住宅小區(qū)供暖工程承攬

住宅小區(qū)供暖工程承攬合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為__________住宅小區(qū)的業(yè)主委員會（或物業(yè)管理部門），乙方為具有供暖工程承攬資質(zhì)的專業(yè)公司（或個人），雙方為平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方住宅小區(qū)供暖工程承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1本工程為__________住宅小區(qū)的供暖系統(tǒng)安裝工程，包括但不限于供暖管道鋪設(shè)、供暖設(shè)備安裝、供暖系統(tǒng)調(diào)試等工作。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工，確保供暖系統(tǒng)的安全、可靠、高效運行。1.3乙方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)完成施工，并保證供暖系統(tǒng)在供暖季節(jié)前投入使用。二、工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照國家和行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保供暖系統(tǒng)的質(zhì)量。2.2乙方應(yīng)對供暖系統(tǒng)的主要設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量保證，確保設(shè)備在正常使用條件下，運行壽命不少于__________年。2.3乙方應(yīng)在工程驗收合格后，提供完整的工程資料和設(shè)備使用說明書，并負(fù)責(zé)對甲方相關(guān)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)。三、工程進(jìn)度3.1乙方應(yīng)按照甲乙雙方約定的施工計劃進(jìn)行施工，確保工程按時完成。3.2乙方應(yīng)提前__________天向甲方報告工程進(jìn)度，如有特殊情況影響工程進(jìn)度，應(yīng)及時通知甲方，并采取措施予以解決。3.3乙方應(yīng)保證工程驗收合格后，供暖系統(tǒng)在供暖季節(jié)前投入使用。四、工程費用4.1乙方向甲方提供的工程報價應(yīng)為完整報價，包括工程的所有費用，包括但不限于材料費、人工費、設(shè)備費、運輸費、稅費等。4.2甲方應(yīng)在合同簽訂后__________天內(nèi)支付乙方工程款的__________%，作為工程預(yù)付款。4.3乙方應(yīng)在工程驗收合格后，向甲方提供完整的工程決算報告，甲方應(yīng)在收到報告后__________天內(nèi)支付剩余的工程款。4.4乙方應(yīng)向甲方提供正式的發(fā)票，以便甲方進(jìn)行財務(wù)核算。五、工程驗收5.1工程驗收應(yīng)在乙方施工完成后進(jìn)行，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員對工程進(jìn)行驗收。5.2乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行工程驗收，并提供必要的資料和證明材料。5.3工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提供工程保修書，并按照保修書的規(guī)定承擔(dān)工程的保修責(zé)任。六、違約責(zé)任6.1乙方未按照約定時間完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金的標(biāo)準(zhǔn)為__________元/天。6.2乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費用。6.3甲方未按照約定時間支付工程款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金的標(biāo)準(zhǔn)為__________元/天。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。8.2雙方應(yīng)保守對方的商業(yè)秘密，不得泄露對方的商業(yè)秘密。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.供暖工程設(shè)計方案2.供暖設(shè)備采購清單3.施工圖紙4.工程預(yù)算書5.工程決算報告6.工程保修書7.相關(guān)法律法規(guī)證明文件8.甲乙雙方的公司資質(zhì)證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時間完成工程的，屬于違約行為。2.乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，屬于違約行為。3.甲方未按照約定時間支付工程款的，屬于違約行為。4.乙方未按照約定提供相關(guān)資料和證明文件的，屬于違約行為。5.甲方未按照約定提供施工場地的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.供暖工程：指為住宅小區(qū)提供冬季供暖的工程。2.承攬方：指具有供暖工程承攬資質(zhì)的專業(yè)公司或個人。3.委托方：指住宅小區(qū)的業(yè)主委員會或物業(yè)管理部門。4.工程驗收：指對完成的供暖工程進(jìn)行質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查。5.違約金：指一方未履行合同義務(wù)時，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，制定合理的施工計劃，并采取措施加快施工進(jìn)度。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即整改，直至滿足約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.工程款支付延誤：甲方應(yīng)按時支付工程款，如有困難，應(yīng)與乙方協(xié)商解決。4.合同爭議：雙方可通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起