耐腐蝕玻璃鋼儲(chǔ)罐工程承攬協(xié)議版

耐腐蝕玻璃鋼儲(chǔ)罐工程承攬協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條定義與術(shù)語解釋1.1耐腐蝕玻璃鋼儲(chǔ)罐1.2工程承攬1.3協(xié)議版本第二條合同雙方2.1承攬方2.2委托方第三條工程內(nèi)容3.1儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)3.2儲(chǔ)罐的制造3.3儲(chǔ)罐的安裝3.4質(zhì)量檢驗(yàn)第四條工程時(shí)間表4.1設(shè)計(jì)完成時(shí)間4.2制造完成時(shí)間4.3安裝完成時(shí)間第五條質(zhì)量保證5.1承攬方的質(zhì)量責(zé)任5.2質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.3質(zhì)量問題的處理第六條價(jià)格與支付6.1工程總價(jià)6.2付款方式6.3付款條件第七條變更與調(diào)整7.1變更的條件7.2變更的程序7.3變更的費(fèi)用第八條違約責(zé)任8.1承攬方的違約責(zé)任8.2委托方的違約責(zé)任第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議的解決方式9.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)9.3爭(zhēng)議解決的時(shí)效第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件10.2合同的變更條件10.3合同的終止條件第十一條保密條款11.1保密信息的定義11.2保密義務(wù)11.3保密信息的例外第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義12.2不可抗力的后果第十三條適用法律與爭(zhēng)議解決13.1適用法律13.2爭(zhēng)議解決第十四條其他條款14.1合同的附件14.2合同的修改14.3合同的轉(zhuǎn)讓第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語解釋1.1耐腐蝕玻璃鋼儲(chǔ)罐：指由玻璃纖維增強(qiáng)材料和合成樹脂制成的，具有耐腐蝕性能的儲(chǔ)罐，用于儲(chǔ)存各種腐蝕性液體。1.2工程承攬：指承攬方根據(jù)委托方的要求，承擔(dān)儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)、制造、安裝和質(zhì)量檢驗(yàn)等工程任務(wù)，并按約定交付合格儲(chǔ)罐的行為。1.3協(xié)議版本：指本承攬協(xié)議的版本，包括A版、B版等，本協(xié)議為A版。第二條合同雙方2.1承攬方：指承擔(dān)儲(chǔ)罐工程承攬任務(wù)的一方，具有儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)、制造、安裝和質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰Φ姆ㄈ嘶蚱渌M織。2.2委托方：指委托承攬方進(jìn)行儲(chǔ)罐工程承攬任務(wù)的一方，具有儲(chǔ)罐使用需求的法人或其他組織。第三條工程內(nèi)容3.1儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)：承攬方根據(jù)委托方的要求，進(jìn)行儲(chǔ)罐的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料選擇、附件配置等，并提交設(shè)計(jì)文件。3.2儲(chǔ)罐的制造：承攬方按照設(shè)計(jì)文件和規(guī)范要求，制造符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的耐腐蝕玻璃鋼儲(chǔ)罐。3.4質(zhì)量檢驗(yàn)：承攬方在儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)、制造和安裝過程中，應(yīng)進(jìn)行自檢和互檢，確保儲(chǔ)罐的質(zhì)量符合要求。委托方有權(quán)對(duì)儲(chǔ)罐的質(zhì)量進(jìn)行抽檢。第四條工程時(shí)間表4.1設(shè)計(jì)完成時(shí)間：承攬方應(yīng)按照委托方要求的時(shí)間表完成儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)，并將設(shè)計(jì)文件提交給委托方。4.2制造完成時(shí)間：承攬方應(yīng)按照設(shè)計(jì)文件和規(guī)范要求，完成儲(chǔ)罐的制造，并提交合格產(chǎn)品。4.3安裝完成時(shí)間：承攬方應(yīng)按照規(guī)范要求，完成儲(chǔ)罐的安裝，并確保儲(chǔ)罐的正常使用。第五條質(zhì)量保證5.1承攬方的質(zhì)量責(zé)任：承攬方應(yīng)對(duì)儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)、制造和安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保儲(chǔ)罐符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和委托方的要求。5.2質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：儲(chǔ)罐的質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括但不限于材料、結(jié)構(gòu)、性能等。5.3質(zhì)量問題的處理：如儲(chǔ)罐在設(shè)計(jì)、制造或安裝過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)解決，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如儲(chǔ)罐在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行維修或更換。第六條價(jià)格與支付6.1工程總價(jià)：承攬方根據(jù)儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)、制造和安裝成本，以及市場(chǎng)行情，報(bào)出合理的工程總價(jià)。6.2付款方式：委托方按照工程進(jìn)度的實(shí)際完成情況，分階段向承攬方支付工程款。6.3付款條件：承攬方在完成設(shè)計(jì)、制造和安裝等工程任務(wù)，并經(jīng)委托方驗(yàn)收合格后，方可支付相應(yīng)的工程款。第八條違約責(zé)任8.1承攬方的違約責(zé)任：8.1.1承攬方未按照約定時(shí)間完成設(shè)計(jì)、制造和安裝等工程任務(wù)，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式為工程總價(jià)的千分之五。8.1.2承攬方提供的儲(chǔ)罐質(zhì)量不符合約定，應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或更換，并支付因此給委托方造成的損失。8.1.3承攬方在合同履行過程中，違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2委托方的違約責(zé)任：8.2.1委托方未按照約定時(shí)間支付工程款，應(yīng)按照逾期天數(shù)向承攬方支付違約金，違約金計(jì)算方式為應(yīng)付款項(xiàng)的千分之五。8.2.2委托方提供的設(shè)計(jì)要求、技術(shù)參數(shù)等不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范，導(dǎo)致承攬方無法正常履行合同，應(yīng)承擔(dān)因此給承攬方造成的損失。8.2.3委托方在合同履行過程中，違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議的解決方式：如合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)：本合同的訴訟管轄地點(diǎn)為合同簽訂地人民法院。9.3爭(zhēng)議解決的時(shí)效：雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)自爭(zhēng)議發(fā)生之日起六個(gè)月內(nèi)提出，超過六個(gè)月未提出的，視為放棄爭(zhēng)議解決的權(quán)利。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同的變更條件：合同履行過程中，如雙方同意對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。10.3合同的終止條件：合同履行完畢，雙方權(quán)利義務(wù)終止。如合同提前終止，應(yīng)簽訂書面終止協(xié)議，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。第十一條保密條款11.1保密信息的定義：保密信息是指合同履行過程中，雙方交換的、未公開的、具有商業(yè)價(jià)值的信息，包括技術(shù)資料、商業(yè)計(jì)劃等。11.2保密義務(wù)：雙方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方泄露。11.3保密信息的例外：法律要求透露的、雙方同意透露的、已經(jīng)公開的、通過正當(dāng)途徑獲得的等信息，不受保密義務(wù)的限制。第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免、不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。12.2不可抗力的后果：如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決。如不可抗力持續(xù)發(fā)生，雙方可協(xié)商暫停或終止合同。第十三條適用法律與爭(zhēng)議解決13.1適用法律：本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.2爭(zhēng)議解決：如合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1合同的附件：本合同的附件包括設(shè)計(jì)文件、制造工藝、安裝方案等，附件與本合同具有同等法律效力。14.2合同的修改：本合同的修改應(yīng)經(jīng)雙方書面同意，經(jīng)簽字或蓋章后生效。14.3合同的轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得將合同權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)文件詳細(xì)要求：包括儲(chǔ)罐的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖、材料選擇表、附件配置清單等，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和委托方的要求。附件說明：設(shè)計(jì)文件是承攬方根據(jù)委托方要求進(jìn)行儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)的成果，是制造和安裝儲(chǔ)罐的依據(jù)。附件二：儲(chǔ)罐制造工藝詳細(xì)要求：包括儲(chǔ)罐的制造步驟、材料加工方法、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，制造工藝應(yīng)確保儲(chǔ)罐的質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。附件說明：制造工藝是承攬方按照設(shè)計(jì)文件要求，制造符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的耐腐蝕玻璃鋼儲(chǔ)罐的具體操作流程。附件三：儲(chǔ)罐安裝方案詳細(xì)要求：包括儲(chǔ)罐的運(yùn)輸、吊裝、安裝步驟、安全措施等，安裝方案應(yīng)確保儲(chǔ)罐的安裝安全和正常使用。附件四：質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告詳細(xì)要求：包括儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)、制造和安裝過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果和檢驗(yàn)人員等信息。附件說明：質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告是證明儲(chǔ)罐質(zhì)量符合要求的重要文件，是雙方履行合同的依據(jù)之一。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.承攬方未按照約定時(shí)間完成設(shè)計(jì)、制造和安裝等工程任務(wù)。2.承攬方提供的儲(chǔ)罐質(zhì)量不符合約定。3.承攬方在合同履行過程中，違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或本合同的約定。違約責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方未按照約定時(shí)間完成工程任務(wù)，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金。示例說明：如果承攬方未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成設(shè)計(jì)任務(wù)，延期10天，則應(yīng)向委托方支付工程總價(jià)千分之五的違約金。2.承攬方提供的儲(chǔ)罐質(zhì)量不符合約定，應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或更換，并支付因此給委托方造成的損失。示例說明：如果承攬方提供的儲(chǔ)罐存在質(zhì)量問題，導(dǎo)致委托方無法正常使用，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或更換，并賠償委托方因此造成的停工損失。3.承攬方在合同履行過程中，違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例說明：如果承攬方在制造過程中使用了禁止使用的材料，導(dǎo)致儲(chǔ)罐質(zhì)量問題，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.耐腐蝕玻璃鋼儲(chǔ)罐：指由玻璃纖維增強(qiáng)材料和合成樹脂制成的，具有耐腐蝕性能的儲(chǔ)罐，用于儲(chǔ)存各種腐蝕性液體。2.工程承攬：指承攬方根據(jù)委托方的要求，承擔(dān)儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)、制造、安裝和質(zhì)量檢驗(yàn)等工程任務(wù)，并按約定交付合格儲(chǔ)罐的行為。3.設(shè)計(jì)完成時(shí)間：承攬方應(yīng)按照委托方要求的時(shí)間表完成儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)，并將設(shè)計(jì)文件提交給委托方。4.制造完成時(shí)間：承攬方應(yīng)按照設(shè)計(jì)文件和規(guī)范要求，完成儲(chǔ)罐的制造，并提交合格產(chǎn)品。5.安裝完成時(shí)間：承攬方應(yīng)按照規(guī)范要求，完成儲(chǔ)罐的安裝，并確保儲(chǔ)罐的正常使用。6.質(zhì)量保證：承