工期承諾函招標(biāo)書(shū)

工期承諾函招標(biāo)書(shū)合同編號(hào)：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________鑒于甲乙雙方就__________項(xiàng)目達(dá)成合作意向，為確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，雙方就項(xiàng)目工期事宜達(dá)成如下承諾：一、項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱：__________1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：__________1.3項(xiàng)目?jī)?nèi)容：__________1.4項(xiàng)目預(yù)算：__________二、工期承諾2.1甲方向乙方承諾，本項(xiàng)目自正式開(kāi)工之日起，預(yù)計(jì)__________個(gè)月內(nèi)完成。2.2乙方應(yīng)按合同約定的工期要求，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。若乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任。2.3甲方應(yīng)提供乙方所需的施工圖紙、技術(shù)資料及現(xiàn)場(chǎng)施工條件，確保乙方能夠按計(jì)劃進(jìn)行施工。若甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任。三、違約責(zé)任3.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。若一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付合同總價(jià)款的__________%作為違約金。3.2雙方同意，違約金不足以彌補(bǔ)實(shí)際損失的，守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)承擔(dān)損失賠償責(zé)任。四、爭(zhēng)議解決4.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、其他約定5.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.項(xiàng)目概述相關(guān)文件項(xiàng)目名稱核準(zhǔn)書(shū)項(xiàng)目地點(diǎn)確認(rèn)書(shū)項(xiàng)目?jī)?nèi)容詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表2.工期承諾相關(guān)文件工期計(jì)劃時(shí)間表開(kāi)工許可證竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3.違約責(zé)任相關(guān)文件違約金計(jì)算公式損失賠償計(jì)算方法4.爭(zhēng)議解決相關(guān)文件爭(zhēng)議解決協(xié)議訴訟管轄法院確認(rèn)書(shū)5.其他約定相關(guān)文件合同履行過(guò)程記錄項(xiàng)目變更協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為未能按約定時(shí)間提供施工圖紙和技術(shù)資料未能提供合格的施工現(xiàn)場(chǎng)未按時(shí)支付合同款項(xiàng)2.乙方違約行為未能按約定時(shí)間完成工程工程質(zhì)量不符合合同約定未按約定支付款項(xiàng)3.違約行為認(rèn)定違約行為由守約方提出，并提供相應(yīng)證據(jù)違約行為由雙方協(xié)商認(rèn)定或由有管轄權(quán)的人民法院判決三、法律名詞及解釋?zhuān)?.甲方：指合同中承擔(dān)義務(wù)的一方，通常為項(xiàng)目的委托方或發(fā)包方。2.乙方：指合同中享有權(quán)利的一方，通常為項(xiàng)目的承攬方或承包方。3.工期：指合同中規(guī)定的完成工程的時(shí)間期限。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.損失賠償：指因違約行為導(dǎo)致的實(shí)際損失，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.施工現(xiàn)場(chǎng)條件不符合約定提前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，確保施工現(xiàn)場(chǎng)條件符合要求。2.工程變更導(dǎo)致工期延誤及時(shí)簽訂變更協(xié)議，重新約定工期和費(fèi)用。3.付款延遲設(shè)立專(zhuān)門(mén)的款項(xiàng)監(jiān)管賬戶，確保按時(shí)支付合同款項(xiàng)。4.工程質(zhì)量問(wèn)題定期