版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL
不銹鋼建筑安裝工程承攬協(xié)議版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方責(zé)任與義務(wù)1.2委托方責(zé)任與義務(wù)第二條工程范圍與內(nèi)容2.1工程概述2.2工程量清單第三條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1質(zhì)量要求3.2質(zhì)量檢驗(yàn)第四條工程進(jìn)度與交付4.1工程時(shí)間表4.2延誤與提前交付第五條材料與設(shè)備供應(yīng)5.1材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2設(shè)備要求第六條工程款項(xiàng)6.1付款方式6.2進(jìn)度付款6.3變更款項(xiàng)第七條合同的變更與解除7.1變更條件7.2解除條件第八條違約責(zé)任8.1承攬方違約8.2委托方違約第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3訴訟解決第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2泄露后果第十一條不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果第十二條合同的生效、變更與終止12.1生效條件12.2變更條件12.3終止條件第十三條附則13.1合同附件13.2補(bǔ)充協(xié)議第十四條其他約定14.1保險(xiǎn)責(zé)任14.2安全責(zé)任14.3環(huán)境保護(hù)責(zé)任第一部分:合同如下:第一條合同主體及定義1.1承攬方責(zé)任與義務(wù)1.1.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求,完成不銹鋼建筑安裝工程的設(shè)計(jì)、材料采購(gòu)、施工、驗(yàn)收等工作。1.1.2承攬方應(yīng)保證其施工隊(duì)伍的專業(yè)素質(zhì),確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.1.3承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)工程所需的材料和設(shè)備的采購(gòu),并保證其質(zhì)量符合工程要求。1.1.4承攬方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程,如有延誤,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。1.1.5承攬方應(yīng)按照合同約定,對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量保修,確保工程在使用過(guò)程中的正常運(yùn)行。1.2委托方責(zé)任與義務(wù)1.2.1委托方應(yīng)提供工程所需的場(chǎng)地、水源、電源、道路等基礎(chǔ)設(shè)施,并保證其暢通可靠。1.2.2委托方應(yīng)按照合同約定,及時(shí)提供工程所需的資金,確保工程的順利進(jìn)行。1.2.3委托方應(yīng)協(xié)助承攬方辦理工程所需的各類審批手續(xù),確保工程合法合規(guī)。1.2.4委托方應(yīng)負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場(chǎng)的管理和協(xié)調(diào),確保施工環(huán)境的穩(wěn)定。1.2.5委托方應(yīng)按照合同約定,對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收,并按照驗(yàn)收結(jié)果支付工程款項(xiàng)。第二條工程范圍與內(nèi)容2.1工程概述2.1.1本工程為不銹鋼建筑安裝工程,包括但不限于鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝,不銹鋼板材加工、安裝,防腐蝕處理等。2.1.2工程地點(diǎn)位于_______(具體地址),工程總面積為_(kāi)______平方米。2.2工程量清單2.2.1工程量清單詳見(jiàn)附件一,清單中列出的各項(xiàng)工作內(nèi)容和工程量均為合同執(zhí)行的依據(jù)。第三條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1質(zhì)量要求3.1.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.1.2工程質(zhì)量應(yīng)滿足設(shè)計(jì)文件及技術(shù)規(guī)范的要求,確保工程的安全、適用、美觀。3.2質(zhì)量檢驗(yàn)3.2.1承攬方應(yīng)按照合同約定,對(duì)工程進(jìn)行自檢、互檢、專檢,確保工程質(zhì)量。3.2.2委托方有權(quán)對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量檢查,并對(duì)不合格部分要求承攬方進(jìn)行整改。3.2.3工程驗(yàn)收時(shí),委托方應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估,確認(rèn)合格后予以驗(yàn)收。第四條工程進(jìn)度與交付4.1工程時(shí)間表4.1.1工程開(kāi)工日期為_(kāi)______年_______月_______日,竣工日期為_(kāi)______年_______月_______日。4.1.2工程進(jìn)度計(jì)劃詳見(jiàn)附件二,承攬方應(yīng)按照計(jì)劃執(zhí)行,確保工程按時(shí)交付。4.2延誤與提前交付4.2.1如因承攬方原因?qū)е鹿こ萄诱`,承攬方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2.2如工程提前交付,且未經(jīng)委托方同意,承攬方不得要求提前支付相應(yīng)款項(xiàng)。第五條材料與設(shè)備供應(yīng)5.1材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1.1承攬方應(yīng)按照合同約定,采購(gòu)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件要求的材料。5.1.2材料進(jìn)場(chǎng)前,承攬方應(yīng)向委托方提供材料合格證明及檢測(cè)報(bào)告。5.2設(shè)備要求5.2.1承攬方應(yīng)按照合同約定,采購(gòu)符合工程需求、質(zhì)量合格的設(shè)備。5.2.2設(shè)備安裝完畢后,承攬方應(yīng)進(jìn)行調(diào)試,確保設(shè)備正常運(yùn)行。第六條工程款項(xiàng)6.1付款方式6.1.1工程款項(xiàng)的支付分為進(jìn)度付款和驗(yàn)收付款兩部分。6.1.2進(jìn)度付款按照工程進(jìn)度的完成情況進(jìn)行支付,驗(yàn)收付款在工程驗(yàn)收合格后支付。6.2進(jìn)度付款6.2.1進(jìn)度付款的支付比例為已完成工程量的70%。6.2.2進(jìn)度付款的支付時(shí)間為每月25日前,對(duì)上個(gè)月的已完成工程量進(jìn)行支付。6.3變更款項(xiàng)6.3.1如工程發(fā)生變更,變更款項(xiàng)的支付按照合同約定的變更程序進(jìn)行。6.3.2變更款項(xiàng)的支付時(shí)間為變更事項(xiàng)確認(rèn)后五個(gè)工作日內(nèi)。第八條違約責(zé)任8.1承攬方違約8.1.1承攬方未按照合同約定完成工程,應(yīng)按照逾期交付部分工程價(jià)款的1%支付違約金。8.1.2承攬方未按照合同約定保證工程質(zhì)量,導(dǎo)致工程不合格的,應(yīng)負(fù)責(zé)返工、整改,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。8.1.3承攬方未按照合同約定采購(gòu)材料和設(shè)備,導(dǎo)致工程無(wú)法正常進(jìn)行的,應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用,并按照逾期交付部分工程價(jià)款的1%支付違約金。8.2委托方違約8.2.1委托方未按照合同約定支付工程款項(xiàng),應(yīng)按照逾期支付部分工程價(jià)款的1%支付違約金。8.2.2委托方未按照合同約定提供施工場(chǎng)地、基礎(chǔ)設(shè)施等,導(dǎo)致工程無(wú)法正常進(jìn)行的,應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用,并按照逾期交付部分工程價(jià)款的1%支付違約金。第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決9.1.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。9.1.2雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生之日起10日內(nèi)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,方可采取其他爭(zhēng)議解決方式。9.2調(diào)解解決9.2.1如雙方協(xié)商不成,可向工程所在地的建設(shè)行政主管部門或者行業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。9.2.2調(diào)解期限為自調(diào)解申請(qǐng)之日起30日內(nèi),調(diào)解不成的,方可采取其他爭(zhēng)議解決方式。9.3訴訟解決9.3.1如雙方協(xié)商和調(diào)解均無(wú)法解決爭(zhēng)議,任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.3.2訴訟過(guò)程中,雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同,除非法院判決停止履行。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.1.1雙方在合同履行過(guò)程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等,應(yīng)予以嚴(yán)格保密。10.1.2保密信息不包括公開(kāi)的信息或者已經(jīng)合法公開(kāi)的信息。10.2泄露后果10.2.1如一方泄露了對(duì)方的保密信息,泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。10.2.2泄露方應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的損失,損失難以計(jì)算的,賠償金額為泄露信息所涉及的最高合同金額的10%。第十一條不可抗力11.1不可抗力事件11.1.1不可抗力事件包括自然災(zāi)害(如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等)和社會(huì)事件(如戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工等)。11.1.2不可抗力事件發(fā)生后,雙方應(yīng)立即通知對(duì)方,并采取措施減少損失。11.2不可抗力后果11.2.1因不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成損失的,雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。11.2.2不可抗力事件持續(xù)期間,合同的履行期限相應(yīng)順延。第十二條合同的生效、變更與終止12.1生效條件12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.1.2合同生效后,雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。12.2變更條件12.2.1合同變更應(yīng)書(shū)面簽署,并經(jīng)雙方確認(rèn)。12.2.2合同變更不得違背國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的基本原則。12.3終止條件12.3.1合同終止的條件如下:12.3.1.1工程驗(yàn)收合格,雙方履行完畢合同約定的義務(wù);12.3.1.2雙方協(xié)商一致解除合同;12.3.1.3依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第十三條附則13.1合同附件13.1.1合同附件包括工程量清單、材料和設(shè)備供應(yīng)清單、工程設(shè)計(jì)文件等。13.1.2附件內(nèi)容是合同的重要組成部分,雙方應(yīng)予以重視并嚴(yán)格履行。13.2補(bǔ)充協(xié)議13.2.1如合同履行過(guò)程中出現(xiàn)未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。13.2.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十四條其他約定14.1保險(xiǎn)責(zé)任14.1.1承攬方應(yīng)為其施工人員購(gòu)買工傷保險(xiǎn),并承擔(dān)施工期間因工受傷的責(zé)任。14.1.2承第二部分:其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一:附件列表:附件一:工程量清單詳細(xì)列出工程所需的各項(xiàng)材料、工程量及其它相關(guān)內(nèi)容,作為合同履行的依據(jù)。附件二:材料和設(shè)備供應(yīng)清單詳細(xì)列出工程所需材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息,以及設(shè)備的型號(hào)、性能參數(shù)等要求。附件三:工程設(shè)計(jì)文件包括工程的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙等,作為工程施工的依據(jù)。附件四:進(jìn)度計(jì)劃詳細(xì)列出工程的施工進(jìn)度計(jì)劃,包括各階段的開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間以及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。附件五:付款申請(qǐng)表用于申請(qǐng)工程進(jìn)度付款和驗(yàn)收付款,需詳細(xì)列出付款的具體金額和依據(jù)。附件六:變更申請(qǐng)表用于申請(qǐng)工程變更,需詳細(xì)列出變更的內(nèi)容、原因以及影響。說(shuō)明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.未按照合同約定完成工程例如,承攬方未按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程,導(dǎo)致工程延誤。2.工程質(zhì)量不符合約定例如,承攬方提供的工程質(zhì)量不滿足設(shè)計(jì)文件和技術(shù)規(guī)范的要求,存在安全隱患。3.材料和設(shè)備不符合約定例如,承攬方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量不合格,影響工程正常進(jìn)行。4.未按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)例如,委托方未按照約定的時(shí)間支付工程進(jìn)度付款,導(dǎo)致工程資金短缺。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):1.違約金計(jì)算例如,按照逾期交付部分工程價(jià)款的1%計(jì)算違約金。2.損失賠償計(jì)算例如,按照泄露信息所涉及的最高合同金額的10%計(jì)算賠償金額。示例說(shuō)明:假設(shè)承攬方未按照約定時(shí)間完成工程,導(dǎo)致工程延誤一個(gè)月。根據(jù)合同約定,承攬方應(yīng)按照逾期交付部分工程價(jià)款的1%支付違約金。假設(shè)工程總價(jià)為100萬(wàn)元,則承攬方應(yīng)支付1萬(wàn)元的違約金。說(shuō)明三:法律名詞及解釋:1.不銹鋼建筑安裝工程:指使用不銹鋼材料進(jìn)行建筑物的搭建、安裝和裝修等
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 包輕工合同模板
- 家政 搬家合同模板
- 民品抵押合同模板
- 柴汽油運(yùn)輸合同模板
- 農(nóng)場(chǎng)出租地塊合同模板
- 浙江商鋪?zhàn)赓U合同模板
- 局部維修裝修合同模板
- 技術(shù)試用性合同模板
- 政府收購(gòu)苗木合同模板
- 運(yùn)營(yíng)車輛股合同模板
- 可愛(ài)的中國(guó)教案全冊(cè)
- 小學(xué)一年級(jí)勞動(dòng)課教案(全冊(cè))
- 鹽霧試驗(yàn)箱安全操作及保養(yǎng)規(guī)程
- 八上人教版英語(yǔ)Unit7-說(shuō)課課件
- 河道保潔服務(wù)投標(biāo)方案(完整技術(shù)標(biāo))
- 不寧腿綜合征完整版本課件
- 冀教版六年級(jí)數(shù)學(xué)上冊(cè)《求百分率》說(shuō)課稿
- 壓力性尿失禁的護(hù)理課件
- 聚合物分子運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)
- 外刊閱讀-英語(yǔ)資料
- 2023版押品考試題庫(kù)必考點(diǎn)含答案
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論