建筑工程承包合同標(biāo)準(zhǔn)

合同編號(hào)：__________一、工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程內(nèi)容：_______1.4工程規(guī)模：_______1.5工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_______二、合同價(jià)格2.1本工程的合同總價(jià)為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.2合同價(jià)格包括但不限于：工程設(shè)計(jì)、施工、材料設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、培訓(xùn)、質(zhì)保等費(fèi)用。2.3合同價(jià)格采取固定價(jià)格方式，不因材料價(jià)格、人工費(fèi)用等變化而調(diào)整。三、合同履行3.1承包人應(yīng)按合同約定，完成工程的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等全部工作，并保證工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)。3.2承包人應(yīng)按合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，向發(fā)包人提交工程進(jìn)度報(bào)告，發(fā)包人有權(quán)對(duì)工程進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3.3發(fā)包人應(yīng)按合同約定，向承包人支付合同價(jià)款，支付時(shí)間及方式見(jiàn)附件。3.4發(fā)包人應(yīng)提供施工所需的場(chǎng)地、水源、電源、通信等基礎(chǔ)設(shè)施，并保證施工期間暢通無(wú)阻。3.5發(fā)包人應(yīng)按合同約定，提供施工所需的相關(guān)許可、批準(zhǔn)、驗(yàn)收等手續(xù)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。四、合同價(jià)款的支付4.1合同價(jià)款的支付分為四個(gè)階段，具體支付時(shí)間、比例及金額見(jiàn)附件。4.2發(fā)包人應(yīng)在每階段工程驗(yàn)收合格后____個(gè)工作日內(nèi)，向承包人支付相應(yīng)合同價(jià)款。4.3發(fā)包人逾期支付合同價(jià)款的，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率支付逾期利息。五、工程驗(yàn)收5.1工程驗(yàn)收分為四個(gè)階段，具體驗(yàn)收時(shí)間、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件。5.2發(fā)包人應(yīng)組織有關(guān)單位對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，承包人應(yīng)按約定參加驗(yàn)收。5.3工程驗(yàn)收合格的，發(fā)包人應(yīng)在驗(yàn)收合格后____個(gè)工作日內(nèi)支付合同價(jià)款。5.4工程驗(yàn)收不合格的，承包人應(yīng)按照驗(yàn)收意見(jiàn)整改，并重新申請(qǐng)驗(yàn)收。六、違約責(zé)任6.1承包人未按合同約定完成工程的，應(yīng)向發(fā)包人支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的____%。6.2發(fā)包人未按合同約定支付合同價(jià)款的，應(yīng)向承包人支付違約金，違約金為應(yīng)支付合同價(jià)款的____%。6.3一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗(yàn)收合格且合同價(jià)款支付完畢之日終止。8.2合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.合同簽訂前的準(zhǔn)備工作：雙方應(yīng)對(duì)工程內(nèi)容、工程規(guī)模、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行充分了解和溝通，確保合同內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。2.合同價(jià)款的支付：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的支付時(shí)間及比例支付合同價(jià)款，避免逾期支付導(dǎo)致糾紛。3.工程驗(yàn)收：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的驗(yàn)收時(shí)間、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。4.違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，如一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.爭(zhēng)議解決：雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：是指調(diào)整建筑活動(dòng)過(guò)程中各方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，確保建筑工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和投資控制等目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的法律。3.違約金：是指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金，用于彌補(bǔ)對(duì)方因違約所造成的損失。4.補(bǔ)充協(xié)議：是指在原有合同基礎(chǔ)上，對(duì)合同未盡事宜或者需要變更、補(bǔ)充的事宜所簽訂的協(xié)議。5.工程驗(yàn)收：是指在工程完成后，由發(fā)包人組織有關(guān)單位對(duì)工程的質(zhì)量、安全、功能等方面進(jìn)行的檢查、試驗(yàn)和評(píng)定，以確定工程是否達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.訴訟：是指當(dāng)事人因合同糾紛向人民法院提起的司法解決方式，通過(guò)法院的審判程序解決爭(zhēng)議。特殊應(yīng)用場(chǎng)合：1.工程變更：如果發(fā)包人在工程進(jìn)行中對(duì)工程內(nèi)容、規(guī)模、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行變更，應(yīng)與承包人協(xié)商，并根據(jù)變更內(nèi)容重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.不可抗力：如遇自然災(zāi)害、社會(huì)事件等不可抗力因素導(dǎo)致工程無(wú)法正常進(jìn)行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，根據(jù)情況調(diào)整工程進(jìn)度和合同價(jià)款。3.工程延期：如因承包人原因?qū)е鹿こ虩o(wú)法按約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，應(yīng)向發(fā)包人支付違約金。4.工程質(zhì)量問(wèn)題：如工程驗(yàn)收不合格，承包人應(yīng)按照驗(yàn)收意見(jiàn)整改，并重新申請(qǐng)驗(yàn)收。如果整改后仍不合格，承包人應(yīng)承擔(dān)重新施工的費(fèi)用。5.合同價(jià)款調(diào)整：如因材料價(jià)格、人工費(fèi)用等變化導(dǎo)致合同價(jià)款需要調(diào)整，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定調(diào)整方式和金額。附件列表：1.工程設(shè)