電掛:

開戶銀行:開戶銀行:

《倉儲保管合同(第2頁)》出自:

帳號:帳號:

郵政編碼:郵政編碼:

---------------------------

|鑒(公)證意見:|

|經(jīng)辦人:鑒(公)證機關(guān)(章)|

|年月日|

|(注:除國家另有規(guī)定外,鑒(公)證實行自愿原則)|

---------------------------

有效期限:年月日

至年月日

監(jiān)制部門:印制單位:

石油倉儲合同范本第8篇委托方:(以下稱“甲方”)

法定代表人:

地址:

電話:

受托方:(以下稱“乙方”)

法定代表人:

地址:

電話:

甲、乙雙方本著自愿、平等、互利的原則,根據(jù)《^v^合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:

第一條業(yè)務(wù)合作范圍

本合同合作內(nèi)容是乙方為甲方提供物流倉儲服務(wù)。甲方將其貨物委托給乙方管理和操作;乙方接受甲方委托,并為本業(yè)務(wù)服務(wù)提供必要的設(shè)施設(shè)備。本業(yè)務(wù)內(nèi)容如下:

1、甲方租用乙方提供的倉庫;

2、倉儲服務(wù):乙方向甲方提供貨物出入庫及倉儲日常管理,日常盤點等服務(wù);

3、單據(jù)及數(shù)據(jù)服務(wù):乙方每月向甲方提供倉儲管理報表,并妥善保留業(yè)務(wù)單據(jù);

4、倉儲增值服務(wù):當(dāng)甲方需要乙方提供除倉儲管理之外的增值服務(wù),如:打碼、更換包裝、二次包裝、銷毀等服務(wù)時,應(yīng)在合理時間內(nèi)提前告知乙方,并在雙方對服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及價格達成一致的情況下,由乙方提供上述服務(wù)。

第二條甲、乙雙方義務(wù)

1、甲方義務(wù):

1)甲方保證具備履行本合同項下義務(wù)的權(quán)力能力及主體資格;

2)甲方保證遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)及本合同的約定,合法經(jīng)營;

3)甲方應(yīng)遵守乙方執(zhí)行倉儲管理的各項管理制度和安全制度;

4)甲方委托乙方管理的貨物不得含有危險品、污染品、違禁品等有害或違法物品,如甲方委托乙方管理的貨物因甲方原因而產(chǎn)生的一切損失及損害由甲方自行承擔(dān);

5)甲方保證按照本合同約定時間支付各項費用;

2、乙方義務(wù):

1)乙方保證具備履行本合同項下義務(wù)的權(quán)利能力和主體資格;

2)乙方遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)及本合同的約定,合法經(jīng)營;

3)乙方負責(zé)倉庫的安全保衛(wèi)工作,按照甲、乙雙方確認(rèn)的貨物存儲標(biāo)準(zhǔn)對貨物進行保管。根據(jù)甲方要求,乙方可代甲方為其存儲在乙方倉庫內(nèi)的貨物購買保險,相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。

4)因乙方原因造成甲方委托貨物的貨損,乙方根據(jù)甲方提供的《產(chǎn)品貨值表》進行相應(yīng)賠償,但最高賠償數(shù)額不超過甲方產(chǎn)品的銷售價格。

5)因自然災(zāi)害或其他不可抗力原因,甲方貨物遭受損失的,乙方不承擔(dān)責(zé)任?!安豢煽沽Α比∽浴禴v^合同法》的有關(guān)定義,包括:戰(zhàn)爭、動亂、飛行物體墜落、商品自身問題或溫濕度引起的變質(zhì)、變色、發(fā)霉等非甲乙雙方的原因造成的爆炸、火災(zāi)、風(fēng)、雨、洪水、雪、地震等。

第三條服務(wù)費用及標(biāo)準(zhǔn)

1、本業(yè)務(wù)的具體費用標(biāo)準(zhǔn)詳見《物流服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)》。

2、本業(yè)務(wù)費用決定的前提條件

1)本業(yè)務(wù)相關(guān)的報價(以下稱“本報價”)表示的前提條件是《倉配物流收費標(biāo)準(zhǔn)》中指定的服務(wù)內(nèi)容,如果超出指定的服務(wù)內(nèi)容之外,報價另行商定。

2)甲方在本報價的貨品因特殊要求而另需增加設(shè)備時,費用由甲方承擔(dān);

第四條結(jié)算及付款方式

1、結(jié)算方式:

雙方每月結(jié)算一次。即:乙方每月5日前(如遇節(jié)假日順延)將上月發(fā)生的《物流費用結(jié)算表》以郵件的形式發(fā)送給甲方,甲方應(yīng)在乙方郵件發(fā)出后5個工作日內(nèi)予以確認(rèn)并通知乙方開立發(fā)票,逾期不確認(rèn)的視為甲方無異議。如果甲方對乙方提供的上月《物流費用結(jié)算表》存在異議,其應(yīng)在收到上述結(jié)算表后5個工作日內(nèi)提出并與乙方核對,雙方確認(rèn)無誤后,甲方通知乙方開立發(fā)票,甲方應(yīng)在收到乙方發(fā)票后的30日內(nèi)付款;

2、付款方式:甲方以銀行轉(zhuǎn)帳形式匯至乙方指定的以下帳戶。

開戶名稱:

開戶銀行:

銀行帳號:

3、逾期付款違約金:若甲方逾期支付支付乙方本合同項下物流服務(wù)費用的,則須向乙方支付逾期付款違約金。違約金的計算公式:違約金總金額=甲方應(yīng)付當(dāng)期物流服務(wù)費總金額×0、5%×逾期天數(shù)。

如果甲方逾期支付乙方物流服務(wù)費用超過60日,乙方有權(quán)終止合同,并要求甲方承擔(dān)因此給乙方造成的一切損失。

第五條協(xié)議有效期及終止

1、本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效,有效期至年月日。

2、甲、乙任何一方違反本協(xié)議時,對方可立即停止履行本協(xié)議;

3、在甲、乙任何一方未違反本合同的情況下,如合同任何一方在本合同期限屆滿前3個月未書面通知對方對方本合同結(jié)束后不再續(xù)約,則本合同自動延續(xù)一年,以此類推。

4、本合同之終止并不影響本合同協(xié)議項下未完成之結(jié)算或任何一方付款義務(wù)以及其他在終止前已產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。

第六條保密條款

甲乙雙方在本合同履行期間,所了解的對方企業(yè)信息,即使本合同終止后,在事先沒有得到對方的書面同意的情況下,不能向任何第三方透露。

第七條適用法律及爭議處理

1、本合同適用^v^法律;

2、對本合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的分歧和爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。經(jīng)雙方同意并簽字的解決方案作為本合同的補充協(xié)議,具有同等法律效力,本服務(wù)協(xié)議與補充協(xié)議相沖突的部分,以補充協(xié)議為準(zhǔn)。

3、如雙方協(xié)商不成,交由乙方所在地法院裁決。

第八條其他

1、本合同的附件與本合同一樣具有法律效力。

2、本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行商定。對本合同任何變更、補充均須雙方協(xié)商一致并簽署書面文件確認(rèn)。

3、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

4、本合同自雙方代表簽字并加蓋公章之日起正式生效。

甲方(蓋章):

甲方法定代表人或授權(quán)代表:

乙方法定代表人或授權(quán)代表:

乙方(蓋章):

簽字日期:簽字日期:

石油倉儲合同范本第9篇第一:承運方和托運方的個人信息

第二:貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等情況

第三:包裝要求

第四:貨物運輸?shù)臅r間地點

第五:運輸費用

第六:貨物裝卸責(zé)任及費用

第七:托運方、承運方和收貨人的權(quán)利和義務(wù)

第八:雙方的違約責(zé)任

第九:意外不可抗力的規(guī)定

第十:爭議的解決方式

十一:合同本身相關(guān)事宜

合同范本

托運方:承運方:

地址:地址:

郵編:郵編:

電話:電話:

法定代表人:法定代表人:

石油倉儲合同范本第10篇供方:

需方:中鐵十五局集團五公司西寶高速B-M01標(biāo)項目經(jīng)理部

供需雙方根據(jù)《^v^合同法》及相關(guān)法律,在*等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,就供方向需方供應(yīng)成品油事宜達成協(xié)議如下:

第一條油品的規(guī)格、品種、質(zhì)量

油品名稱:0#柴油

油品的質(zhì)量要求按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第二條計量單位和計量方法

計量單位:元/噸。

計量方法:過磅。

第三條油品的交貨地點、交貨方式、供應(yīng)數(shù)量

交貨地點:需方工地油罐。

交貨方式:需方從供方汽車油罐放油,以需方過磅為準(zhǔn)。供應(yīng)數(shù)量:需方根據(jù)施工需要隨時通知供應(yīng)量。

第四條油品的價格、驗收與貨款結(jié)算

油品的價格:元/噸

驗收方式:供方送至需方指定地點,以在需方工地過磅雙方簽認(rèn)數(shù)量為準(zhǔn),若供方認(rèn)為甲方地磅有誤,可在當(dāng)?shù)厣虡I(yè)地磅復(fù)查,費用乙方承擔(dān)。

油品貨款的結(jié)算:雙方認(rèn)可的實收數(shù)據(jù),供貨滿一月后供方憑簽收單結(jié)帳。(原則上柴油供應(yīng)伍拾噸結(jié)算一次),轉(zhuǎn)賬時供方給需方提供全額稅務(wù)發(fā)票,并對所提供發(fā)票的真實性負責(zé),在此期間,若油品價格調(diào)整,供方須及時告知需方,雙方應(yīng)按照有關(guān)約定價格上下浮動價格結(jié)算。遇甲方款項緊張,可適當(dāng)推遲。

第五條供方的義務(wù)和責(zé)任

供方必須向需方提供質(zhì)量合格的油品,若供需雙方因油品質(zhì)量問題出現(xiàn)分歧時,經(jīng)國家技術(shù)監(jiān)督部門檢查核定,屬供方油品質(zhì)量問題原因給需方造成相應(yīng)損失的,由供方負責(zé)賠償。

供方應(yīng)按需方提供的需求數(shù)量和時間安排送油,若供方因客觀原因無法履行,應(yīng)提前十天通知需方,需方應(yīng)諒解并免除乙方責(zé)任。但由于乙方自身原因造成無法正常供應(yīng)時,需方將在本次結(jié)算時扣除15萬元的遲到款,以示敦促,在施工結(jié)束后再將此款結(jié)清。

義務(wù)為需方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),并無償提供油品技術(shù)咨詢和需方所需油罐數(shù)量。

供方負責(zé)上下車費和運輸費用以及運輸車輛在運輸過程的安全。

第六條需方的義務(wù)和責(zé)任

需方需要進油時,必須提前三天通知供方,否則出現(xiàn)斷油現(xiàn)象,供方不負責(zé)任。

需方未按合同約定的結(jié)算、付款方式結(jié)算、付貨款,因此造成的經(jīng)濟損失由需方自行承擔(dān)。

第七條不可抗力

供需雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,雙方應(yīng)相互通報不能安全履行的理由,在取得有關(guān)主管機關(guān)的證明后可以不履行合同,并根據(jù)情況可免于承擔(dān)違約責(zé)任。

第八條合同解除條件

雙方任何一方違反了上述條款中任何一項,另一方有權(quán)提出解除合同。

供需雙方任何一方提出終止合同,必須提前五天提出書面申請,在取得對方同意后,方可終止合同。

第九條爭議的解決方法

對于本合同履行過程中發(fā)生的糾紛,供需雙方應(yīng)當(dāng)本著*等友好的原則進行協(xié)商解決,如果協(xié)商不成,任何一方可提請洛陽仲裁委員會申請仲裁。

本合同壹式肆份,需方叁份,供方壹份,自簽定之日生效。

石油倉儲合同范本第11篇2023貿(mào)易合同范本:油脂(油料)省間調(diào)撥根據(jù)國家下達調(diào)撥計劃的數(shù)量、品質(zhì)規(guī)格,供需雙方簽訂油脂(油料)調(diào)撥合同,具體發(fā)運單位和接受單位,由當(dāng)事人根據(jù)本合同分別落實。油脂(油料)調(diào)撥的交接、驗收、貨款結(jié)算、違約責(zé)任等,按照《油脂調(diào)撥合同實施辦法(試行)》的有關(guān)規(guī)定辦理;否則,由此造成的經(jīng)濟損失,應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)。本合同一經(jīng)簽訂,即具有法律約束力,供需雙方必須共同遵守,嚴(yán)格履行。

第一章總則

第一條為了加強油脂調(diào)撥管理,確保國家調(diào)撥計劃的執(zhí)行,進一步明確供方(調(diào)出方)、需方(調(diào)入方)的經(jīng)濟責(zé)任,維護雙方的正當(dāng)合法權(quán)益,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)^v^發(fā)布的《農(nóng)副產(chǎn)品購銷合同條例》的規(guī)定,對油脂(包括油料,下同)調(diào)撥實行經(jīng)濟合同制辦法,特制定本實施辦法。

第二條簽訂油脂調(diào)撥合同,必須在國家政策、法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi),按照平等互利的原則,由當(dāng)事人雙方以書面形式認(rèn)真協(xié)商簽訂。調(diào)撥合同的內(nèi)容要充分反映當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù),明確雙方的經(jīng)濟責(zé)任,規(guī)定對違約的處理辦法。合同的格式,省間調(diào)撥的由商業(yè)部統(tǒng)一制定;省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)調(diào)撥的,由省、自治區(qū)、直轄市糧食(商業(yè))局(廳)制定。

第三條油脂調(diào)撥合同一經(jīng)簽訂具有法律約束力,雙方必須嚴(yán)格信守,認(rèn)真履行,任何一方不得擅自變更或解除合同。依法成立的調(diào)撥合同不受機構(gòu)調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)人或經(jīng)辦人變動等影響。

第二章調(diào)撥合同的簽訂與履行

第四條簽訂油脂調(diào)撥合同,應(yīng)以各級油脂主管部門下達的調(diào)撥計劃為依據(jù)。簽訂合同的辦法,省間調(diào)撥的,由有關(guān)調(diào)出、調(diào)入省、市、自治區(qū)主管部門,在匯編季度調(diào)撥計劃時,根據(jù)部主管部門確定的季度調(diào)撥計劃,簽訂調(diào)撥總合同。在季度調(diào)撥計劃匯編結(jié)束后,雙方主管部門根據(jù)總合同的規(guī)定,分別落實發(fā)運單位或接收單位,具體執(zhí)行合同調(diào)撥。省、自治區(qū)、直轄市范圍內(nèi)的油脂調(diào)撥,采用何種辦法簽訂合同,由省、自治區(qū)、直轄市主管部門自定。

多渠道經(jīng)營的議價油脂和根據(jù)國家規(guī)定已退出統(tǒng)、派購范圍的油脂調(diào)撥,由供需當(dāng)事人雙方根據(jù)情況,自行協(xié)商簽訂合同。

簽訂油脂調(diào)撥合同,供需雙方要會章簽字。合同正本一式兩份,由供需當(dāng)事人雙方各執(zhí)一份。省、市、自治區(qū)對具體執(zhí)行單位,可采用調(diào)撥合同執(zhí)行單的方式,并在通知發(fā)運或接收單位的同時,抄送開戶銀行。

第五條油脂調(diào)撥合同的主要內(nèi)容包括:商品品名、規(guī)格質(zhì)量、數(shù)量和計量單位、價格、發(fā)運單位、結(jié)收單位、包裝形式(桶裝、散裝)與運輸工具、調(diào)撥期限、開戶(結(jié)算)銀行和帳戶名稱及帳號、結(jié)算單位、結(jié)算方式、雙方認(rèn)為需要在合同中明確規(guī)定的事項等。

第六條調(diào)撥油脂的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),有國家標(biāo)準(zhǔn)的按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;無國家標(biāo)準(zhǔn)有專業(yè)(部)標(biāo)準(zhǔn)的,按專業(yè)(部)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;既無國家標(biāo)準(zhǔn)又無專業(yè)(部)標(biāo)準(zhǔn)的,按調(diào)出省、自治區(qū)、直轄市規(guī)定執(zhí)行,或由當(dāng)事人雙方協(xié)商確定標(biāo)準(zhǔn)。

第七條調(diào)撥油脂的價格,國家計劃內(nèi)調(diào)撥的,按照部規(guī)定的調(diào)撥作價原則執(zhí)行;議價調(diào)撥的,由供需雙方協(xié)商自定價格。

執(zhí)行國家調(diào)撥價格的,在合同期內(nèi)如遇國家價格調(diào)整時,按新規(guī)定價格計價;超過合同期限逾期交貨的,遇價格上調(diào)時,按原價格執(zhí)行,遇價格下降時,按新價格執(zhí)行;逾期接貨的,遇價格上調(diào)時,按新價格執(zhí)行,遇價格下降時,按原價格執(zhí)行。

第八條履行調(diào)撥合同,計劃內(nèi)調(diào)撥的,有關(guān)運輸計劃的編制、申報,發(fā)運、接收、中轉(zhuǎn)應(yīng)注意的事項,損耗、超耗規(guī)定,運輸事故的處理等,繼續(xù)執(zhí)行《^v^商業(yè)部糧油調(diào)運管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定;裝具和自備油罐火車的使用,繼續(xù)執(zhí)行《^v^商業(yè)部糧油裝具管理辦法》和原糧食部《關(guān)于自備油罐火車管理暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。

第三章調(diào)撥合同的變更與解除

第九條油脂調(diào)撥合同簽訂后,原則上不得隨意變更或解除。如遇下列情況之一時,允許變更或解除合同:

(一)因發(fā)生嚴(yán)重自然災(zāi)害或其它不可抗拒的客觀原因,不能履行或不能全部履行合同;

(二)因上級主管部門調(diào)整或撤銷原定調(diào)撥計劃,使合同不能按原規(guī)定履行;

(三)由于一方違約不履行合同,使合同事實上自然解除。

第十條變更或解除調(diào)撥合同,需經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商一致。當(dāng)事人一方如要求變更或解除合同,要及時通知對方;當(dāng)事人一方接到對方的要求后,應(yīng)盡快研究,給予答復(fù)。在雙方未達成正式協(xié)議之前,原合同仍然有效。但是,如果當(dāng)事人一方在接到對方要求之日起十五日之內(nèi)不予答復(fù),超過期限即視為默許。如雙方另有約定期限則按約定期限計算。

執(zhí)行國家調(diào)撥計劃的油脂,變更或解除合同應(yīng)報經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)。

第四章違反調(diào)撥合同的責(zé)任

第十一條違反油脂調(diào)撥合同,責(zé)任方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。因違約造成對方經(jīng)濟損失的,還應(yīng)酌情進行賠償。

第十二條根據(jù)國家計劃調(diào)撥的油脂,劃分責(zé)任的基本原則和辦法,繼續(xù)執(zhí)行商業(yè)部《糧油調(diào)運管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

第十三條由于上級主管部門隨意變更計劃、調(diào)度不當(dāng)、非法干預(yù)等原因,使合同不能履行或不能完全履行,造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)先由違約方按規(guī)定償付違約金和賠償金,然后再由應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任的上級主管部門負責(zé)處理。但因特殊情況上級主管部門必須調(diào)整調(diào)撥計劃,影響合同執(zhí)行時,可不作違約處理。

第十四條因運輸部門的原因,使合同履行中出現(xiàn)違約情況的,不作違約處理。接收單位應(yīng)按照商業(yè)部《糧油調(diào)運管理規(guī)則》及承運部門的有關(guān)規(guī)定,積極向承運部門提出罰款要求或索賠要求。

第十五條供方違反合同責(zé)任

(一)在合同期滿時,實際完成的調(diào)出數(shù)量少于或多于合同規(guī)定數(shù)量的,均按違約處理。逾期不調(diào)或少調(diào)部分,如需方仍然需要,應(yīng)照數(shù)補足,并由供方比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交貨部分貨款總值計算,向需方償付逾期交貨的違約金;如需方因逾期交貨而不再需要,或是供方不能再補調(diào)的,應(yīng)由供方負責(zé)向下達計劃的上級主管部門說明情況,并向需方償付該部分貨款總值5%的違約金。確定調(diào)出是否逾期的計算辦法,以供方發(fā)運貨物時運輸部門的戳記為準(zhǔn)。實際調(diào)出數(shù)量比合同規(guī)定數(shù)量多調(diào)或少調(diào)不超過2%的,可不作違約處理。

(二)供方未經(jīng)需方同意,比合同規(guī)定時間提前調(diào)出的,接收單位可按合同規(guī)定的時間付款,并向調(diào)出單位收取這段時間的代貯保管費用。

(三)調(diào)出油脂的質(zhì)量不符合合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時,質(zhì)量低于合同規(guī)定等級的,應(yīng)按現(xiàn)行扣價、扣整理費的規(guī)定處理;質(zhì)量高于合同規(guī)定等級的,如需方同意,可按質(zhì)論價接收;如需方不同意,應(yīng)按合同原規(guī)定等級付款。

第十六條需方違反合同的責(zé)任

(一)在合同履行期內(nèi),需方如要求不調(diào)入或減少調(diào)入數(shù)量,應(yīng)向供方償付該部分貨款總值5%的違約金。

(二)未按合同規(guī)定期限付款的,應(yīng)按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向供方償付延期付款的違約金。

(三)無故拒付全部或部分貨款的,應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定。從拒付之日起,向供方支付違約金。

第十七條違約金和賠償金應(yīng)在雙方商定的日期內(nèi)或由有關(guān)部門確定責(zé)任后十日內(nèi)償付,否則按逾期付款處理。任何一方不得自行用扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。

違約金、賠償金的支付,應(yīng)在《農(nóng)副產(chǎn)品購銷合同條例》規(guī)定的項目中開支。

第十八條合同當(dāng)事人雙方發(fā)生糾紛時,應(yīng)通過協(xié)商解決。協(xié)商不能解決時,可由上一級主管部門調(diào)解。調(diào)解不成時,任何一方均可向合同管理機關(guān)申請仲裁或向人民法院起訴。

第五章附則

第十九條各省、自治區(qū)、直轄市主管糧食(商業(yè))的行政管理部門可根據(jù)本實施辦法,結(jié)合本地區(qū)實際情況,制定具體實施細則,并報商業(yè)部備案。

第二十條本合同一式_________份,正本二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,副本_________份。

調(diào)出單位(蓋章):____________

法人代表(簽字):____________

_________年_______月________日

簽訂地點:____________________

調(diào)入單位(蓋章):____________

法人代表(簽字):____________

_________年_______月________日

簽訂地點:____________________

石油倉儲合同范本第12篇存貨人:(甲方)

倉管人:(乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商,甲方委托乙方代儲存為此擬定如下條款共同遵守。

1、倉庫租金計算

確定乙方提供倉庫__平方米由甲方使用,倉庫租金按月包庫制,每月每平方米__元,合計月租金為__元整。

2、貨物進出庫手續(xù)及驗收

3、雙方權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任

(1)儲存危險物品或易變質(zhì)物品,甲方應(yīng)當(dāng)說明該物的性質(zhì),提供有關(guān)資料。甲方違反本約定的,乙方可以拒收倉儲物,也可以采取相應(yīng)措施避免損失發(fā)生,因此產(chǎn)生的費用由存貨人承擔(dān)。

(2)乙方根據(jù)甲方的要求,應(yīng)當(dāng)同意其檢查倉儲物或提取樣品。

(3)乙方發(fā)現(xiàn)入庫倉儲物有變質(zhì)或其他損害的,應(yīng)及時通知甲方者倉單持有人。

(4)倉單持有人逾期提取的,應(yīng)當(dāng)加收倉儲費,提前提取的,不減收倉儲費。

(5)儲存期間倉儲物毀損滅失的,倉管人員應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。因倉儲物包裝不符合約定或超過有效儲存期造成倉儲物變質(zhì)、損壞的,倉管人不承擔(dān)責(zé)任。

(6)其他。

4、本協(xié)議自年月日生效,未盡事宜雙方共同協(xié)商解決。

5、本協(xié)議一式__份(正本__份,副本__份)甲方正本一份、副本__份。乙方正本一份,副本__份。

甲方法定代表人:乙方法定代表人:

開戶行及帳號:開戶行及帳號:

地址:地址:

電話:電話:

單位蓋章:單位蓋章:

年月日

石油倉儲合同范本第13篇甲方:_________公司________加油站

乙方:___________________________

甲乙雙方本著自愿、公*、互利、誠信的原則,就甲方給乙方供油事宜,經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下:

一、總體共識

(一)雙方一致同意,按照國家標(biāo)準(zhǔn)建立供需油品業(yè)務(wù)關(guān)系。

(二)雙方一致同意恪守本合同條款內(nèi)容。

(三)雙方共同遵守國家和省市人民*有關(guān)成品油質(zhì)量、計(數(shù))量、供需方面的政策、法規(guī)和規(guī)定。

二、權(quán)利和義務(wù)

(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)

1.甲方應(yīng)按本合同規(guī)定保證質(zhì)量向乙方供應(yīng)油品。

2.在乙方不按本合同規(guī)定履行時,甲方有權(quán)終止合同并不承擔(dān)任何責(zé)任。

3.甲方承擔(dān)因甲方原因造成的油質(zhì)不合標(biāo)準(zhǔn)給乙方車輛及設(shè)備造成的損失。

4.甲方有權(quán)拒絕本合同以外的要求。

(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)

1.乙方作為甲方的定點機構(gòu)客戶,有權(quán)享受站內(nèi)設(shè)有的免費服務(wù)設(shè)施。

2.乙方應(yīng)遵守甲方加油站現(xiàn)場管理的有關(guān)規(guī)章制度。

三、油品價格

以甲方當(dāng)日加油站掛牌價為基礎(chǔ)。

四、供油方式

1.先款后油

2.乙方需持經(jīng)乙方加蓋公章的油品供應(yīng)憑證到甲方加油站加油。

五、結(jié)算方式和期限

1.加油憑證的制作有乙方負責(zé),經(jīng)乙方蓋章有效。此憑證只做定點加油使用,不得兌換現(xiàn)金。

2.乙方持加油憑證加油時,應(yīng)在憑證上注明單價(當(dāng)日掛牌價)、加油數(shù)量、油品標(biāo)號及司機簽名。

六、違約責(zé)任

1.因甲方人為因素造成的數(shù)量不足,應(yīng)加倍補償乙方。

2.因*政策或法律的變動,致使甲方供應(yīng)油品型號、品種、質(zhì)量發(fā)生的變動,甲方不承擔(dān)有關(guān)責(zé)任。

七、本合同不因承辦人、法定代表人、甲乙雙方隸屬關(guān)系或機構(gòu)名稱的變更而作廢。

八、本合同履行過程中,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)先協(xié)商解決,協(xié)商不能達成一致時,任何一方均有權(quán)向人民法院提起訴訟。

九、本合同一式兩份,雙方各持一份,合同未盡事宜雙方另行商定。

甲方:_______(蓋章)乙方:_____(蓋章)

負責(zé)人:____________負責(zé)人:___________

地址:______________地址:_____________

石油倉儲合同范本第14篇甲方:_________公司________加油站

乙方:___________________________

甲乙雙方本著自愿、公*、互利、誠信的原則,就甲方給乙方供油事宜,經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下:

一、總體共識

(一)雙方一致同意,按照國家標(biāo)準(zhǔn)建立供需油品業(yè)務(wù)關(guān)系。

(二)雙方一致同意恪守本合同條款內(nèi)容。

(三)雙方共同遵守國家和省市人民*有關(guān)成品油質(zhì)量、計(數(shù))量、供需方面的政策、法規(guī)和規(guī)定。

二、權(quán)利和義務(wù)

(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)

甲方應(yīng)按本合同規(guī)定保證質(zhì)量向乙方供應(yīng)油品。

在乙方不按本合同規(guī)定履行時,甲方有權(quán)終止合同并不承擔(dān)任何責(zé)任。

甲方承擔(dān)因甲方原因造成的油質(zhì)不合標(biāo)準(zhǔn)給乙方車輛及設(shè)備造成的損失。

甲方有權(quán)拒絕本合同以外的要求。

(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)

乙方作為甲方的定點機構(gòu)客戶,有權(quán)享受站內(nèi)設(shè)有的免費服務(wù)設(shè)施。

乙方應(yīng)遵守甲方加油站現(xiàn)場管理的有關(guān)規(guī)章制度。

三、油品價格

以甲方當(dāng)日加油站掛牌價為基礎(chǔ)。

四、供油方式

先款后油

乙方需持經(jīng)乙方加蓋公章的油品供應(yīng)憑證到甲方加油站加油。

五、結(jié)算方式和期限

加油憑證的制作有乙方負責(zé),經(jīng)乙方蓋章有效。此憑證只做定點加油使用,不得兌換現(xiàn)金。

乙方持加油憑證加油時,應(yīng)在憑證上注明單價(當(dāng)日掛牌價)、加油數(shù)量、油品標(biāo)號及司機簽名。

六、違約責(zé)任

因甲方人為因素造成的數(shù)量不足,應(yīng)加倍補償乙方。

因*政策或法律的變動,致使甲方供應(yīng)油品型號、品種、質(zhì)量發(fā)生的變動,甲方不承擔(dān)有關(guān)責(zé)任。

七、本合同不因承辦人、法定代表人、甲乙雙方隸屬關(guān)系或機構(gòu)名稱的變更而作廢。

八、本合同履行過程中,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)先協(xié)商解決,協(xié)商不能達成一致時,任何一方均有權(quán)向人民法院提起訴訟。

九、本合同一式兩份,雙方各持一份,合同未盡事宜雙方另行商定。

甲方:_______(蓋章)乙方:_____(蓋章)

負責(zé)人:____________負責(zé)人:___________

地址:______________地址:_____________

石油倉儲合同范本第15篇上訴人欽州市*港倉儲有限公司(下稱大*倉儲公司)因油料運輸、倉儲合同糾紛一案,不服北海海事法院(2002)海商初字第042號民事判決,向本院提起上訴。本院于2003年12月18日受理后,依法組成合議庭,于2003年12月26日公開開庭審理了本案。上訴人的法定代表人朱-喜及其委托代理人韋*新、王-良,被上訴人中國石油化工股份有限公司廣西北海石油*公司(下稱中*股份北海分公司)的委托代理人盧*林到庭參加訴訟。

本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本案經(jīng)一審法院審理查明:1999年10月18日,原廣西*族自治區(qū)北海石油*公司(下稱北海石油*公司)與被告簽訂《運具、倉儲租賃合同》,約定被告提供“永盛2”號油船及茅*油庫,代北海石油*公司運輸、儲存、保管、發(fā)運90#汽油及0#柴油;以裝貨庫裝船發(fā)運數(shù)為計量標(biāo)準(zhǔn),汽油在4‰、柴油3‰(含運輸、倉儲等損耗)以內(nèi)為合理損耗;每載油料實際數(shù)量的運費、倉儲費作為租金結(jié)算;油料運輸保管過程中發(fā)生的一切責(zé)任事故由被告負責(zé);被告油庫在北海石油*公司租用期間不得存放其它油料;租賃期限為1999年10月1日至2000年10月1日。合同簽訂之后。被告依約為北海石油*公司運輸、保管、發(fā)運了汽油及柴油,北海石油*公司向被告支付了運費及倉儲費。1999年12月23日至2000年7月16日間;原告在被告之茅嶺碼頭油庫提取了噸90#汽油,2000年1月7日至7月15日,提取了噸0#柴油。2000年4月14日至12月31日,北海石油*公司與被告數(shù)次小結(jié)。2000年12月31日最后一次《小結(jié)》內(nèi)容為:自

2000年8月31至2000年12月31日止,茅嶺大港倉儲油庫尚欠北海石油*公司油料為0#柴油噸、90#汽油噸?!缎〗Y(jié)》加蓋北海石油*公司儲運專用章和被告碼頭倉儲部章。2001年2月26日,被告向北海石油*公司出具便函,確認(rèn)尚欠0#柴油噸。同日,被告作出《油料發(fā)運計劃》,再次確認(rèn)至2001年1月16日止尚儲存北海石油*公司0#柴油噸,擬分批發(fā)運,并承諾90#汽油待欽州質(zhì)監(jiān)局作出處理意見后月內(nèi)一次結(jié)清。2003年3月6日,一審法院詢問被告法定代表人朱-喜時,其明確表示合同約定的油料損耗在驗收入庫時已結(jié)清,不存在油料損耗問題。

2000年7月19日,欽州質(zhì)監(jiān)局作出登記保存通知書,以疑有質(zhì)量問題為由查封被告油罐內(nèi)之噸90#汽油,之后作出(欽市)質(zhì)技監(jiān)罰字[2000]034號行政處罰決定書,沒收不合格90#汽油噸。被告對此不服,申請復(fù)議。2001年1月19日,廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(下稱廣西質(zhì)監(jiān)局)撤銷以上決定書。2月7日,欽州質(zhì)監(jiān)局將案件移送廣西質(zhì)監(jiān)局處理。2月22日,廣西質(zhì)監(jiān)局作出(桂)技監(jiān)字[2001]3017號登記封存通知書,封存被告之汽油儲灌;4月9日,該局作出(桂)質(zhì)技監(jiān)封字[2001]第3041號登記保存決定書,對原告汽油儲灌內(nèi)的90#汽油采取保存一個月強制措施。被告不服,向南寧市中級人民法院提起行政訴訟,該院一審并經(jīng)廣西壯族自治區(qū)高級人民法院二審,二審法院于2002年12月31作出(2002)桂行終字第12號行政判決書,判令撤銷(桂)質(zhì)技監(jiān)封字[2001]第3041號登記保存決定書。

2001年6月19日,廣西*族自治區(qū)北海石油*公司更名為廣西*族自治區(qū)北海*油公司(下稱北海*油公司)。12月25日,北海*油公司與原告簽訂合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定由原告承接原北海石油*公司與被告簽訂的《運具、倉儲租賃合同》的全部權(quán)利。2003年6月16日,北海*油公司將合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓通知郵寄給被告,被告于6月19日收到通知。

一審法院審理后認(rèn)為,本案為油料運輸、倉儲合同糾紛。原北海石油*公司與被告簽訂《運具、倉儲租賃合同》,約定被告為北海石油*公司運輸、儲存油料等事宜,該合同包含運輸合同和倉儲合同兩個法律關(guān)系,是雙方在平等自愿基礎(chǔ)上之真實意思表示,內(nèi)容不違反國家法律規(guī)定,故合法有效,對簽約雙方具有約束力。北海石油*公司依約將油料交由被告運輸、儲存、發(fā)放,并支付運費、倉儲費。根據(jù)合同約定及法律規(guī)定,被告作為承運人負有妥善運輸之義務(wù),作為保管人負有入庫驗收、給付倉單、保管并返還油料之義務(wù)。但被告卻未恪盡其約定和法定義務(wù),北海石油*公司與被告最后一次小結(jié)及被告向北海石油*公司出具的欠油便函、《發(fā)還油料計劃》等證據(jù)均證實被告至今尚欠北海石油*公司90#汽油噸、0#柴油噸未予返還。被告為反駁欠油事實所提交的《內(nèi)部油料調(diào)運通知單》等憑證,僅證明北海石油*公司在

2000年7月16日之前提取了汽、柴油,卻不能證明北海石油*公司提取了2000年12月31日最后一次小結(jié)中被告確認(rèn)尚欠的油料即原告訴請返還的油料。故被告關(guān)于已不拖欠油料的抗辯缺乏證據(jù)支持,本院不予采信。欽州質(zhì)監(jiān)局及廣西質(zhì)監(jiān)局對被告油庫內(nèi)9

0#汽油采取的保存措施已被撤銷,封存狀態(tài)已經(jīng)解除,故對已解除封存的汽油被告亦應(yīng)承擔(dān)返還責(zé)任。依照《^v^民法典》第三百九十四條“儲存期間,因保管人保管不善造成倉儲物毀損、滅失的,保管人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任”之規(guī)定,被告應(yīng)對尚欠北海石油*公司90#汽油噸、0#柴油噸承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。北海*油公司將其對被告的合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓給原告,并不違反法律的規(guī)定,且已適當(dāng)通知被告,該轉(zhuǎn)讓依法對被告發(fā)生效力,故原告得以自己的名義向被告主張并承受權(quán)利。根據(jù)《^v^民法典》第七十九條“債權(quán)人可以將合同的權(quán)利全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人”、第三百九十四條的規(guī)定,判決:被告欽州市*港倉儲有限公司返還原告中國石油化工股份有限公司廣西北海石油*公司90#汽油噸、0#柴油噸,于判決生效之日起10日內(nèi)清償。案件受理費17792元、財產(chǎn)保全費8720元,共計26512元,由被告負擔(dān)。

上訴人大*倉儲公司不服一審判決上訴稱:上訴人與被上訴人1999年10月1日簽訂《運具、倉儲租賃合同》,在合同履行期內(nèi),從1999年12月23日至2000年7月16日止,上訴人為被上訴人倉儲的90#汽油共噸;從2000年1月7日至2000年7月15日止,上訴人為被上訴人倉儲的0#柴油共噸,以上油料己全部由被上訴人提取完畢,上訴人己按合同約定全部履行了義務(wù):1、根據(jù)合同法第385條、387條規(guī)定,倉儲物、提取物以倉單為憑。油料經(jīng)驗收入庫后,上訴人出具倉單給被上訴人;被上訴人提取完儲存的全部油料后,由上訴人收回發(fā)出的倉單。被上訴人一直不能提供尚未提取油料的倉單作為證據(jù),說明其已提完儲存的油料。2、一審判決據(jù)以認(rèn)定事實的《小結(jié)》、欠油便函、《發(fā)運油料計劃》等證據(jù)并非法定代表人出具,來源不明,且其中的內(nèi)容與客觀事實不符,不能作為定案的依據(jù)。3、交納稅金的憑證證明儲存的油料數(shù)量;運費、倉儲費結(jié)算并支付完畢也證明被上訴人已經(jīng)提取了全部的油料。綜上所述,被上訴人起訴上訴人欠其油料無事實依據(jù),一審判決認(rèn)定事實不清、證據(jù)不足,適用法律錯誤,判決錯誤。為此,請求:

石油倉儲合同范本第16篇甲方:

乙方:

丙方:

甲乙雙方在平等、協(xié)商、自愿的原則下簽訂以下合同:

1)甲方租用乙方庫容為立方米的倉儲場地,租用期限為日至年月日,租金為元/立方米/天,租金采用先付后用方式,即提前預(yù)付3個月的租金。乙方負責(zé)所出租場地的安全工作,并做好防潮、防火、防鼠工作。乙方不接受甲方的危險品進庫倉儲。

2)乙方為甲方貨物提供裝卸服務(wù),以甲方蓋有公章的委托函傳真件作為乙方操作依據(jù)及結(jié)算憑證。如貨物以托盤進庫,裝卸費為元/噸,如貨物以非托盤形式進庫,裝卸費為元/噸;貨物出庫如委托乙方運輸?shù)模獬b卸費;如未委托乙方運輸?shù)?,出庫裝卸費與進庫裝卸費一致。

3)乙方指定丙方為甲方貨物提供運輸服務(wù)(包括航空、公路、配送,危險品除外),運輸價格見附件,附件為本合同的組成部分。以甲方蓋有公章的委托函傳真件作為操作依據(jù)及結(jié)算憑證。

5)運費及各項雜費結(jié)算:

每月25日丙方將本月的所有運雜費匯總,由丙方發(fā)對賬單給甲方,甲方收到后在5個工作日進行確認(rèn)并在7個工作日內(nèi)支付運雜費,如超過5個工作日未確認(rèn)視同甲方認(rèn)可運雜費總額并同意于7個工作日內(nèi)支付運雜費。如逾期支付,甲方應(yīng)每天支付逾期款的千分之五的違約金,甲方逾期15天在乙方催討后仍未能付款,乙方有權(quán)拒運或暫扣甲方委托的貨品。

6)關(guān)于貨損:

如未買保險且由于承運人或乙方原因造成的貨物滅損的,按貨物實際損失賠償,運輸中產(chǎn)生的貨物滅損最高賠償額按為記載有破損或缺失貨物的分單上的運輸費的5倍,即發(fā)生事故當(dāng)次運費的5倍。乙方所有賠償責(zé)任,無論是如何引起的,且盡管損失或損壞的原因可能無法解釋,決不超過為記載有破損或缺失貨物的分單上的運輸費的5倍,即發(fā)生事故當(dāng)次運費的5倍。倉儲中如甲方未委托乙方投保倉儲險的所產(chǎn)生的貨物滅損,按實際價值進行賠償,但最高按每立方米200元進行賠償。無論什么情況下,對于間接損失或市場損失,乙方都不對甲方或貨主承擔(dān)責(zé)任。

乙方對以下原因造成甲方貨物損失的或延誤的,不負責(zé)任:不可抗力因素,例:地震、水災(zāi)、罷工、民變、^v^、戰(zhàn)爭等;甲方提供的信息數(shù)據(jù)錯誤、不準(zhǔn)確造成的損壞、延誤、錯交;貨物本身的自然屬性、缺陷或貨物性質(zhì)不適合特定運輸方式以及運輸過程中因氣候原因引起的貨物損壞或變質(zhì);包裝方法不良;交付時外表狀況良好,封志無異狀,而內(nèi)件短少或損壞及貨物合理損耗。甲方未對貨物進行防潮處理、對因受潮而導(dǎo)致的貨物損壞或損失。索賠期限:甲方在貨物發(fā)生損壞或缺失后的30天內(nèi)向乙方提出書面索賠;沒有按照前述要求按期向乙方提出并通知乙方的索賠,應(yīng)被視為放棄。

7)本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效,有效期為年。

甲方:乙方:丙方:

代表簽字:代表簽字:代表簽字:

簽訂地點:簽訂時間:簽約時間:

石油倉儲合同范本第17篇承租方:______________(簡稱甲方)

租賃方:______________(簡稱乙方)

合同簽訂日期:_______年_______月_______日

簽訂地點:

根據(jù)《民法典》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在*等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方租賃甲方冷藏庫存事宜,達成如下協(xié)義,以資雙方共同信守:

一、租賃位置

甲方將位于___________________________________庫房__________*方米租賃給乙方使用。

二、存儲貨物

1、貨物品名:乙方產(chǎn)品,符合國家法律、法規(guī)的食品類產(chǎn)品,不得存放化學(xué)物品及違標(biāo)品等。

三、有效期限

租賃期限定為,租用期自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止,合同到期前如乙方繼續(xù)使用該庫,甲乙雙方協(xié)商續(xù)簽合同,同等條件下,乙方有優(yōu)先承租權(quán)。

四、甲方責(zé)任

1、甲方保證所和冷庫內(nèi)的溫度均衡保持在-18℃以下(允許誤差±3℃),貨物出入庫時除外。

2、冷藏庫所發(fā)生的基本照明費用由甲方承擔(dān)。

3、甲方有按時收取租賃費用及其他相關(guān)費用的權(quán)利。

五、乙方責(zé)任

1、乙方保證存放甲方庫內(nèi)的產(chǎn)品系無毒、無害、無污染無傳染病源(鼠)的產(chǎn)品

2、凍豬、牛、雞、鵝等分割產(chǎn)品中心溫度在-10℃以下,低于此溫度的產(chǎn)品,甲方有權(quán)拒絕該批產(chǎn)品入庫。私自入庫的,按照每噸500元/天的標(biāo)準(zhǔn)收取存儲費用(此費用不包含在正常存儲費用內(nèi))

3、乙方貨物冷藏期間,租賃庫存的產(chǎn)品自行管理,租賃庫存的鑰匙由乙方自已管理,因管理不善造成產(chǎn)品丟失,污染,變質(zhì)等現(xiàn)象與甲方無關(guān)。

4、乙方存儲的貨物,應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行必要的包裝,因未進行包裝造成的損失由乙方承擔(dān)。

5、乙方應(yīng)按合同約定及時交納相關(guān)費用。

6、乙方產(chǎn)品的裝卸由乙方自行安排,乙方裝卸人員、員工在裝卸裝修等操作過程中造成乙方或甲方人員以及任何第三方人員出現(xiàn)傷亡的,與甲方無關(guān),乙方應(yīng)妥善處理。

7、乙方駐甲方人員應(yīng)自覺遵守甲方的各項管理制度,不得到儲存庫外的其他廠區(qū)活動,如違反,甲方有權(quán)按相關(guān)規(guī)章制度給予處罰。

8、線路安全:乙方不準(zhǔn)在庫內(nèi)私拉、私扯線路,若需敷設(shè)使用線路,需向甲方安全員申請,由甲方配電室電工、安全員鑒定,并符合甲方《線路敷設(shè)安全管理規(guī)定》要求方可敷設(shè)。處理措施:對擅自私拉、私扯線路問題,每發(fā)現(xiàn)一例,乙方了在擔(dān)__________元的違約金,并拆除;對因乙方私拉、私扯線路、碰撞氨管等造成安全事故的,由乙方承擔(dān)一切損失,對造*員傷亡的,交由相關(guān)機關(guān)進行處理。

明火作業(yè)方面:若因需要乙方需在庫內(nèi)進行明火、焊割作業(yè),需向甲方提出申請,由甲方查看作業(yè)現(xiàn)場,并辦理明火作業(yè)審批單后,方可進行動火作業(yè)。處理措施:對未辦理危險作業(yè)審批進行動火作業(yè)問題,每發(fā)現(xiàn)一例,乙方承擔(dān)500元的違約金。

9、乙方由于自身經(jīng)營,產(chǎn)品質(zhì)量等受到媒體,檢查機構(gòu)監(jiān)督檢查時,不得對甲方構(gòu)成影響,因此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由乙方全額承擔(dān),且甲方有權(quán)單方面解除合同(注:所有地租庫事項均與叢井斌先生無關(guān))。

10、甲方應(yīng)保持每3個月或排管霜厚度超過進行沖霜一次,沖霜后庫內(nèi)霜印衛(wèi)生有乙方自理。庫內(nèi)沖霜時不準(zhǔn)用鐵器敲打、碰撞氨排管;若需使用機動_____(叉車等)出入庫,需做限高處理,避免高度過高,碰撞液氨管道;乙方的貨物高度與頂棚氨管至少保持距離;

11、乙方人員在甲方廠區(qū)內(nèi)禁止吸煙,每發(fā)現(xiàn)一次,乙方承擔(dān)__________元的違約金,甲方有權(quán)要求乙方更換相關(guān)人員。

12、乙方僅把冷庫作為產(chǎn)品存儲庫房使用,_____門市經(jīng)營使用。

六、報關(guān)費及其他費用的承擔(dān)

1、冷藏費的價格暫定為_______________元/天/*方米,租用面積__________*方米,每日租金合計__________元/天。

2、租金交納方式:采用按()繳納的方式,乙方于每__________的前_____日到甲方處繳納當(dāng)()冷藏費。

七、履約金保證及交納方式

為保證本合同的履行,乙方向甲方繳納履約保證金¥__________元,履約保證金不得做儲存費用。簽訂合同的同時,乙方應(yīng)將履約金存到甲方帳戶,合同終止后,憑有效票據(jù)甲方將履約金無息退還給乙方(因違約被扣除的除外)

八、違約責(zé)任

1、因甲方冷庫溫度不符合合同約定,造成乙方產(chǎn)品變質(zhì)損壞的,雙方應(yīng)共同協(xié)商確定賠償標(biāo)準(zhǔn),并在標(biāo)準(zhǔn)確定后60日內(nèi)支付給乙方。(因廠區(qū)內(nèi)停電或設(shè)備檢修、庫房維修的除外,但甲方應(yīng)提前1日通知乙方做好產(chǎn)品調(diào)撥和防范工作。)

2、乙方應(yīng)及時交納秀租賃費用及其他相關(guān)費用,否則,每遲延一天,承擔(dān)應(yīng)收季度租賃費用3%的違約金,遲延時間超過15日的,甲方有權(quán)解除本合同,并扣除履約保證金作為違約金。

3、乙方必須依法經(jīng)營,所存貨物發(fā)現(xiàn)非法、偽冒、偽劣情況,甲方有權(quán)解除本合同,并扣除履約保證金作為偉約金。

九、不可抗力

由于發(fā)生不可抗力事件而直接影響本合同的履行、或者不能按約定的條件履行時,遇有不可抗力事件的一方應(yīng)在事件發(fā)生5小時之內(nèi)將事件情況通知對方,并提拱事件詳細及合同不能履行、或部分不能履行、或需要延期履行的理由和證明文件。合同各方應(yīng)按照事件對履行合同的影響程度,協(xié)商決定是否解決合同、或者部分免除履行合同的責(zé)任、或者延期履行合同的義務(wù)。

十、爭議解決方式

在合同履行的過程中,如果雙方發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,解決不在的,任何一方可向合同簽訂地有管轄區(qū)權(quán)的人民法院起訴。

十一、其它事宜

1、本合同經(jīng)雙方簽字,蓋章,乙方保證金到甲方賬戶后生效。

2、本合同一式貳份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份。

3、在合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________

甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________

地址:_______________________地址:___________________________

電話:_______________________電話:___________________________

傳真:_______________________傳真:___________________________

日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

——供應(yīng)油品合同書模板(菁華2篇)

石油倉儲合同范本第18篇(甲方):

(乙方):

經(jīng)雙方協(xié)商,甲方委托乙方代儲存,為了加強雙方責(zé)任,擬定如下條款共同遵守。

(一)倉庫租金計算

1、為了提高倉庫使用率,確保物資安全,經(jīng)協(xié)商,確定乙方提供倉庫xxx*方米由甲方使用,倉庫租金按月包庫制,每月每*方米xx元,合計月租金為xxxx元整。

(二)貨物進出庫手續(xù)

1、為加強進、出庫管理,甲方應(yīng)按時通知乙方年度、季度、月份進貨計劃,以利乙方安排各項勞務(wù)計劃,及時做好收發(fā)工作。

2、貨物入庫一律憑甲方規(guī)定憑證所列數(shù)量、名稱,核點無誤后,乙方按規(guī)定通知甲方及時記賬備存。

3、貨物入庫前,乙方負責(zé)卸車,并進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)會同有關(guān)部門作出貨運記錄。普通記錄交甲方與有關(guān)部門處理。

4、凡是貨物出庫一律憑甲方規(guī)定的憑證辦法發(fā)貨,否則不予辦理。

5、貨物進、出庫過程中,如發(fā)生差錯、事故,應(yīng)由責(zé)任方負責(zé)。如因乙方保管不妥,或裝卸過程中造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。

6、需要發(fā)往外埠的貨物,甲方應(yīng)在鐵路規(guī)定的時間內(nèi),向鐵路部門申請車皮計劃,然后通知乙方向發(fā)站辦理請車,并及時辦理整車發(fā)貨事宜,有關(guān)鐵路運雜費用暫由乙方墊付,然后再向甲方結(jié)算。

(三)勞務(wù)費的結(jié)算

1、凡整車到達乙方專用線裝卸(包括上下盤站作業(yè))進庫費每噸收xx元,出庫費每噸收xx元(如火車發(fā)貨仍按xx元)。為便于結(jié)算應(yīng)在入庫時一次收清,出庫不另收費。

2、凡甲方在乙方專用線上卸車后,組織直發(fā)貨物,進出庫每噸各收xx元,直發(fā)貨物各項手續(xù)均由甲方辦理,乙方只負責(zé)裝卸勞務(wù)。有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、外觀由收貨人負責(zé)。

3、凡汽車到達貨物進、出庫每噸收xx元(入庫前如同第4條辦理)。

4、凡整車到達專用線的重載車輛,每車皮噸按一元計收過軌費,取送調(diào)車費每節(jié)xx元,由乙方墊付,月底向甲方結(jié)算。(乙方結(jié)算時應(yīng)將發(fā)站、車號、噸位抄寫一份送甲方核對)

(四)其他事項

1、甲方如需乙方汽車運輸及裝卸貨物時,其費用標(biāo)準(zhǔn)按xx市運輸公司規(guī)定計算。

2、甲方需乙方在庫內(nèi)提供勞務(wù)時,所需材料由甲方負責(zé)供應(yīng),乙方提供勞力工,每工日按xxx元計算。

3、為確保庫存賬物相符,每月末雙方對賬一次,如發(fā)現(xiàn)庫存不符合應(yīng)及時查清,以免影響正常收發(fā)、儲備。

4、乙方在每月末提出各項費用結(jié)算清單,向甲方開戶行托收結(jié)算。

(五)共同責(zé)任

1、本協(xié)議有效期暫定一年,期滿雙方無異議,本協(xié)議繼續(xù)生效,任何一方提出終止協(xié)議,必須提前兩個月通知對方,以便雙方安排調(diào)整倉庫。終止協(xié)議時,雙方應(yīng)從實際情況出發(fā),密切協(xié)作,爭取盡快出庫,最遲在三個月出清。

2、本協(xié)議自xx月xx日生效,未盡事宜雙方共同協(xié)商解決。

3、本協(xié)議一式份(正本份,副本份)。甲方正本一份、副本份。乙方正本一份,副本份。

甲方負責(zé)人:

地址:

單位蓋章:

開戶行及賬號:

電話:

乙方負責(zé)人:

地址:

單位蓋章:

開戶行及賬號:

電話:

石油倉儲合同范本第19篇簽訂日期:年月日

甲方(買方)[單位]:或[自然人]:

住所:住所:

工商注冊號:身份證號:

法定代表(負責(zé))人:

乙方(賣方):

住所:

工商注冊號:

法定代表(負責(zé))人:

根據(jù)《^v^合同法》及相關(guān)法律法規(guī),本著*等互利、等價有償?shù)脑瓌t,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

1標(biāo)的物(下稱“油品”)

油品名稱:

汽油:規(guī)格:柴油:規(guī)格:

2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

本合同油品符合______標(biāo)準(zhǔn),其質(zhì)量指標(biāo)見附件。

3數(shù)量

本合同汽油______噸,柴油______噸。

4價款

汽油的單價______元/噸(人民幣,下同),柴油的單價______元/噸。

油品總價款為________元。

5.相關(guān)費用及其負擔(dān),按以下第________款履行:

運雜費________元,由甲方承擔(dān)。該運雜費應(yīng)在甲方支付油品價款時一并支付。

運雜費由乙方承擔(dān)。

6.價款的支付

價款的支付,按以下第______款履行:

油品一次*付的,甲方應(yīng)在油品交付前_____日內(nèi)(或本合同生效后日內(nèi)),將油品總價款以______方式,匯入乙方指定賬戶。

油品分批或分期交付的,甲方應(yīng)在乙方每批油品交付前_____日內(nèi),將該批油品價款以_____方式,匯入乙方指定賬戶。

乙方收到貨款后_____日以內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲方開具增值稅發(fā)票并提供其他相關(guān)單據(jù)。該等單據(jù)包括但不限于:

乙方或乙方指定收款人的開戶行及賬號:

收款人(乙方)開戶行:賬號:收款人(乙方)名稱:

7.油品交付

本合同選擇以下第_____種方式交付:

第一種甲方自行提貨

甲方自派運輸工具于本合同生效后____日內(nèi)到乙方指定的______油庫提貨。

第二種乙方送貨

乙方應(yīng)當(dāng)在本合同生效后____日內(nèi)將油品送到甲方指定的________油庫(或地點)。

第三種乙方分期交付

乙方按約定在______內(nèi),分____次交付油品,或按照甲、乙雙方約定的時間、批次交付油品。甲方自行提貨的,各次提貨應(yīng)由甲方自派運輸工具到乙方指定的油庫提貨;乙方送貨的,乙方各次交付應(yīng)當(dāng)將油品送到甲方指定的_____油庫(或地點)。

具體交付點(數(shù)量、質(zhì)量與風(fēng)險轉(zhuǎn)移的交付點不同)

甲方自行提貨,根據(jù)計量交接方式不同確定為:

A、鐵路罐車計量:以始發(fā)站鐵路罐車封口為交付點;

B、油罐計量:以油罐到運輸工具的管線出口為交付點;

C、流量計計量:以流量計出口為交付點。

乙方送貨,根據(jù)運輸方式不同確定為:

A、鐵路運輸:以甲方指定地點(油庫)的鐵路罐車封口為交付點;

B、水上運輸:以甲方指定地點(油庫)的船舷為交付點。

在交付點之前油品的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。

在交付點之后油品的風(fēng)險由甲方承擔(dān)。

8.計量及標(biāo)準(zhǔn)

甲方自行提貨,在交付地點,由乙方進行計量操作,甲方進行監(jiān)督;乙方送貨,在交付地點,甲方進行計量復(fù)核,如果油品數(shù)量不超過規(guī)定的誤差范圍,執(zhí)行

的規(guī)定,如果油品數(shù)量超過規(guī)定的誤差范圍,甲方應(yīng)在24小時內(nèi)通知乙方,乙方派人與甲方共同計量。所用計量器具必須經(jīng)過有資質(zhì)的計量技術(shù)機構(gòu)檢定合格,并在有效期內(nèi),計量人員持有國家規(guī)定的資格證書上崗。

甲方應(yīng)保證油品接卸單位的卸油設(shè)備以及儲存油品的油庫具有合法的接卸、儲存油品資格,并達到國家關(guān)于接卸、儲存油品設(shè)備安全及數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

乙方送貨的油品數(shù)量應(yīng)包括國家規(guī)定的運輸損耗,即:終到站油品數(shù)量=在甲方指定地點的鐵路罐車或船艙計量數(shù)+國家規(guī)定的運輸損耗

對乙方送貨的油品,乙方向甲方實際所交付的油品數(shù)量可以有±____%的誤差范圍;在該誤差范圍內(nèi),乙方均不承擔(dān)違約責(zé)任;同時,甲乙雙方也不互補差價。即:終到站油品數(shù)量與始發(fā)站油品數(shù)量之差不超過±____%的誤差范圍,按始發(fā)站油品數(shù)量結(jié)算。

9驗收

甲方自行提貨的,應(yīng)在乙方交付油品時,雙方按規(guī)定提取油品樣品,共同封存油樣,以備檢驗。

乙方送貨的,甲方須在乙方交貨后二十四小時內(nèi)(驗收期),對油品的數(shù)量和質(zhì)量進行驗收,但開啟油罐的數(shù)量不得超過三個(包括三個)。如甲方對油品數(shù)量和質(zhì)量提出異議,應(yīng)在驗收期內(nèi)書面通知乙方。乙方未予答復(fù)前,甲方不得自行卸油,否則應(yīng)視為乙方所交付的油品數(shù)量和質(zhì)量完全符合合同約定。

在驗收期內(nèi),如乙方未接到甲方對油品數(shù)量和質(zhì)量提出異議的書面通知,應(yīng)視為乙方所交付的油品數(shù)量和質(zhì)量完全符合合同約定。

如甲方在驗收期內(nèi),對油品數(shù)量和質(zhì)量提出異議,甲方負有妥善保管油品的義務(wù)。如因甲方未履行妥善保管油品義務(wù),致使油品數(shù)量和質(zhì)量與乙方交付時不符,甲方因此喪失賠償請求權(quán)。

在驗收期內(nèi),如甲方認(rèn)為油品質(zhì)量不符合合同約定,甲乙雙方應(yīng)選擇一致同意的權(quán)威檢驗機構(gòu)對共同封存的油樣進行檢驗,并以該檢驗機構(gòu)的檢驗結(jié)果作為確認(rèn)油品質(zhì)量的依據(jù)。如檢驗結(jié)果符合合同約定標(biāo)準(zhǔn),檢驗費及相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。否則,檢驗費由乙方承擔(dān)。

驗收合格后,甲方應(yīng)在____日內(nèi)及時接卸。超出規(guī)定日期而產(chǎn)生的費用,由甲方承擔(dān)。

10合同變更與解除

雙方協(xié)商一致可變更或解除本合同。合同變更或解除應(yīng)采取書面形式。

有下列情形之一者,可單方解除合同:

因不可抗力,不能實現(xiàn)合同目的。

未經(jīng)對方書面同意,將合同部分或全部權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。

合同解除后,原合同中的結(jié)算、清理和爭議解決條款仍然有效。

解除合同方在解除合同時,應(yīng)履行通知對方義務(wù)。

11違約責(zé)任

乙方交付的油品不符合合同約定,由雙方協(xié)商解決。

甲方未按期付款,每逾期一天,應(yīng)向乙方支付遲延部分貨款金額____%的違約金。

貨物到達后,甲方未及時組織接卸,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

發(fā)生其它違約情形,違約方應(yīng)賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

12不可抗力

由于不可抗力,如火災(zāi)、地震、臺風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害及其它不可預(yù)見、不可避免、不可克服的事件,導(dǎo)致不能完全或部分履行本合同義務(wù),受不可抗力影響的一方或雙方不承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后48小時內(nèi)通知對方,并在其后日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。

受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務(wù)采取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。

13爭議解決

因本合同發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論