粉墻施工合同范本2024年

?粉墻施工合同范本2024年合同編號：____________甲方（發(fā)包人）：____________乙方（承包人）：____________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：__________二、合同范圍2.1乙方根據甲方提供的施工圖紙、工程量清單及有關技術規(guī)范要求，完成粉墻施工的全部內容。2.2乙方負責辦理與施工相關的各項手續(xù)，包括但不限于施工許可證、臨時占用道路許可等。2.3乙方負責提供施工所需的材料、設備、機具及勞動力。三、合同工期3.1本工程合同工期為____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。3.2若因甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求順延工期；若因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。四、合同價款4.1本工程合同價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元。（1）合同簽訂后____天內，支付工程款的____%；（2）工程進度達到____%時，支付工程款的____%；（3）工程驗收合格后____天內，支付工程款的剩余____%。五、質量標準5.1乙方應按照國家相關施工質量驗收規(guī)范和標準進行施工，確保工程質量符合規(guī)定。5.2工程質量等級為：__________5.3工程質量保修期限為：____年，自工程驗收合格之日起計算。六、安全生產6.1乙方應嚴格遵守國家及地方有關安全生產的法律、法規(guī)，加強安全生產管理，確保施工安全。6.2乙方負責辦理施工現場的安全生產相關手續(xù)，包括但不限于安全評價、安全防護措施等。6.3甲方有權對乙方施工現場進行安全檢查，乙方應予以配合。七、合同變更與解除（1）工程量增減；（2）工程價款調整；（3）工程期限調整。7.2若因不可抗力導致合同無法履行，甲乙雙方可以協(xié)商解除合同。八、違約責任8.1甲方違約責任：（1）未能按合同約定支付工程款的，應按逾期付款金額的____%向乙方支付違約金；（2）因甲方原因導致工期延誤的，應賠償乙方因此造成的損失。8.2乙方違約責任：（1）未能按合同約定完成工程的，應按逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同價款的____%乘以逾期天數；（2）工程質量不符合約定的，應承擔修復、返工等費用。九、爭議解決9.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________法定代表人（或授權代理人）：____________法定代表人（或授權代理人）：____________簽訂日期：____________簽訂日期：____________注意事項：1.合同內容完整性：確保所有合同條款均被詳細列明，包括工程概況、合同范圍、工期、價款、質量標準等。一、注意事項：1.權利義務明確：合同應明確雙方的權利和義務，避免模糊不清導致糾紛。解決辦法：詳細列舉雙方的權利和義務，確保條款具體、明確。2.工期延誤的處理：合同中應規(guī)定工期延誤的處理方式。解決辦法：設定工期延誤的責任歸屬及違約金的計算方式。3.質量保證：合同應明確質量標準和保修期限。解決辦法：參照國家相關標準，明確質量等級和保修期限。關鍵詞語法律名詞解釋：1.發(fā)包人：指委托他人完成工程建設的單位或個人，即合同甲方。2.承包人：指接受發(fā)包人委托，負責完成工程建設的單位或個人，即合同乙方。3.工程量清單：指詳細列出工程項目各部分工程量，用于計算工程價款的文件。4.違約金：因合同一方違反合同約定而產生的，向另一方支付的賠償金。5.不可抗力：指無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害等。6.質量保修：指在保修期限內，對工程出現的質量問題進行免費修復。7.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發(fā)生糾紛時，采取的解決方式，如協(xié)商、訴訟等。特殊場合1：工程位于噪音敏感區(qū)域補充條款：鑒于工程位于噪音敏感區(qū)域，乙方在施工期間需遵守特殊的噪音控制規(guī)定，確保不影響周圍居民的正常生活。“咱們都知道，工地旁邊就是居民區(qū)，所以施工的時候得特別注意，別影響到鄰居們休息。乙方得采取一些降噪措施，比如使用低噪音設備，或者調整施工時間。”特殊場合2：工程涉及古建筑保護補充條款：考慮到工程附近有古建筑，乙方在施工過程中必須采取措施保護古建筑，避免對其造成損害。“工地附近有老房子，那可是有歷史意義的，乙方在施工時得特別小心，別讓一丁點兒的損害發(fā)生，要是有需要，得請專業(yè)的保護團隊來幫忙?！?.附件一：施工圖紙2.附件二：工程量清單3.附件三：技術規(guī)范要求4.附件四：乙方資質證書5.附件五：安全生產許可證書6.附件六：施工期間噪音控制方案7.附件七：古建筑保護措施方案（如果適用）1.施工圖紙：這是我們施工的“地圖”，得按照這個來。2.工程量清單：這個單子上列了所有需要干的活兒，對對賬很關鍵。3.技術規(guī)范要求：這個文檔告訴咱們怎么干是對的，得嚴格遵守。4.資質證書：