休閑農業(yè)樁基夯擴樁施工合同

休閑農業(yè)樁基夯擴樁施工合同合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________鑒于甲方需要進行休閑農業(yè)樁基夯擴樁施工，經雙方友好協商，特訂立本合同，共同遵照執(zhí)行：第一條工程概況1.1工程名稱：休閑農業(yè)樁基夯擴樁施工工程1.2工程地點：__________1.3工程內容：依據乙方投標文件及施工圖紙，完成樁基夯擴樁施工，包括但不限于樁基設計、樁基施工、質量檢測、竣工驗收等。1.4工程工期：自雙方簽訂合同之日起至甲方書面通知工程竣工之日止。第二條工程費用2.1工程總價：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價已包括施工過程中的一切材料、設備、人工、運輸、管理、稅費等費用。2.3甲方應按照本合同約定的付款方式及時支付乙方工程款項。第三條付款方式3.1合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的30%作為預付款。3.2工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價款的30%。3.3工程竣工并經驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的20%。3.4剩余的10%作為質保金，質保期滿后無質量問題，甲方一次性支付給乙方。第四條工程質量4.1乙方應嚴格按照國家相關標準和設計要求進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收合格標準：達到設計要求，滿足甲方使用需求。4.3乙方應在施工過程中對工程質量進行自檢、互檢和專檢，確保工程質量。第五條工程變更5.1合同履行過程中，如遇設計變更、工程量增減等，雙方應協商確定變更內容和價款。5.2乙方應根據變更內容及時調整施工計劃，確保工程按期完成。第六條違約責任6.1乙方未按合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。6.2甲方未按約定時間支付工程款項，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。第七條爭議解決本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且質保期滿之日止。甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.投標文件2.施工圖紙3.工程量清單4.材料及設備明細表5.施工組織設計6.質量檢測報告7.竣工驗收報告8.付款憑證9.變更協議10.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按合同約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質量不符合約定等。2.甲方未按約定時間支付工程款項，包括但不限于延遲支付、部分支付等。3.甲方未按約定提供施工條件，包括但不限于場地未平整、水源電源未接通等。4.乙方未按約定使用合格材料和設備，導致工程質量問題。5.乙方未按約定進行工程變更，導致工程進度和質量受到影響。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方：指委托乙方進行工程建設的甲方。2.承包方：指承擔工程建設的乙方。3.工期：指合同約定的工程開始施工至工程竣工的時間。4.工程質量：指工程符合國家相關標準和設計要求的狀態(tài)。5.違約金：指一方未履行合同約定義務時，應支付給對方的一種經濟賠償。6.質保金：指工程竣工驗收合格后，保留的一部分款項，用于保證工程質量。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進度延誤，應及時與甲方溝通，調整施工計劃，確保工程按時完成。2.遇到工程質量問題，應及時停工整改，并通知甲方，待問題解決后繼續(xù)施工。3.遇到甲方未支付工程款項，應及時發(fā)出催款通知，協商解決支付問題。4.遇到設計變更，應及時與甲方溝通，確定變更內容和價款，簽訂變更協議。5.遇到合同爭議，應及時協商解決，協商不成的，可向有管轄權的人民法院起訴。五、所有應用場景：1.甲方為休閑農業(yè)項目業(yè)主，需要進行樁基夯擴樁施工。2.乙方具備樁基夯擴樁施工資質，愿意承擔該