箱涵工程分包合同解讀

箱涵工程分包合同解讀合同編號：__________地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：鑒于：2.分包商具備完成工程的資質和能力；第一條工程內容1.1本工程包括但不限于：（1）箱涵主體結構施工；（2）箱涵附屬設施施工；（3）箱涵工程的質量保修等。1.2工程質量標準：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及業(yè)主方的要求。第二條合同價格2.1本工程合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同價款支付方式：（1）工程進度達到約定的百分比時，業(yè)主支付相應比例的工程進度款；（2）工程竣工驗收合格后，支付剩余的合同價款。第三條工期3.1本工程計劃開工日期為：__________年__________月__________日。3.2本工程計劃竣工日期為：__________年__________月__________日。3.3工期延誤：（1）由于業(yè)主原因導致工程延誤，業(yè)主應支付分包商因此產(chǎn)生的額外費用；（2）由于分包商原因導致工程延誤，分包商應承擔相應的違約責任。第四條質量與驗收4.1分包商應按照約定的質量標準完成工程，并接受業(yè)主的檢查和驗收。4.2工程竣工驗收合格后，分包商應按照約定提供相關資料，并辦理移交手續(xù)。4.3工程質量保修期：自工程竣工驗收合格之日起__________年。第五條違約責任5.1雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2分包商若未能按照約定完成工程，應承擔相應的違約責任。5.3業(yè)主若未能按照約定支付工程進度款，應支付分包商因此產(chǎn)生的額外費用。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且合同價款支付完畢之日終止。甲方（業(yè)主）：__________乙方（分包商）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術規(guī)范2.分包商資質證明文件3.工程進度計劃和施工組織設計4.工程質量保修書5.付款申請單和進度款支付憑證6.工程驗收報告7.違約金計算公式和相關依據(jù)二、違約行為及認定：1.業(yè)主違約行為：未按約定時間支付工程進度款未提供施工所需的基礎設施和條件干涉分包商施工過程中的正常管理2.分包商違約行為：未按約定時間完成工程工程質量不符合約定標準未按約定提供相關資料和辦理移交手續(xù)3.違約行為的認定：依據(jù)合同條款和相關法律法規(guī)雙方協(xié)商一致的認定有管轄權的人民法院判決三、法律名詞及解釋：1.箱涵工程：指箱涵主體結構施工、附屬設施施工以及質量保修等工程。2.分包商：指具備完成工程資質和能力的乙方。3.業(yè)主：指完成某項目的甲方。4.工程進度款：指按照工程進度支付的合同價款。5.違約金：指違約方應支付給守約方的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：原因：設計變更、天氣原因、施工人員不足等。解決辦法：調整施工計劃、增派施工人員、協(xié)商延期。2.工程質量問題：原因：施工工藝不當、材料不合格、監(jiān)督不嚴等。解決辦法：整改、更換材料、加強質量監(jiān)督。3.付款糾紛：原因：業(yè)主資金緊張、支付流程繁瑣等。解決辦法：提前溝通、優(yōu)化支付流程、簽訂支付保證函。4.工程變更：原因：業(yè)主需求變更、設計錯誤等。解決辦法：簽訂變更協(xié)議、調整工程量和價款。五、所有應用場景：1.適用于各類箱涵工