酒店消防工程施工合同2024年

?酒店消防工程施工合同2024年合同編號：____________甲方（發(fā)包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概況1.工程名稱：_______2.工程地點：_______3.工程內(nèi)容：包括消防設(shè)施的設(shè)計、采購、安裝、調(diào)試、驗收及售后服務(wù)等（具體內(nèi)容詳見附件一）。二、合同工期1.本項目工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.如遇不可抗力因素導致工期延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并簽訂書面補充協(xié)議。三、合同價款1.本項目合同總價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。四、質(zhì)量標準1.乙方應(yīng)按照國家及行業(yè)相關(guān)標準進行施工，確保本項目質(zhì)量達到合格標準。2.工程竣工后，乙方應(yīng)提供完整的施工資料及驗收報告。五、甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)甲方權(quán)利與義務(wù)：1.甲方應(yīng)按合同約定及時支付工程款。2.甲方有權(quán)對乙方的施工過程進行監(jiān)督，并提出合理建議。3.甲方應(yīng)負責提供施工所需的場地、水電等基礎(chǔ)設(shè)施。乙方權(quán)利與義務(wù)：1.乙方應(yīng)按照合同約定及設(shè)計圖紙進行施工。2.乙方應(yīng)確保施工安全，對施工過程中發(fā)生的安全事故承擔責任。3.乙方應(yīng)按合同約定完成工程進度，確保工程按時竣工。六、違約責任1.甲乙雙方應(yīng)嚴格履行合同約定，如一方違約，應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金。2.因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?，乙方?yīng)按合同價款的_______%向甲方支付違約金。七、爭議解決1.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________法定代表人（簽字）：_______法定代表人（簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日簽訂地點：____________附件一：工程內(nèi)容詳細清單附件二：付款方式及進度表注意事項：1.合同工期：確保工期的明確性，避免因工期延誤導致的糾紛。解決辦法：在合同中明確開工和竣工日期，對不可抗力因素導致的工期延誤應(yīng)有書面補充協(xié)議。2.合同價款：確保價款及付款方式的明確和合理。解決辦法：詳細列明合同總價款，并明確付款方式及進度，可附上附件詳細說明。3.質(zhì)量標準：確保工程質(zhì)量符合國家標準。解決辦法：在合同中明確質(zhì)量標準，要求乙方提供完整的施工資料及驗收報告。4.權(quán)利與義務(wù)：明確雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù)。解決辦法：詳細列舉甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免責任不清。5.違約責任：規(guī)定違約行為的處理辦法。解決辦法：設(shè)定違約金比例，明確違約責任和處理方式。6.爭議解決：預(yù)先規(guī)定爭議解決方式。解決辦法：首選友好協(xié)商，協(xié)商不成時，可選擇訴訟解決。法律名詞解釋：《中華人民共和國合同法》：規(guī)范合同訂立、效力、履行、變更、解除、終止及違約責任的法律?！吨腥A人民共和國建筑法》：規(guī)范建筑活動的基本法律，涉及建筑許可、建筑工程發(fā)包與承包、建筑工程管理等方面。不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、政府行為等，通常作為免責條件。違約金：合同當事人因違反合同義務(wù)而應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X賠償。訴訟：指當事人將爭議提交法院，請求法院依法作出裁判的爭議解決方式。1.酒店在旅游旺季的營業(yè)需求：補充條款：考慮到甲方酒店在旅游旺季的營業(yè)需求，乙方應(yīng)合理安排施工進度，確保在旺季前完成主要施工，不得影響甲方正常經(jīng)營。2.酒店有特殊的安全要求：補充條款：鑒于甲方酒店的特殊安全要求，乙方在施工過程中必須遵守甲方提供的所有安全規(guī)章制度，并定期向甲方報告施工安全情況。3.酒店需要保持特定的環(huán)境標準：補充條款：甲方酒店對環(huán)境有特殊要求，乙方在施工中應(yīng)采取有效措施控制噪音、粉塵等污染，保護酒店環(huán)境。特殊場合：場合1：酒店需要夜間施工場合2：酒店要求施工期間不干擾客人附件列表：附件三：夜間施工管理協(xié)議附件四：施工期間客戶干擾最小化計劃1.附件三：夜間施工管理協(xié)議這個附件會詳細說明夜間施工的時間、噪音控制措施等。2.附件四：施工期間客戶干擾最小化計劃這里會列出具體的措施，比如施工區(qū)域的隔離、施工時間的安排等。合同附件列表：工程內(nèi)容詳細清單：這個清單就是把我們酒店要做的消防工程都列出來，一目了然。付款方式及進度表：這個表格會告訴我們什么時候付多