市政工程承攬合同樣本

市政工程承攬合同樣本合同編號(hào)：__________合同各方：甲方（委托方）：名稱：______________________地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________乙方（承攬方）：名稱：______________________地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________鑒于甲方為實(shí)施某項(xiàng)市政工程，需要乙方提供相應(yīng)的承攬服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以共同遵照?qǐng)?zhí)行。第一條工程概況1.1工程名稱：______________________1.2工程地點(diǎn)：______________________1.3工程內(nèi)容：______________________1.4工程規(guī)模：______________________1.5工程預(yù)算：______________________第二條承攬范圍及要求2.1乙方承攬的范圍包括：______________________2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成工程的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試等工作。2.3乙方應(yīng)保證工程的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等滿足甲方的要求。第三條合同價(jià)格及支付方式3.1合同價(jià)格為：______________________3.2甲方支付方式如下：（1）合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，支付乙方合同金額的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，支付乙方合同金額的30%作為進(jìn)度款；（3）工程驗(yàn)收合格后，支付乙方合同金額的20%作為尾款。3.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行支付。第四條工程進(jìn)度及驗(yàn)收4.1乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（2）工程安全應(yīng)達(dá)到甲方要求的安全防護(hù)措施；（3）工程進(jìn)度應(yīng)滿足甲方項(xiàng)目進(jìn)度要求。4.3工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第五條保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約責(zé)任的承擔(dān)方式包括但不限于：賠償損失、支付違約金、延長(zhǎng)工期等。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（委托方）：______________________乙方（承攬方）：______________________簽訂日期：______________________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙2.工程預(yù)算明細(xì)表3.工程進(jìn)度計(jì)劃表4.安全防護(hù)措施方案5.乙方資質(zhì)證明文件6.合同履行過程中的相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付預(yù)付款、進(jìn)度款或尾款，視為違約。2.乙方未按約定時(shí)間完成工程或工程驗(yàn)收不合格，視為違約。3.雙方未履行保密義務(wù)，泄露對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，視為違約。4.甲方未按約定提供施工條件或所需資料，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常施工，視為違約。5.乙方未按約定使用合格材料、設(shè)備，導(dǎo)致工程質(zhì)量、安全問題，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.市政工程：指城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，包括道路、橋梁、供水、供電、供氣、排水、環(huán)保等工程。2.承攬方：指承擔(dān)市政工程建設(shè)任務(wù)的單位或個(gè)人。3.委托方：指委托承攬方進(jìn)行市政工程建設(shè)任務(wù)的單位或個(gè)人。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.驗(yàn)收合格：指工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等滿足合同約定及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)提前與甲方溝通，制定合理的施工計(jì)劃，確保工程按時(shí)完成。如因特殊情況導(dǎo)致延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.合同爭(zhēng)議：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。4.保密義務(wù)違反：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償守約方損失。5.工程款支付問題：甲方應(yīng)按約定時(shí)間支