陵園木工修繕工程合同

陵園木工修繕工程合同合同目錄第一章總則1.1合同主體1.2合同標(biāo)的1.3合同簽訂地點和時間1.4合同生效條件第二章工程概況2.1工程項目名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三章工程承包人義務(wù)3.1工程承包人的一般義務(wù)3.2工程承包人的質(zhì)量義務(wù)3.3工程承包人的安全義務(wù)3.4工程承包人的進(jìn)度義務(wù)第四章工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求4.2工程驗收標(biāo)準(zhǔn)4.3工程保修期限第五章工程價款及支付5.1工程總價款5.2工程進(jìn)度款支付5.3工程驗收合格后的支付5.4支付方式第六章工程變更及解除6.1工程變更條件6.2工程變更程序6.3工程解除條件6.4工程解除程序第七章違約責(zé)任7.1工程承包人的違約責(zé)任7.2發(fā)包人的違約責(zé)任7.3違約賠償方式第八章爭議解決8.1爭議解決方式8.2仲裁機(jī)構(gòu)8.3訴訟管轄法院第九章合同的轉(zhuǎn)讓和繼承9.1合同轉(zhuǎn)讓9.2合同繼承第十章保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約保密條款第十一章合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件第十二章其他條款12.1合同的書面形式12.2合同的修訂12.3合同的解除12.4合同的解釋第十三章附件13.1附件列表13.2附件的效力第十四章簽署14.1合同簽署地點14.2合同簽署時間14.3合同簽署人合同編號_________第一章總則第一條款合同主體（1）甲方：_________（發(fā)包方名稱）（2）乙方：_________（承包方名稱）第二條款合同標(biāo)的1.2本合同標(biāo)的為：陵園木工修繕工程。第三條款合同簽訂地點和時間1.3本合同于_________年_________月_________日在_________（地點）簽訂。第四條款合同生效條件1.4本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并自工程驗收合格之日起終止。第二章工程概況第一條款工程項目名稱2.1本工程名稱為：_________（陵園名稱）木工修繕工程。第二條款工程地點2.2本工程地點為：_________（陵園地址）。第三條款工程規(guī)模2.3本工程規(guī)模為：_________（工程具體規(guī)模描述）。第四條款工程內(nèi)容2.4本工程內(nèi)容包括：_________（工程具體內(nèi)容描述）。第三章工程承包人義務(wù)第一條款工程承包人的一般義務(wù)3.1乙方應(yīng)按照合同約定的工程內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度等要求，完成本工程。第二條款工程承包人的質(zhì)量義務(wù)3.2乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求，并承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量責(zé)任。第三條款工程承包人的安全義務(wù)3.3乙方應(yīng)遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保工程施工安全。第四條款工程承包人的進(jìn)度義務(wù)3.4乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，如有延期應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。第四章工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第一條款工程質(zhì)量要求4.1工程質(zhì)量應(yīng)符合：_________（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)描述）。第二條款工程驗收標(biāo)準(zhǔn)4.2工程驗收應(yīng)按照：_________（驗收標(biāo)準(zhǔn)描述）進(jìn)行。第三條款工程保修期限4.3工程保修期限為：_________（保修期限描述）。第五章工程價款及支付第一條款工程總價款5.1本工程總價款為：_________（總價款金額）。第二條款工程進(jìn)度款支付5.2工程進(jìn)度款支付按照：_________（支付比例和時間描述）進(jìn)行。第三條款工程驗收合格后的支付5.3工程驗收合格后，甲方應(yīng)支付剩余款項：_________（剩余款項金額）。第四條款支付方式5.4工程價款支付方式為：_________（支付方式描述）。第六章工程變更及解除第一條款工程變更條件6.1合同雙方同意，如需變更工程內(nèi)容、規(guī)模、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議。第二條款工程變更程序6.2工程變更協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第三條款工程解除條件6.3在合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，雙方可協(xié)商解除合同。第四條款工程解除程序6.4合同解除應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，并按照協(xié)議約定處理后續(xù)事項。第七章違約責(zé)任第一條款工程承包人的違約責(zé)任7.1乙方未按照合同約定完成工程，應(yīng)承擔(dān)：_________（違約責(zé)任描述）。第二條款發(fā)包人的違約責(zé)任7.2甲方未按照合同約定支付工程價款，應(yīng)承擔(dān)：_________（違約責(zé)任描述）。第三條款違約賠償方式7.3違約賠償方式為：_________（賠償方式描述）。第八章爭議解決第一條款爭議解決方式8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。第二條款仲裁機(jī)構(gòu)8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。第三條款訴訟管轄法院8.3仲裁裁決生效后，如一方不服仲裁裁決，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九章合同的轉(zhuǎn)讓和繼承第一條款合同轉(zhuǎn)讓9.1未經(jīng)對方同意，任何一方不得將合同權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。第二條款合同繼承9.2本合同在履行完畢后，合同權(quán)利義務(wù)繼承給合同雙方的合法繼承人。第十章保密條款第一條款保密內(nèi)容10.1雙方在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，應(yīng)予以保密。第二條款保密期限10.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第三條款違約保密條款10.3如任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。第十一章合同的生效、變更和終止第一條款合同生效條件11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并自工程驗收合格之日起終止。第二條款合同變更程序11.2合同變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。第三條款合同終止條件11.3合同終止條件為：_________（終止條件描述）。第十二章其他條款第一條款合同的書面形式12.1本合同采用書面形式，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。第二條款合同的修訂12.2合同的修訂應(yīng)經(jīng)雙方書面同意，并在修訂文件上簽字蓋章。第三條款合同的解除12.3合同解除應(yīng)經(jīng)雙方書面同意，并在解除協(xié)議上簽字蓋章。第四條款合同的解釋12.4本合同的解釋權(quán)歸：_________（解釋權(quán)歸屬方）所有。第十三章附件13.1附件列表（附件1：_________附件2：_________附件3：_________）13.2附件的效力附件與合同具有同等效力。第十四章簽署14.1合同簽署地點本合同于_________年_________月_________日在_________（地點）簽署。14.2合同簽署時間本合同簽署時間為：_________年_________月_________日。14.3合同簽署人甲方（發(fā)包方）簽字：_________乙方（承包方）簽字：_________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.甲方指定材料供應(yīng)商甲方有權(quán)指定工程所需材料供應(yīng)商，乙方應(yīng)按照甲方的要求采購材料。如乙方未按甲方要求采購，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.甲方監(jiān)督工程進(jìn)度甲方有權(quán)對工程施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，并要求乙方按照約定的工期完成工程。如乙方延期完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工程總價款×延期天數(shù)×1%。3.甲方變更工程內(nèi)容甲方有權(quán)在合同履行過程中變更工程內(nèi)容，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行變更。如變更導(dǎo)致工程總價款發(fā)生變動，甲方有權(quán)要求乙方按照實際發(fā)生的費用進(jìn)行調(diào)整。4.甲方解除合同如乙方嚴(yán)重違反合同約定，甲方有權(quán)解除合同。解除合同后，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工程總價款×20%。5.甲方索賠權(quán)利如乙方在合同履行過程中存在違約行為，甲方有權(quán)向乙方提出索賠。甲方索賠的權(quán)利包括但不限于：工程質(zhì)量不符合約定、工程進(jìn)度嚴(yán)重拖延、乙方未按照約定采購材料等。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.乙方負(fù)責(zé)工程質(zhì)量乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求，如工程質(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。2.乙方保證工程安全乙方應(yīng)遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保工程施工安全。如因乙方原因?qū)е鹿こ贪踩鹿剩曳綉?yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。3.乙方按時完成工程乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如延期完成工程，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.乙方提交工程進(jìn)度報告乙方應(yīng)定期向甲方提交工程進(jìn)度報告，如乙方未按時提交報告，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價款×10%。5.乙方負(fù)責(zé)材料采購乙方負(fù)責(zé)工程所需材料的采購，并保證材料質(zhì)量符合工程要求。如乙方未按照約定采購材料，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介職責(zé)第三方中介負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方和乙方之間的關(guān)系，確保合同順利履行。如第三方中介未能履行協(xié)調(diào)職責(zé)，導(dǎo)致合同糾紛，第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.第三方中介費用第三方中介的費用由甲方和乙方共同承擔(dān)，雙方按照約定的比例支付中介費用。如雙方未能達(dá)成約定，可協(xié)商決定中介費用的支付方式。3.第三方中介解除合同如第三方中介嚴(yán)重違反合同約定，甲方和乙方均有權(quán)解除與第三方中介的合同。解除合同后，甲方和乙方有權(quán)要求第三方中介支付違約金，違約金計算方式為：違約金=中介費用的20%。4.第三方中介保密義務(wù)第三方中介應(yīng)對合同雙方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密予以保密，如違反保密義務(wù)，第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.第三方中介的權(quán)益保護(hù)第三方中介在履行合同過程中，如遭受甲方和乙方的違約行為，有權(quán)要求甲方和乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。同時，第三方中介有權(quán)要求甲方和乙方支付中介費用。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程預(yù)算明細(xì)3.工程進(jìn)度計劃4.材料采購清單5.施工方案和安全措施6.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法7.保密協(xié)議8.第三方中介服務(wù)合同9.工程變更協(xié)議10.違約金計算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時間完成工程，屬于違約行為。2.乙方未按照甲方要求采購材料，屬于違約行為。3.乙方未遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，導(dǎo)致安全事故，屬于違約行為。4.乙方未按時提交工程進(jìn)度報告，屬于違約行為。5.乙方未按照約定保密，泄露甲方商業(yè)秘密，屬于違約行為。6.甲方未按約定時間支付工程進(jìn)度款，屬于違約行為。7.甲方未按約定時間支付剩余款項，屬于違約行為。8.甲方未履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，屬于違約行為。9.第三方中介未履行協(xié)調(diào)職責(zé)，導(dǎo)致合同糾紛，屬于違約行為。10.第三方中介未保密甲方和乙方商業(yè)秘密，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.違約金：違約方按照約定或者法定標(biāo)準(zhǔn)向守約方支付的賠償金。2.不可抗力：不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況。3.工程驗收：對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的檢查和評估。4.保密義務(wù)：合同雙方對合同內(nèi)容、商業(yè)秘密等信息的保密義務(wù)。5.第三方中介：獨立于甲方和乙方，協(xié)助雙方履行合同的第三方機(jī)構(gòu)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度拖延：乙方應(yīng)加大施工力度，合理調(diào)配人力和物力資源，確保工程按期完成。2.材料質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴(yán)格把控材料采購質(zhì)量，對不合格材料進(jìn)行退換貨處理。3.安全事故發(fā)生：乙方應(yīng)立即報告甲方和相關(guān)部門，積極配合調(diào)查處理，并承擔(dān)相應(yīng)