建筑項(xiàng)目掛靠協(xié)議(2024版)

建筑項(xiàng)目掛靠協(xié)議(2024版)合同編號(hào)：__________一、協(xié)議范圍1.1本協(xié)議適用于甲方同意乙方掛靠在其名下，以甲方的名義承攬建筑項(xiàng)目的情形。二、協(xié)議內(nèi)容2.1甲方同意乙方掛靠在其名下，乙方有權(quán)以甲方的名義承攬建筑項(xiàng)目。2.2乙方在承攬建筑項(xiàng)目過程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和甲方內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)規(guī)范和合同約定進(jìn)行施工。2.3乙方應(yīng)自行承擔(dān)承攬項(xiàng)目的施工成本、人員工資、稅收等費(fèi)用，并保證項(xiàng)目施工的質(zhì)量和安全。2.4乙方在承攬項(xiàng)目過程中，如有違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或甲方內(nèi)部管理制度的行為，導(dǎo)致甲方受到損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.5甲方應(yīng)提供乙方掛靠所需的資質(zhì)、證件等文件，并協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)。2.6甲方應(yīng)監(jiān)督乙方按照約定履行施工合同，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。如乙方未能按照約定履行施工合同，導(dǎo)致甲方受到損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.7甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，乙方應(yīng)予以配合。2.8乙方不得以甲方的名義從事與建筑項(xiàng)目無關(guān)的活動(dòng)，不得損害甲方的合法權(quán)益。三、協(xié)議期限3.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。3.2協(xié)議期滿后，如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議。四、違約責(zé)任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.2乙方在承攬項(xiàng)目過程中，如有違法行為，導(dǎo)致甲方受到連帶責(zé)任的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、爭(zhēng)議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方資質(zhì)證明文件2.乙方身份證明文件3.建筑項(xiàng)目相關(guān)圖紙4.施工合同5.項(xiàng)目管理規(guī)定6.稅務(wù)登記證明7.銀行賬戶信息8.授權(quán)委托書二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間完成施工任務(wù)，視為違約。2.乙方未按照施工圖紙、技術(shù)規(guī)范和合同約定進(jìn)行施工，導(dǎo)致項(xiàng)目質(zhì)量不符合要求的，視為違約。3.乙方在承攬項(xiàng)目過程中，如有違法行為，導(dǎo)致甲方受到連帶責(zé)任的，視為違約。4.甲方未按照約定提供資質(zhì)、證件等文件，導(dǎo)致乙方無法正常開展施工的，視為違約。5.甲方未按照約定監(jiān)督乙方履行施工合同，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度延誤或質(zhì)量問題，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.掛靠：指乙方以甲方的名義承攬建筑項(xiàng)目，乙方負(fù)責(zé)實(shí)際施工，甲方提供資質(zhì)、證件等文件并協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)。2.施工資質(zhì)：指建筑施工企業(yè)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，取得的從事建筑施工活動(dòng)的許可。3.承攬項(xiàng)目：指乙方以甲方的名義承擔(dān)的施工任務(wù)。4.違約責(zé)任：指一方未履行合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方施工進(jìn)度延誤：與乙方溝通，了解原因，制定整改措施，要求乙方加快施工進(jìn)度。2.項(xiàng)目質(zhì)量問題：要求乙方按照施工圖紙、技術(shù)規(guī)范和合同約定進(jìn)行施工，對(duì)問題進(jìn)行整改。3.乙方違法行為：立即終止合作，向有關(guān)部門報(bào)告，追究乙方法律責(zé)任。4.甲方未提供資質(zhì)文件：要求甲方立即提供，否則乙方有權(quán)暫停施工。5.甲方未履行監(jiān)督職責(zé)：要求甲方加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為具備建筑項(xiàng)目施工資質(zhì)的企業(yè)，乙方為具備相關(guān)施工能力但尚未取得相應(yīng)資質(zhì)的個(gè)人或單位。2.甲方同意乙方掛靠在其名下，以甲方的名義承攬建筑項(xiàng)目。3.乙方在承攬項(xiàng)目過程中，遵守國(guó)家法律法規(guī)