2024年公司裝修合同樣本（二篇）

第10頁共10頁2024年公司裝修合同樣本工程驗收合格后，保修期自雙方簽署文件之日起計算，為期____個月。第九條雙方責任與工期延誤處理9.1如下甲方原因導致工程延期，其損失由甲方承擔，工程期限相應順延：（1）未能提供必要的水、電供應；（2）無法保證每日至少8小時（含加班）的工作時間；（3）未按期提供自購的材料、設備；（4）未按期支付工程款影響正常施工；（5）因甲方原因導致設計變更或增加施工項目；（6）其他經(jīng)甲方同意可順延工期的情況；（7）未按期進行驗收或無故拖延驗收；（8）其他因甲方責任造成工程延期的情況。9.2下列原因導致的工程延誤，工期不予順延：（1）乙方未能按期開工或中途無故停工，影響工程進度；（2）因乙方原因導致工程質量需返工，相關費用由乙方承擔，工程期限不順延；（3）乙方在施工過程中違反安全操作規(guī)定導致人員傷害；（4）乙方施工造成甲方物品損壞，乙方需負責修復或賠償；（5）乙方違反物業(yè)管理規(guī)定引起損失，由乙方承擔責任；（6）因乙方原因，工程無法達到約定的質量標準，乙方需負責修復，但工期不順延。9.3若合同任一方未履行合同約定或履行不符合約定，由此造成的損失由責任方承擔，并賠償對方因此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。9.4在未辦理驗收手續(xù)的情況下，甲方提前使用或擅自使用工程成品造成的損失，由甲方負責。9.5如因一方原因導致合同無法繼續(xù)履行，該方應及時通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。9.6甲方未按期支付工程款，每延誤一天應支付違約金____元；如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天應支付違約金____元。第十條設計、施工及驗收的約定10.1乙方設計師完成的施工圖，需在商定的時間內與甲方共同審圖，經(jīng)甲方簽字確認后，乙方方可開始施工。10.2乙方必須嚴格按照甲方認可的圖紙進行施工（安裝）。10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，詳細列明變更理由、工程部位、時間、所需材料等。乙方接到變更通知后，應盡快向甲方提交變更方案、增減費用及因停工造成的工期延誤、材料損耗、費用損失清單，并報甲方審批。甲方應在收到報告后兩天內給予答復或協(xié)商解決。10.4隱蔽工程驗收前，乙方需通知甲方進行現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。若甲方未按時驗收，乙方可自行驗收并如實記錄，甲方應接受乙方的驗收結果。10.5工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后規(guī)定的時間內進行驗收并辦理交接手續(xù)。如甲方未能在規(guī)定時間內驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期。若另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用及相關費用。10.6若雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得提前入住。若甲方擅自入住，視為驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔。第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致并簽名確認的其他文件，均作為合同附件，與本合同具有同等法律效力。第十二條合同爭議解決方式合同履行過程中產(chǎn)生的爭議，雙方應首先通過協(xié)商解決；也可由東莞市裝飾協(xié)會進行調解。協(xié)商或調解不成的，雙方均可依法向人民法院提起訴訟。第十三條附則13.1若本合同未盡事宜，雙方應友好協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2本合同簽訂后，工程不得轉包。13.3本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章之日起生效，履行完畢后自動終止。13.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方：______（簽字）乙方：______（蓋章）法定代理人：__________法定代理人：____________________委托代理人：______委托代理人：______地址：______地址：______電話：______電話：______2024年公司裝修合同樣本（二）第六條工期延誤1若甲方未能按約定完成其應負責的工作，導致工期延誤的，經(jīng)乙方同意，工期將被順延；若甲方提供的材料或設備質量不合格，由此影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，同時工期順延；2如甲方未按期支付工程款，合同約定的工期相應順延；3若由于乙方提供的材料或施工工藝問題導致工程無法按期完工，乙方需承擔工期不順延的責任；若因乙方原因造成工程質量不符合標準，返工費用由乙方承擔，且工期不予順延。第七條質量標準1乙方施工須遵循設計文件和國家現(xiàn)行的技術標準、規(guī)范。2乙方承包的工程必須全部符合國家現(xiàn)行的工程質量驗收標準。3若乙方施工的工程質量不合格，乙方應在甲方規(guī)定的時間內免費返工，直至達到驗收標準。若返工后仍不達標，乙方將承擔違約責任。若因甲方原因導致不達標，甲方需承擔返工責任及相應費用。第八條工程驗收和保修1工程施工過程中，雙方將分三個階段進行質量驗收：隱蔽工程驗收、油漆及面層涂料施工前驗收、竣工驗收。乙方需提前兩天通知甲方進行驗收，若甲方未能按時參加，乙方有權暫停施工，由此造成的損失由甲方承擔。2保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期為兩年，涉及防水的廚房、衛(wèi)生間和外墻面防滲漏保修期為五年。保修期滿，乙方向甲方提供保修單。第九條工程款支付方式1工程竣工驗收合格后____日內，甲方應支付總價款____%的工程款。2若因工程變更導致總價款變動，甲方應在驗收合格后支付或收取增減部分的款項。3雙方的款項往來應開具收據(jù)，工程款全額付清后，乙方應開具合法發(fā)票。第十條違約責任10.1任何一方在合同簽訂后提出解除合同或因違約導致合同無法履行，應及時通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可辦理終止或延期手續(xù)，并由違約方支付工程造價____%的違約金；如造成損失，違約方應負責賠償。10.4如因乙方原因導致工程質量未達約定標準，乙方將負責修復，修復費用由乙方承擔，工期不順延。10.5因甲方或乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，責任方應按工程總造價的____‰支付違約金。第十一條附則11.1本合同生效后，工程不得轉包。11.2本合同正本兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份。11.4合同在履行完畢后自動終止。11.5合同附件與本合同具有同等法律效力，自愿鑒證可保護合同雙方的合法權益。11.6家庭裝飾裝修市場合同認證意見（商場合同認證章）：_____甲方（簽字）：_____乙方（蓋章）：_____法定代表人（簽字）：_____委托代