2024小工程施工合同書范本

?合同編號：__________鑒于甲方為履行合同目的，需要乙方提供相關(guān)的小工程施工服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二條工程價款2.1乙方向甲方提供的工程價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____。2.2工程價款的支付方式為：____。第三條乙方的義務(wù)3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時完成工程施工。3.2乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保工程安全。3.3乙方應(yīng)按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，并接受甲方的監(jiān)督和檢查。第四條甲方的義務(wù)4.1甲方應(yīng)按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付工程價款。4.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成工程施工，提供必要的施工條件。4.3甲方應(yīng)對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題給予及時解決。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定的時間、地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。5.2甲方未按照約定的時間、地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付工程價款的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日注意事項及解決辦法：1.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責(zé)及時修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費用。若因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。解決辦法：乙方應(yīng)加強質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量。一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即采取措施予以修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費用。對于因質(zhì)量問題導(dǎo)致的損失，乙方應(yīng)根據(jù)實際情況進行賠償。2.工程進度延誤：乙方如未按照約定的時間完成工程，應(yīng)支付違約金。違約金計算方式為：每延誤一天，乙方應(yīng)支付合同總價款的千分之五作為違約金。解決辦法：乙方應(yīng)合理安排施工進度，確保按期完成工程。如因特殊情況導(dǎo)致工程進度延誤，乙方應(yīng)及時與甲方溝通，尋求延期施工的機會。乙方應(yīng)按照約定支付違約金。3.合同爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。解決辦法：在合同履行過程中，雙方應(yīng)積極溝通，妥善解決爭議。如協(xié)商無果，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟，尋求法律途徑解決爭議。涉及的法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指合同中承擔(dān)發(fā)包人義務(wù)的一方。2.乙方：指合同中承擔(dān)承包人義務(wù)的一方。3.工程價款：指乙方完成工程施工所需支付的金額。4.違約金：指一方違反合同約定時，應(yīng)支付給另一方的經(jīng)濟賠償。5.工程質(zhì)量：指工程滿足規(guī)定要求的基本特性，包括安全性、可靠性、適用性、耐久性等。6.工程工期：指合同約定的乙方完成工程施工的時間。7.合同爭議：指合同雙方在履行合同過程中產(chǎn)生的意見分歧或矛盾。8.友好協(xié)商：指合同雙方在發(fā)生爭議時，通過相互尊重、平等對話的方式尋求解決方案。9.人民法院：指中華人民共和國人民法院，是國家審判機關(guān)。應(yīng)用場合：1.小型建筑工程的施工合同，如室內(nèi)裝修、外墻粉刷、園林綠化等。2.臨時性工程或單項工程的合作協(xié)議，如臨時搭建、活動布置等。3.需要明確工程質(zhì)量、工期及價款支付等條款的施工合同。補充條款：1.工程變更：如工程內(nèi)容、工程量、工程工期等發(fā)生變更時，雙方應(yīng)簽訂補充協(xié)議，明確變更內(nèi)容及其影響。2.不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致工程無法正常進行時，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整工程工期和價款支付等事項。4.保密條款：雙方應(yīng)對合同內(nèi)容和工程施工過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方同意不得泄露給第三方。5.爭端解決：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭端，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提