2024年安裝工程承包合同例文（二篇）

第7頁共7頁2024年安裝工程承包合同例文第五條、施工與設計變更1、乙方需依據國家發(fā)布的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準，以及設備的具體要求，組織施工，確保所有工程達到合格標準。2、雙方均應遵守設計規(guī)定進行施工。如遇到以下情況導致的窩工、返工、材料積壓、施工力量調整等損失，由責任方承擔：（1）在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計存在錯誤或嚴重不合理之處，乙方應以書面形式通知甲方。甲方應在七日內與原設計單位協(xié)商，提出修改或變更設計文件，并經甲乙雙方簽訂協(xié)議后，方可繼續(xù)施工。（2）施工中如需對設計進行變更，且變更超出原設計標準或規(guī)模，應在施工前重新報批，經審查機構審核工程預算，并經銀行審查投資后，由甲乙雙方簽訂協(xié)議，方可施工。否則，任何一方不得擅自施工。第六條、竣工驗收與保修1、乙方需在工程竣工前____天以書面形式通知甲方驗收日期。如甲方無法按時參加，應提前通知乙方，雙方重新確定驗收日期，但甲方應承認原竣工日期。若甲方再次延誤驗收，由此產生的管理費和損失由甲方承擔，并按預算造價每日____%支付逾期違約金。2、竣工工程驗收合格后，乙方應在三天內向甲方完成移交。若甲方無法按期接管，導致驗收后的工程受損，責任由甲方承擔。3、在驗收過程中發(fā)現(xiàn)工程質量不符合規(guī)定，乙方應負責無償修理或返工，并在商定的期限內完成。驗收合格后，再行移交。若因此導致工程逾期交付，乙方應按預算造價每日____%支付逾期違約金。4、工程保修期為____年（采暖工程在_____暖期內）。保修期內，因乙方施工原因造成的質量問題，乙方不負責免費維修。5、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自使用，由此產生的問題由甲方承擔責任。第七條、違約責任1、如乙方未能按合同規(guī)定的日期（以竣工驗收合格日期為準）竣工，應按預算造價每日____%支付逾期違約金；若為包工不包料工程，每逾期一天，應按預算人工費的千分之____支付逾期違約金。2、甲方不得無故拖欠工程款。如逾期支付，應按施工期間銀行的短期貸款利率支付逾期付款違約金或承擔相應的法律責任。第八條、爭議解決如承包的建筑安裝工程出現(xiàn)合同糾紛，雙方應盡快協(xié)商解決。協(xié)商無果時，可申請各級城鄉(xiāng)建設委員會或雙方上級業(yè)務主管部門進行調解。調解無效的，可向合同履行地的人民法院提起訴訟。第九條、合同份數(shù)及有效期限1、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。2、本合同自雙方簽字之日起生效，直至全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。第十條、未盡事宜對于本協(xié)議未涵蓋的事項，雙方應通過協(xié)商解決。甲方（蓋章）：_________住所：_________法定代表人：_________委托人：_________聯(lián)系方式：_________日期：____年____月____日乙方（蓋章）：_________住所：_________法定代表人：_________委托人：_________聯(lián)系方式：_________日期：____年____月____日2024年安裝工程承包合同例文（二）原告單位：____市____縣_____建筑公司，性質為集體企業(yè)，主要業(yè)務涵蓋工業(yè)與民用建筑領域，流動資金為169.5萬元。公司于____年____月份經____縣基建局批準開業(yè)，位于____縣____鄉(xiāng)，聯(lián)系方式可經由____工區(qū)歷下辦理處，賬號為____。法定代表人姓名不詳，職務未詳。被告單位全稱為____市職工教育培訓中心，位于____市____路____號。案件事由：建筑安裝工程承包合同中被告拖欠工程款引發(fā)的糾紛。詳細事實與理由如下：____年____月____日，____縣建筑工程總公司_____公司（原告，以下稱乙方）與____市職工教育培訓中心（被告，以下稱甲方）簽訂《建筑安裝工程合同》，合同規(guī)定乙方為甲方建設兩幢教工宿舍樓，采用議標形式，包工包料，承包金額為495125.74元。原定開工日期為____年____月____日，竣工日期為____年____月____日。然而，由于甲方的工地、圖紙等問題未解決，導致乙方直至____年____月____日才正式開工，造成乙方經濟損失8059.73元，甲方僅承擔了25611.43元的誤工費，尚欠57979.30元未賠償。兩幢宿舍樓工程完成后，____年____月____日，雙方又簽訂了教學樓工程的施工合同，教學樓于____年____月____日完工。所有建筑經____市建筑工程質量監(jiān)督站驗收合格并交付甲方使用。工程結算書經雙方審核并由____市建設銀行確認無誤，但甲方至今仍拖欠乙方工程款21793.06元。從____年元月起，乙方應甲方要求進行零星工程，包括