2024年度重鋼結構建筑項目承攬合同

2024年度重型鋼結構建筑項目承攬合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方定義1.2委托方定義1.3重型鋼結構建筑定義第二條合同范圍及內容2.1工程概述2.2工程地點2.3工程時間安排第三條合同價格及支付3.1合同總價3.2支付方式3.3支付時間表第四條質量標準及要求4.1材料質量4.2施工質量4.3驗收標準第五條工期延誤5.1延誤責任5.2延誤處罰第六條變更與調整6.1變更程序6.2價格調整第七條保險及責任7.1承攬方保險7.2委托方保險7.3責任分配第八條違約責任8.1承攬方違約8.2委托方違約第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決地點第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同終止條件第十一條保密條款11.1保密內容11.2保密期限第十二條不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決第十四條其他條款14.1合同附件14.2補充協(xié)議14.3合同解除第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方定義1.2委托方定義1.3重型鋼結構建筑定義第二條合同范圍及內容2.1工程概述（1）重型鋼結構建筑設計；（2）材料采購；（3）加工制作；（4）運輸；（5）安裝；（6）調試；（7）驗收；（8）質保期服務。2.2工程地點本項目位于____________（具體地址），包括但不限于____________（具體范圍）。2.3工程時間安排本項目的工程進度計劃如下：（1）設計階段：自合同簽訂之日起至設計完成之日止；（2）采購階段：自設計完成之日起至材料到貨之日止；（3）加工制作階段：自材料到貨之日起至加工制作完成之日止；（4）運輸階段：自加工制作完成之日起至貨物送達目的地之日止；（5）安裝調試階段：自貨物送達目的地之日起至驗收合格之日止；（6）驗收階段：自安裝調試完畢之日起至驗收合格之日止；（7）質保期：自驗收合格之日起至質保期滿之日止。第三條合同價格及支付3.1合同總價3.2支付方式（1）按工程進度分階段支付；（2）固定總價支付；（3）其他方式：____________________________。3.3支付時間表合同支付時間表如下：（1）設計階段付款：人民幣____________元，自合同簽訂之日起____________日內支付；（2）采購階段付款：人民幣____________元，自材料到貨之日起____________日內支付；（3）加工制作階段付款：人民幣____________元，自加工制作完成之日起____________日內支付；（4）運輸階段付款：人民幣____________元，自貨物送達目的地之日起____________日內支付；（5）安裝調試階段付款：人民幣____________元，自安裝調試完畢之日起____________日內支付；（6）驗收階段付款：人民幣____________元，自驗收合格之日起____________日內支付；（7）質保期付款：人民幣____________元，自驗收合格之日起每滿____________個月支付一次，共計支付____________次。第四條質量標準及要求4.1材料質量（1）材質應符合國家相關標準；（2）性能應滿足設計要求；（3）外觀應滿足美觀、整潔的要求；（4）其他要求：____________________________。4.2施工質量（1）結構安全；（2）功能完善；（3）耐久性；（4）其他要求：____________________________。4.3驗收標準（1）國家相關法律法規(guī)；（2）設計文件及技術要求；（3）施工及質量標準；（4）其他要求：____________________________。第五條工期延誤5.1延誤責任（1）如因承攬方原因導致工期延誤，承攬方應承擔相應的違約責任；（2）如因委托方原因導致工期延誤，委托方應承擔相應的違約責任。5.2延誤處罰（1）如因承攬方原因導致工期延誤，承攬第八條違約責任8.1承攬方違約（1）承攬方未按照合同約定完成工作的，應按照合同約定承擔違約責任；（2）承攬方提供的材料、產品或服務不符合合同約定質量標準的，應負責修復、更換或退還相應款項；（3）承攬方違反合同約定導致委托方損失的，應承擔相應的賠償責任。8.2委托方違約（1）委托方未按照合同約定支付款項的，應按照合同約定承擔違約責任；（2）委托方未按照合同約定提供工作條件的，應負責解決并承擔相應責任；（3）委托方違反合同約定導致承攬方損失的，應承擔相應的賠償責任。第九條爭議解決9.1爭議解決方式本合同爭議應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地人民法院解決。9.2爭議解決地點本合同爭議的解決地點為合同簽訂地。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。10.2合同變更程序合同變更應經雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議，作為本合同的附件。10.3合同終止條件（1）合同有效期屆滿，雙方未續(xù)簽；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）依法應當終止的其他情形。第十一條保密條款11.1保密內容雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第十二條不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件指不能預見、不能避免并不能克服的客觀事件，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工等）。12.2不可抗力后果如因不可抗力事件導致合同無法履行或部分履行，受影響的一方應立即通知對方，并提供相關證明文件。根據不可抗力事件的影響，雙方協(xié)商決定是否終止或變更合同。第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決如本合同的任何條款與中華人民共和國法律相抵觸，該條款將按法律規(guī)定重新解釋或調整，但不影響其他條款的有效性。第十四條其他條款14.1合同附件本合同附件包括合同履行所需的技術文件、圖紙、清單等，附件與本合同具有同等法律效力。14.2補充協(xié)議對本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3合同解除第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：設計圖紙和技術規(guī)范詳細描述本項目的設計圖紙和技術規(guī)范，包括建筑尺寸、材料要求、施工工藝等。附件二：材料采購清單列出本項目所需的所有材料名稱、規(guī)格、數量、質量標準等信息。附件三：加工制作要求詳細描述加工制作過程中的質量要求、工藝流程、檢驗標準等。附件四：運輸計劃和路線提供運輸項目的詳細計劃和路線，包括運輸方式、時間、安全措施等。附件五：安裝和調試方案詳細描述項目的安裝和調試方案，包括施工步驟、驗收標準等。附件六：驗收標準和程序列出項目驗收的標準和程序，包括驗收人員的資質要求、驗收流程等。附件七：質保服務承諾詳細描述質保服務的內容、期限、維修響應時間等。附件八：支付時間表和付款憑證提供合同支付的時間表和付款憑證，包括付款的方式、時間和金額等。附件九：違約行為及責任認定詳細描述各種違約行為以及違約的責任認定標準，并提供相關示例。附件十：法律適用及爭議解決提供本合同適用的法律法規(guī)，以及爭議解決的程序和方法。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方未按照合同約定完成工作或提供的產品、服務不符合質量標準。2.承攬方未按照設計文件、施工規(guī)范和國家相關標準進行施工。3.承攬方違反合同約定導致工期延誤。4.承攬方提供的材料、產品或服務不符合合同約定質量標準。5.委托方未按照合同約定支付款項或提供工作條件。6.委托方未按照合同約定履行監(jiān)督和管理職責。違約責任認定標準：1.根據違約行為的嚴重程度和影響，確定違約責任的具體形式，如違約金、賠償損失等。2.根據合同條款和法律規(guī)定，確定違約責任的承擔主體。3.根據實際情況和合同約定，確定違約責任的金額或損失賠償額度。示例說明：如果承攬方未按照合同約定完成工作，導致項目延期交付，承攬方應按照合同約定承擔違約責任，如支付違約金或賠償因延期導致的損失。具體金額可根據合同條款和實際情況進行確定。說明三：法律名詞及解釋：1.合同主體：指本合同雙方，即承攬方和委托方。2.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災害（如地震、洪水