污水處理設(shè)備承攬合同

污水處理設(shè)備承攬合同《篇一》合同編號：_______甲方（承攬方）：__________乙方（委托方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方承攬乙方污水處理設(shè)備項目事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條設(shè)備采購及安裝1.1甲方同意承攬乙方的污水處理設(shè)備采購及安裝工程，設(shè)備清單詳見附件一。1.2甲方應(yīng)按照乙方的技術(shù)要求和參數(shù)，采購符合國家標(biāo)準(zhǔn)的污水處理設(shè)備。1.3甲方應(yīng)按照合同約定的工期完成設(shè)備的安裝調(diào)試工作。第二條質(zhì)量保證2.1甲方的設(shè)備應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和乙方技術(shù)要求。2.2甲方應(yīng)保證所的設(shè)備在正常使用條件下，具有良好的運行性能。2.3甲方應(yīng)對設(shè)備安裝過程中的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)維修、更換責(zé)任。第三條合同價格及支付3.1雙方確認(rèn)，合同總價款為人民幣____元（大寫：____________________元整），詳見附件二。3.2乙方應(yīng)按照合同約定的付款節(jié)點向甲方支付合同價款。3.3甲方開具正規(guī)發(fā)票，乙方按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報銷。第四條工期及交付4.1雙方確認(rèn)，合同約定的工期為____個月，自合同簽訂之日起計算。4.2甲方應(yīng)按照約定的工期完成設(shè)備的采購、安裝和調(diào)試工作。4.3甲方在約定的工期完成后，應(yīng)向乙方交付正常運行的污水處理設(shè)備。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方未按照約定時間完成設(shè)備采購、安裝和調(diào)試工作的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款的萬分之五。5.3乙方未按照約定時間支付合同價款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：應(yīng)付款項的萬分之五。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條合同的生效、變更和解除7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2合同的變更或解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。7.3本合同期滿后，如雙方無異議，自動續(xù)約一年。第八條其他約定8.1甲方應(yīng)按照乙方的現(xiàn)場條件，合理布置設(shè)備，確保設(shè)備安全、可靠運行。8.2乙方應(yīng)設(shè)備安裝所需的施工條件和配合措施，確保工程順利進(jìn)行。8.3雙方應(yīng)共同遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，共同維護(hù)合同的履行。9.1附件一：設(shè)備清單9.2附件二：合同價款支付明細(xì)表甲方（承攬方）：__________乙方（委托方）：__________簽訂日期：____年____月____日【法律名詞及解釋】承攬方：指承擔(dān)污水處理設(shè)備采購、安裝和調(diào)試工作的主體。委托方：指委托承攬方進(jìn)行污水處理設(shè)備采購、安裝和調(diào)試工作的主體。合同價款：指雙方約定的污水處理設(shè)備采購及安裝工程的總價。違約金：指一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失時，應(yīng)支付給對方的經(jīng)濟(jì)賠償。工期：指雙方約定的完成污水處理設(shè)備采購、安裝和調(diào)試工作的時間?！緢?zhí)行中遇到的問題及解決辦法】設(shè)備采購過程中，如遇設(shè)備供應(yīng)商延遲交貨，甲方應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，協(xié)商解決。如供應(yīng)商無法按時交貨，甲方應(yīng)按照約定向乙方支付違約金。設(shè)備安裝過程中，如遇現(xiàn)場條件不符合要求，甲方應(yīng)與乙方溝通，協(xié)商解決。如乙方無法所需施工條件，甲方應(yīng)按照約定向乙方支付違約金。如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。合同期滿后，如雙方無異議，自動續(xù)約一年。如雙方不再續(xù)約，應(yīng)提前一個月書面《篇二》合同編號：_______甲方（承攬方）：__________乙方（委托方）：__________丙方（第三方主體）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方承攬乙方污水處理設(shè)備項目事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條設(shè)備采購及安裝1.1甲方同意承攬乙方的污水處理設(shè)備采購及安裝工程，設(shè)備清單詳見附件一。1.2甲方應(yīng)按照乙方的技術(shù)要求和參數(shù)，采購符合國家標(biāo)準(zhǔn)的污水處理設(shè)備。1.3甲方應(yīng)按照合同約定的工期完成設(shè)備的安裝調(diào)試工作。第二條第三方主體丙方的責(zé)權(quán)利2.1丙方作為第三方主體，負(fù)責(zé)對甲方的設(shè)備采購和安裝工作進(jìn)行監(jiān)督和質(zhì)量把控。2.2丙方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點，對甲方的工程進(jìn)度進(jìn)行審核，并有權(quán)要求甲方按時完成工程。2.3丙方應(yīng)協(xié)助乙方對甲方的設(shè)備運行情況進(jìn)行評估，確保設(shè)備達(dá)到乙方的技術(shù)要求。2.4丙方在合同履行過程中，應(yīng)保持中立立場，公正客觀地處理甲乙雙方的爭議。第三條甲方的權(quán)益保障3.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付合同價款。3.2甲方有權(quán)要求丙方對乙方的違約行為進(jìn)行公正評估，并提出解決建議。3.3甲方在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，有權(quán)要求乙方延長工期。3.4甲方在合同履行過程中，如遇乙方的違約行為，有權(quán)要求乙方支付違約金。第四條乙方的違約及限制條款4.1乙方未按照約定時間支付合同價款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：應(yīng)付款項的萬分之五。4.2乙方未按照約定施工條件的，甲方有權(quán)要求乙方在指定期限內(nèi)解決，如乙方未能解決，甲方有權(quán)解除合同。4.3乙方在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，應(yīng)提前通知甲方，并書面說明原因。第五條爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第六條合同的生效、變更和解除6.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2合同的變更或解除應(yīng)經(jīng)三方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。6.3本合同期滿后，如三方無異議，自動續(xù)約一年。第七條其他約定7.1甲方應(yīng)按照乙方的現(xiàn)場條件，合理布置設(shè)備，確保設(shè)備安全、可靠運行。7.2乙方應(yīng)設(shè)備安裝所需的施工條件和配合措施，確保工程順利進(jìn)行。7.3甲方、乙方、丙方共同遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，共同維護(hù)合同的履行。甲方（承攬方）：__________乙方（委托方）：__________丙方（第三方主體）：__________簽訂日期：____年____月____日【第三方介入的意義和目的以及甲方為主導(dǎo)的目的和意義】第三方主體丙方的介入，旨在確保合同的履行和工程質(zhì)量的保障，同時維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益。丙方作為獨立的第三方，可以客觀公正地評估甲乙雙方的履行情況，提出解決方案，有助于解決甲乙雙方在合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。甲方作為承攬方，主導(dǎo)合同的履行和項目的實施，其權(quán)益的保障是合同的核心。通過設(shè)定乙方的違約及限制條款，以及甲方的權(quán)益保障條款，甲方在合同履行過程中能夠更好地維護(hù)自身的合法權(quán)益。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于確保合同的順利履行，保證污水處理設(shè)備的質(zhì)量和運行效果，實現(xiàn)環(huán)保目標(biāo)?！镀泛贤幪枺篲______甲方（承攬方）：__________乙方（委托方）：__________丙方（第三方主體）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方承攬乙方污水處理設(shè)備項目事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條設(shè)備采購及安裝1.1甲方同意承攬乙方的污水處理設(shè)備采購及安裝工程，設(shè)備清單詳見附件一。1.2甲方應(yīng)按照乙方的技術(shù)要求和參數(shù)，采購符合國家標(biāo)準(zhǔn)的污水處理設(shè)備。1.3甲方應(yīng)按照合同約定的工期完成設(shè)備的安裝調(diào)試工作。第二條第三方主體丙方的責(zé)權(quán)利2.1丙方作為第三方主體，負(fù)責(zé)對甲方的設(shè)備采購和安裝工作進(jìn)行監(jiān)督和質(zhì)量把控。2.2丙方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點，對甲方的工程進(jìn)度進(jìn)行審核，并有權(quán)要求甲方按時完成工程。2.3丙方應(yīng)協(xié)助乙方對甲方的設(shè)備運行情況進(jìn)行評估，確保設(shè)備達(dá)到乙方的技術(shù)要求。2.4丙方在合同履行過程中，應(yīng)保持中立立場，公正客觀地處理甲乙雙方的爭議。第三條乙方的權(quán)益保障3.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定完成設(shè)備采購和安裝工作。3.2乙方有權(quán)要求丙方對甲方的工程進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并有權(quán)要求甲方按時完成工程。3.3乙方在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，有權(quán)要求甲方延長工期。3.4乙方在合同履行過程中，如遇甲方的違約行為，有權(quán)要求甲方支付違約金。第四條甲方的違約及限制條款4.1甲方未按照約定時間完成設(shè)備采購、安裝和調(diào)試工作的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應(yīng)付款項的萬分之五。4.2甲方的設(shè)備不符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和乙方技術(shù)要求的，乙方有權(quán)要求甲方重新采購或更換設(shè)備。4.3甲方在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，應(yīng)提前通知乙方，并書面說明原因。第五條爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第六條合同的生效、變更和解除6.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2合同的變更或解除應(yīng)經(jīng)三方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。6.3本合同期滿后，如三方無異議，自動續(xù)約一年。第七條其他約定7.1甲方應(yīng)按照乙方的現(xiàn)場條件，合理布置設(shè)備，確保設(shè)備安全、可靠運行。7.2乙方應(yīng)設(shè)備安裝所需的施工條件和配合措施，確保工程順利進(jìn)行。7.3甲方、乙方、丙方共同遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，共同維護(hù)合同的履行。甲方（承攬方）：__________乙方（委托方）：__________丙方（第三方主體）：__________簽訂日期：____年____月____日【乙方為主導(dǎo)的意義和目的以及弱化甲方為