版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度加工承攬合同中承攬內(nèi)容的詳細規(guī)定本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1承攬方名稱1.2承攬方地址1.3承攬方法定代表人1.4承攬方聯(lián)系方式1.5定作方名稱1.6定作方地址1.7定作方法定代表人1.8定作方聯(lián)系方式2.承攬項目概述2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目期限2.4項目質(zhì)量要求2.5項目數(shù)量3.承攬內(nèi)容明細3.1物料供應(yīng)3.1.1物料種類3.1.2物料規(guī)格3.1.3物料數(shù)量3.1.4物料供應(yīng)時間3.1.5物料供應(yīng)責任3.2加工工藝3.2.1加工工藝要求3.2.2加工工藝流程3.2.3加工工藝標準3.3加工設(shè)備與工具3.3.1加工設(shè)備種類3.3.2加工設(shè)備規(guī)格3.3.3加工設(shè)備數(shù)量3.3.4加工工具種類3.3.5加工工具規(guī)格3.3.6加工設(shè)備與工具供應(yīng)責任4.技術(shù)文件與圖紙4.1技術(shù)文件要求4.2技術(shù)文件提供時間4.3技術(shù)文件提供責任4.4圖紙要求4.5圖紙?zhí)峁r間4.6圖紙?zhí)峁┴熑?.質(zhì)量保證與驗收5.1質(zhì)量保證要求5.2質(zhì)量保證期限5.3質(zhì)量檢驗標準5.4質(zhì)量驗收程序5.5質(zhì)量驗收責任6.價格與付款方式6.1合同總價6.2價格組成6.3付款方式6.4付款時間6.5付款責任7.違約責任與賠償7.1違約情形7.2違約責任7.3賠償標準7.4賠償程序8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決程序8.3爭議解決地點8.4爭議解決期限9.合同解除與終止9.1合同解除情形9.2合同解除程序9.3合同終止情形9.4合同終止程序10.合同生效與變更10.1合同生效條件10.2合同生效時間10.3合同變更程序10.4合同變更效力11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3保密責任12.合同解除與終止后的處理12.1合同解除與終止后的財產(chǎn)處理12.2合同解除與終止后的債務(wù)處理12.3合同解除與終止后的其他處理13.其他約定事項13.1不可抗力條款13.2法律適用條款13.3合同附件14.合同簽署與生效日期14.1合同簽署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1承攬方名稱:加工廠1.2承攬方地址:省市區(qū)街道號1.3承攬方法定代表人:1.5定作方名稱:制造有限公司1.6定作方地址:省市區(qū)街道號1.7定作方法定代表人:2.承攬項目概述2.1項目名稱:產(chǎn)品加工2.2項目地點:省市區(qū)街道號2.3項目期限:自2024年1月1日至2024年12月31日2.4項目質(zhì)量要求:符合GB/T標準2.5項目數(shù)量:10000件3.承攬內(nèi)容明細3.1物料供應(yīng)3.1.1物料種類:鋼材、鋁合金、塑料等3.1.2物料規(guī)格:詳見附件一《物料規(guī)格表》3.1.3物料數(shù)量:詳見附件一《物料規(guī)格表》3.1.4物料供應(yīng)時間:合同簽訂后5個工作日內(nèi)3.1.5物料供應(yīng)責任:承攬方負責物料的采購、檢驗和供應(yīng)3.2加工工藝3.2.1加工工藝要求:詳見附件二《加工工藝要求》3.2.2加工工藝流程:詳見附件二《加工工藝流程》3.2.3加工工藝標準:符合GB/T標準3.3加工設(shè)備與工具3.3.1加工設(shè)備種類:數(shù)控機床、車床、銑床等3.3.2加工設(shè)備規(guī)格:詳見附件三《加工設(shè)備規(guī)格表》3.3.3加工設(shè)備數(shù)量:詳見附件三《加工設(shè)備規(guī)格表》3.3.4加工工具種類:刀具、量具等3.3.5加工工具規(guī)格:詳見附件三《加工工具規(guī)格表》3.3.6加工設(shè)備與工具供應(yīng)責任:承攬方負責設(shè)備的維護和保養(yǎng)4.技術(shù)文件與圖紙4.1技術(shù)文件要求:詳見附件四《技術(shù)文件要求》4.2技術(shù)文件提供時間:合同簽訂后3個工作日內(nèi)4.3技術(shù)文件提供責任:承攬方負責技術(shù)文件的編制和提供4.4圖紙要求:詳見附件四《圖紙要求》4.5圖紙?zhí)峁r間:合同簽訂后3個工作日內(nèi)4.6圖紙?zhí)峁┴熑危撼袛埛截撠焾D紙的編制和提供5.質(zhì)量保證與驗收5.2質(zhì)量保證期限:自產(chǎn)品交付之日起6個月5.3質(zhì)量檢驗標準:符合GB/T標準5.4質(zhì)量驗收程序:詳見附件五《質(zhì)量驗收程序》5.5質(zhì)量驗收責任:定作方負責產(chǎn)品的驗收6.價格與付款方式6.1合同總價:人民幣壹佰萬元整(¥1000000.00)6.2價格組成:詳見附件六《價格組成明細》6.3付款方式:分三次支付,第一次支付合同總價30%,第二次支付合同總價40%,第三次支付合同總價30%6.4付款時間:第一次付款:合同簽訂后5個工作日內(nèi);第二次付款:產(chǎn)品交付后3個月內(nèi);第三次付款:產(chǎn)品驗收合格后3個月內(nèi)6.5付款責任:定作方負責按時足額支付合同款項7.違約責任與賠償7.1違約情形:承攬方未按時完成生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、擅自變更加工工藝等7.2違約責任:承攬方應(yīng)承擔違約責任,賠償定作方因此遭受的損失7.3賠償標準:詳見附件七《賠償標準明細》7.4賠償程序:定作方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)違約情形后3個工作日內(nèi)向承攬方提出,承攬方應(yīng)在接到通知后5個工作日內(nèi)給予答復(fù),逾期未答復(fù)視為默認認可違約責任8.爭議解決8.1爭議解決方式:本合同爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。8.2爭議解決程序:雙方應(yīng)在爭議發(fā)生后30日內(nèi)進行友好協(xié)商;如協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.3爭議解決地點:合同簽訂地人民法院。8.4爭議解決期限:自爭議發(fā)生之日起6個月內(nèi)解決。9.合同解除與終止9.1合同解除情形:因不可抗力導致合同無法履行、雙方協(xié)商一致解除合同、一方嚴重違約等。9.2合同解除程序:任何一方要求解除合同時,應(yīng)提前30日書面通知對方,并說明理由。9.3合同終止情形:合同履行完畢、雙方協(xié)商一致終止合同、合同解除等。9.4合同終止程序:合同終止后,雙方應(yīng)進行財產(chǎn)清算,并辦理相關(guān)手續(xù)。10.合同生效與變更10.1合同生效條件:本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。10.2合同生效時間:2024年1月1日。10.3合同變更程序:任何一方要求變更合同時,應(yīng)書面通知對方,經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議后生效。10.4合同變更效力:變更后的合同條款與本合同具有同等法律效力。11.保密條款11.1保密內(nèi)容:雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。11.2保密期限:自合同簽訂之日起至合同終止后5年內(nèi)。11.3保密責任:雙方應(yīng)采取必要的保密措施,防止保密信息的泄露。12.合同解除與終止后的處理12.1合同解除與終止后的財產(chǎn)處理:雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定,對合同解除或終止后的財產(chǎn)進行清算。12.2合同解除與終止后的債務(wù)處理:雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定,對合同解除或終止后的債務(wù)進行清償。12.3合同解除與終止后的其他處理:雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定,處理合同解除或終止后的其他事宜。13.其他約定事項13.1不可抗力條款:因不可抗力導致合同無法履行時,雙方互不承擔責任,并可根據(jù)實際情況協(xié)商延期履行或解除合同。13.2法律適用條款:本合同適用中華人民共和國法律。13.3合同附件:附件一《物料規(guī)格表》、附件二《加工工藝要求》、附件三《加工設(shè)備規(guī)格表》、附件四《技術(shù)文件要求》、附件五《質(zhì)量驗收程序》、附件六《價格組成明細》、附件七《賠償標準明細》。14.合同簽署與生效日期14.1合同簽署日期:2024年1月1日。14.2合同生效日期:本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入是指在合同履行過程中,為了實現(xiàn)合同目的,甲乙雙方同意邀請或委托第三方參與合同的部分或全部內(nèi)容。1.2第三方介入的范圍包括但不限于:技術(shù)支持、質(zhì)量監(jiān)督、物流配送、資金監(jiān)管等。2.第三方介入的條件與程序2.1第三方介入的條件:2.1.1甲乙雙方書面同意;2.1.2第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力;2.1.3第三方的介入不違反法律法規(guī)和合同約定。2.2第三方介入的程序:2.2.1甲乙雙方共同確定第三方介入的事項和范圍;2.2.2甲乙雙方與第三方簽訂書面協(xié)議,明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責任;2.2.3第三方按照協(xié)議約定履行職責。3.第三方的責任與權(quán)利3.1第三方的責任:3.1.1第三方應(yīng)根據(jù)協(xié)議約定,履行其職責,確保合同目的的實現(xiàn);3.1.2第三方在履行職責過程中,如因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或造成損失,應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任;3.1.3第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。3.2第三方的權(quán)利:3.2.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的配合和支持;3.2.2第三方有權(quán)在履行職責過程中,提出合理化建議。4.甲乙雙方的額外條款及說明4.1甲方的額外條款及說明:4.1.1在第三方介入的情況下,甲方應(yīng)確保第三方具備履行職責的能力和條件;4.1.2甲方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議,明確第三方的責任和義務(wù);4.1.3甲方有權(quán)監(jiān)督第三方的工作,并要求第三方按照協(xié)議約定履行職責。4.2乙方的額外條款及說明:4.2.1在第三方介入的情況下,乙方應(yīng)配合第三方的工作,并提供必要的支持;4.2.2乙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議,明確第三方的責任和義務(wù);4.2.3乙方有權(quán)監(jiān)督第三方的工作,并要求第三方按照協(xié)議約定履行職責。5.第三方的責任限額5.1第三方的責任限額:5.1.1第三方在履行職責過程中,因自身原因造成甲乙雙方的損失,其賠償責任不得超過協(xié)議約定的金額;5.1.2第三方責任限額的具體數(shù)額由甲乙雙方在簽訂協(xié)議時協(xié)商確定。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲方的關(guān)系:6.1.1第三方是甲方的技術(shù)支持或服務(wù)提供商,甲方有權(quán)要求第三方按照協(xié)議約定履行職責;6.1.2第三方在履行職責過程中,如違反協(xié)議約定,甲方有權(quán)要求第三方承擔相應(yīng)的法律責任。6.2第三方與乙方的關(guān)系:6.2.1第三方是乙方的技術(shù)支持或服務(wù)提供商,乙方有權(quán)要求第三方按照協(xié)議約定履行職責;6.2.2第三方在履行職責過程中,如違反協(xié)議約定,乙方有權(quán)要求第三方承擔相應(yīng)的法律責任。6.3第三方與合同其他方的責任劃分:6.3.1第三方與其他合同方(如供應(yīng)商、客戶等)的責任劃分,由甲乙雙方在簽訂協(xié)議時協(xié)商確定;6.3.2如有爭議,各方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:物料規(guī)格表詳細要求和說明:本附件應(yīng)詳細列出所有物料的具體規(guī)格,包括材質(zhì)、尺寸、性能指標等,以確保物料的質(zhì)量和加工的準確性。2.附件二:加工工藝要求詳細要求和說明:本附件應(yīng)詳細描述加工工藝的步驟、方法、參數(shù)和標準,以確保產(chǎn)品的一致性和質(zhì)量。3.附件三:加工設(shè)備規(guī)格表詳細要求和說明:本附件應(yīng)列出所有用于加工的設(shè)備的規(guī)格,包括型號、性能參數(shù)、維護要求等,以確保設(shè)備的正常運行。4.附件四:技術(shù)文件要求詳細要求和說明:本附件應(yīng)規(guī)定技術(shù)文件的內(nèi)容、格式和提交時間,以確保技術(shù)文件的完整性和及時性。5.附件五:質(zhì)量驗收程序詳細要求和說明:本附件應(yīng)詳細描述質(zhì)量驗收的流程、標準和方法,以確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。6.附件六:價格組成明細詳細要求和說明:本附件應(yīng)詳細列出合同總價的價格組成,包括材料費、加工費、運輸費、稅費等,以確保價格的透明性和合理性。7.附件七:賠償標準明細詳細要求和說明:本附件應(yīng)明確各種違約行為對應(yīng)的賠償標準和計算方法,以確保違約責任的明確和公正。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:1.1承攬方未按時完成生產(chǎn)任務(wù)責任認定標準:根據(jù)合同約定的交付時間,每延遲一天,承攬方應(yīng)支付合同總價1%的違約金。示例說明:如合同約定交付時間為30天,承攬方實際交付時間為40天,則承攬方應(yīng)支付10天的違約金。1.2產(chǎn)品質(zhì)量不合格責任認定標準:根據(jù)合同約定的質(zhì)量標準,如產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求,承攬方應(yīng)無償返工或賠償損失。示例說明:產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格,承攬方應(yīng)免費進行返工,如無法修復(fù),則應(yīng)賠償定作方相應(yīng)的損失。1.3承攬方擅自變更加工工藝責任認定標準:承攬方未經(jīng)定作方同意,擅自變更加工工藝,導致產(chǎn)品質(zhì)量下降或增加成本,承攬方應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。示例說明:承攬方未按約定工藝加工,導致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,承攬方應(yīng)賠償定作方因此產(chǎn)生的損失。1.4定作方未按時支付款項責任認定標準:定作方未按時支付款項,每延遲一天,應(yīng)支付合同總價1%的違約金。示例說明:如合同約定付款時間為每月15日,定作方實際付款時間為每月20日,則定作方應(yīng)支付5天的違約金。全文完。二零二四年度加工承攬合同中承攬內(nèi)容的詳細規(guī)定1本合同目錄一覽1.合同雙方的基本信息1.1承攬方的基本信息1.2承攬方法定代表人或授權(quán)代表1.3定作方的基本信息1.4定作方法定代表人或授權(quán)代表2.合同簽訂的時間、地點3.合同標的物3.1標的物名稱3.2標的物規(guī)格、型號、數(shù)量3.3標的物質(zhì)量要求3.4標的物技術(shù)標準4.加工承攬方式4.1加工工藝4.2承攬方所需提供的原材料及配件4.3承攬方所需的技術(shù)資料5.合同履行期限5.1合同開始時間5.2合同結(jié)束時間5.3履行期限的變更6.交貨方式及地點6.1交貨方式6.2交貨地點6.3交貨時間7.質(zhì)量保證7.1質(zhì)量保證期7.2質(zhì)量檢驗標準7.3質(zhì)量不合格的處理8.付款方式及期限8.1付款方式8.2付款期限8.3逾期付款的違約責任9.違約責任9.1定作方的違約責任9.2承攬方的違約責任9.3違約金的計算方式10.保密條款10.1保密信息的內(nèi)容10.2保密期限10.3保密義務(wù)11.爭議解決方式11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同解除12.1合同解除的條件12.2合同解除的程序12.3解除合同的后果13.合同變更13.1合同變更的條件13.2合同變更的程序13.3變更合同的效力14.合同的終止14.1合同終止的條件14.2合同終止的程序14.3終止合同的效力第一部分:合同如下:1.合同雙方的基本信息1.1承攬方的基本信息1.1.1承攬方名稱:制造有限公司1.1.2注冊地址:省市區(qū)街道號1.1.3法定代表人:1.2承攬方法定代表人或授權(quán)代表1.2.1授權(quán)代表姓名:1.2.2授權(quán)代表身份證號碼:5101081990030756171.3定作方的基本信息1.3.1定作方名稱:科技有限公司1.3.2注冊地址:省市區(qū)街道號1.3.3法定代表人:1.4定作方法定代表人或授權(quán)代表1.4.1授權(quán)代表姓名:趙六1.4.2授權(quán)代表身份證號碼:5101081990020845292.合同簽訂的時間、地點2.1簽訂時間:2024年1月1日2.2簽訂地點:省市區(qū)街道號制造有限公司會議室3.合同標的物3.1標的物名稱:精密機械零件3.2標的物規(guī)格、型號:M121.5,零件型號為PQ3.3標的物數(shù)量:1000件3.4標的物質(zhì)量要求:符合國家相關(guān)質(zhì)量標準,表面粗糙度Ra≤1.6μm,硬度HRC≥583.5標的物技術(shù)標準:GB/T280.120084.加工承攬方式4.1加工工藝:采用數(shù)控車床加工,確保加工精度和表面質(zhì)量4.2承攬方所需提供的原材料及配件:45號鋼棒材、車床用切削液、刀具等4.3承攬方所需的技術(shù)資料:零件圖紙、加工工藝指導書、刀具選用表等5.合同履行期限5.1合同開始時間:2024年1月5日5.2合同結(jié)束時間:2024年3月5日5.3履行期限的變更:如需變更履行期限,雙方應(yīng)提前30日書面通知對方,并協(xié)商一致6.交貨方式及地點6.1交貨方式:承攬方負責將貨物送至定作方指定地點6.2交貨地點:省市區(qū)街道號科技有限公司倉庫6.3交貨時間:合同約定的交貨日期為2024年3月5日7.質(zhì)量保證7.1質(zhì)量保證期:自貨物交付之日起12個月7.2質(zhì)量檢驗標準:按照國家相關(guān)質(zhì)量標準及合同約定進行檢驗7.3質(zhì)量不合格的處理:承攬方應(yīng)在接到定作方質(zhì)量不合格通知后3日內(nèi),對不合格產(chǎn)品進行返工、返修或更換,直至符合質(zhì)量要求8.付款方式及期限8.1付款方式:定作方應(yīng)按照合同約定的付款進度和比例,采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式進行付款。8.2付款期限:8.2.1預(yù)付款:合同簽訂后5個工作日內(nèi),定作方應(yīng)支付合同總價款的30%作為預(yù)付款。8.2.2首批貨款:貨物交付驗收合格后,定作方應(yīng)支付合同總價款的50%作為首批貨款。8.2.3尾款:貨物全部交付驗收合格且無質(zhì)量問題后,定作方應(yīng)支付剩余的20%作為尾款。8.3逾期付款的違約責任:如定作方逾期付款,應(yīng)向承攬方支付逾期付款金額的1%作為違約金,并承擔相應(yīng)的利息損失。9.違約責任9.1定作方的違約責任:9.1.1如定作方未按合同約定支付款項,每逾期一日,應(yīng)向承攬方支付逾期付款金額的1%作為違約金。9.1.2如定作方未按合同約定提供原材料或技術(shù)資料,導致承攬方無法按時完成加工,定作方應(yīng)承擔相應(yīng)的損失。9.2承攬方的違約責任:9.2.1如承攬方未能按時完成加工,每逾期一日,應(yīng)向定作方支付合同總價款的1%作為違約金。9.2.2如承攬方交付的貨物質(zhì)量不合格,應(yīng)免費進行返工、返修或更換,直至符合質(zhì)量要求。10.保密條款10.1保密信息的內(nèi)容:包括但不限于技術(shù)秘密、商業(yè)秘密、客戶信息等。10.2保密期限:自合同簽訂之日起至合同終止后5年。10.3保密義務(wù):雙方均應(yīng)采取適當措施,保護對方的保密信息不被泄露給任何第三方。11.爭議解決方式11.1爭議解決方式:雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。11.2爭議解決機構(gòu):如協(xié)商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.3爭議解決程序:按照我國《民事訴訟法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行。12.合同解除12.1合同解除的條件:12.1.1合同訂立時所依據(jù)的主客觀情況發(fā)生重大變化,致使合同履行成為不必要或不可能。12.1.2一方違約,經(jīng)另一方書面催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。12.2合同解除的程序:任何一方提出解除合同,應(yīng)提前30日書面通知對方,并協(xié)商一致。12.3解除合同的后果:合同解除后,雙方應(yīng)立即終止合同約定的權(quán)利和義務(wù),并按照合同約定進行結(jié)算。13.合同變更13.1合同變更的條件:在合同履行過程中,如需變更合同內(nèi)容,雙方應(yīng)協(xié)商一致。13.2合同變更的程序:任何一方提出變更合同內(nèi)容,應(yīng)書面通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽訂變更協(xié)議。13.3變更合同的效力:變更后的合同條款具有同等法律效力。14.合同的終止14.1合同終止的條件:14.1.1合同履行完畢。14.1.2合同解除。14.1.3合同約定的其他終止條件成就。14.2合同終止的程序:合同終止后,雙方應(yīng)立即終止合同約定的權(quán)利和義務(wù),并按照合同約定進行結(jié)算。14.3終止合同的效力:合同終止后,雙方不再享有合同約定的權(quán)利和義務(wù)。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范圍15.1第三方的定義:在本合同中,第三方是指除合同雙方(甲乙雙方)外的任何個人、企業(yè)、機構(gòu)或其他組織,包括但不限于中介方、擔保方、咨詢方等。15.2第三方介入的范圍:第三方介入可以是提供中介服務(wù)、擔保、咨詢、監(jiān)理、檢測等,以協(xié)助合同履行或提高合同履行的效率。16.第三方介入的引入16.1引入條件:甲乙雙方在合同履行過程中,如認為需要第三方介入,應(yīng)提前書面通知對方,并說明介入的目的、范圍和預(yù)期效果。16.2引入程序:甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方介入的具體事宜,包括選擇第三方、簽訂相關(guān)協(xié)議等。17.第三方介入的職責與權(quán)利17.1第三方的職責:17.1.1中介方:協(xié)助甲乙雙方溝通,提供信息,促成交易,但不承擔合同履行風險。17.1.2擔保方:在甲乙雙方約定的情況下,為甲乙雙方的合同履行提供擔保。17.1.3咨詢方:為甲乙雙方提供專業(yè)意見,但不參與合同履行過程。17.1.4監(jiān)理方:監(jiān)督合同履行過程,確保合同質(zhì)量。17.1.5檢測方:對合同標的物的質(zhì)量進行檢測,提供檢測報告。17.2第三方的權(quán)利:17.2.1獲得合理的報酬或費用。17.2.2在其職責范圍內(nèi),要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和配合。17.2.3在合同履行過程中,有權(quán)對甲乙雙方的行為進行監(jiān)督。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1責任劃分:18.1.1第三方對甲乙雙方的責任僅限于其介入的職責范圍,不承擔超出其職責范圍的合同履行風險。18.1.2甲乙雙方對合同履行的風險承擔仍按照合同約定執(zhí)行。18.2權(quán)利劃分:18.2.1第三方對合同履行的監(jiān)督權(quán)僅限于其職責范圍,不得干預(yù)甲乙雙方的正常合同履行。18.2.2甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)不受第三方介入的影響。19.第三方的責任限額19.1責任限額的確定:第三方介入的具體責任限額由甲乙雙方在引入第三方時協(xié)商確定,并在相關(guān)協(xié)議中明確。19.2超出責任限額的處理:如第三方在介入過程中因過錯造成甲乙雙方的損失,超出責任限額部分,由第三方按比例承擔。19.3責任限額的調(diào)整:如合同履行過程中,因特殊情況需要調(diào)整第三方責任限額,甲乙雙方應(yīng)重新協(xié)商并書面確認。20.第三方介入的合同終止20.1合同終止的條件:在合同履行過程中,如第三方介入的目的達成或不再需要,甲乙雙方可終止第三方介入。20.2合同終止的程序:甲乙雙方應(yīng)書面通知第三方,并協(xié)商一致終止第三方介入。20.3終止后的結(jié)算:第三方介入終止后,甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)協(xié)議進行結(jié)算,并終止與第三方的合作關(guān)系。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:合同標的物詳細清單要求:詳細列出合同標的物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準等信息。說明:本清單作為合同附件,與合同具有同等法律效力。2.附件二:加工工藝流程圖要求:詳細展示加工工藝流程,包括加工步驟、設(shè)備、工具、原材料等信息。說明:本流程圖作為合同附件,用于指導承攬方的生產(chǎn)過程。3.附件三:原材料及配件清單要求:詳細列出承攬方所需的原材料及配件名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。說明:本清單作為合同附件,用于明確承攬方所需的原材料及配件。4.附件四:技術(shù)資料要求:提供合同標的物的圖紙、加工工藝指導書、刀具選用表等相關(guān)技術(shù)資料。說明:本資料作為合同附件,用于指導承攬方的生產(chǎn)過程。5.附件五:質(zhì)量檢驗報告要求:由第三方檢測機構(gòu)出具的合同標的物質(zhì)量檢驗報告。說明:本報告作為合同附件,用于證明合同標的物的質(zhì)量符合約定。6.附件六:付款憑證要求:提供定作方支付款項的銀行轉(zhuǎn)賬憑證或其他有效付款憑證。說明:本憑證作為合同附件,用于證明定作方已履行付款義務(wù)。7.附件七:合同履行過程中的往來函件要求:收集合同履行過程中雙方往來函件的復(fù)印件。說明:本函件作為合同附件,用于證明雙方在合同履行過程中的溝通及協(xié)商情況。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:1.1定作方逾期付款1.2承攬方未能按時完成加工1.3貨物質(zhì)量不合格1.4第三方未能履行其職責1.5合同一方未按約定提供原材料或技術(shù)資料2.責任認定標準:2.1定作方逾期付款:每逾期一日,應(yīng)向承攬方支付逾期付款金額的1%作為違約金。2.2承攬方未能按時完成加工:每逾期一日,應(yīng)向定作方支付合同總價款的1%作為違約金。2.3貨物質(zhì)量不合格:承攬方應(yīng)免費進行返工、返修或更換,直至符合質(zhì)量要求。2.4第三方未能履行其職責:第三方應(yīng)根據(jù)其介入?yún)f(xié)議承擔相應(yīng)的違約責任。2.5合同一方未按約定提供原材料或技術(shù)資料:導致對方無法按時履行合同,應(yīng)承擔相應(yīng)的損失。3.違約責任示例說明:3.1定作方逾期付款:假設(shè)合同總價款為100萬元,定作方逾期付款10天,應(yīng)向承攬方支付1萬元的違約金。3.2承攬方未能按時完成加工:假設(shè)合同約定加工期限為30天,承攬方實際完成時間為35天,應(yīng)向定作方支付1萬元的違約金。3.3貨物質(zhì)量不合格:假設(shè)合同約定貨物表面粗糙度Ra≤1.6μm,實際檢測值為Ra≥2.0μm,承攬方應(yīng)免費進行返工、返修或更換。全文完。二零二四年度加工承攬合同中承攬內(nèi)容的詳細規(guī)定2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1.承攬方基本信息1.2.承攬方法定代表人或授權(quán)代表信息1.3.定作方基本信息1.4.定作方法定代表人或授權(quán)代表信息2.合同標的2.1.承攬項目名稱2.2.承攬項目規(guī)格型號2.3.承攬項目數(shù)量2.4.承攬項目質(zhì)量要求3.承攬內(nèi)容3.1.承攬方應(yīng)完成的工藝流程3.2.承攬方應(yīng)提供的設(shè)備、材料3.3.承攬方應(yīng)提供的工藝圖紙3.4.承攬方應(yīng)提供的工藝參數(shù)3.5.承攬方應(yīng)完成的加工、裝配、調(diào)試等工作4.合同履行期限4.1.合同開始日期4.2.合同結(jié)束日期4.3.合同履行地點5.合同價款及支付方式5.1.合同價款總額5.2.分期付款方式及時間5.3.付款方式(銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等)6.材料供應(yīng)6.1.承攬方提供的材料規(guī)格、型號、數(shù)量6.2.定作方提供的材料規(guī)格、型號、數(shù)量6.3.材料質(zhì)量要求6.4.材料交付時間及地點7.加工進度及質(zhì)量驗收7.1.加工進度安排7.2.質(zhì)量驗收標準及方法7.3.質(zhì)量驗收時間及地點7.4.質(zhì)量問題處理8.違約責任8.1.承攬方違約責任8.2.定作方違約責任9.爭議解決9.1.爭議解決方式9.2.爭議解決機構(gòu)10.合同解除10.1.合同解除條件10.2.合同解除程序11.合同終止11.1.合同終止條件11.2.合同終止程序12.合同附件12.1.合同附件一:承攬方設(shè)備清單12.2.合同附件二:定作方材料清單12.3.合同附件三:工藝圖紙12.4.合同附件四:其他相關(guān)文件13.合同生效及變更13.1.合同生效條件13.2.合同變更程序14.其他約定事項第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1.承攬方基本信息1.1.1.承攬方名稱:加工廠1.1.2.承攬方地址:省市區(qū)路號1.1.3.承攬方法定代表人:1.1.4.承攬方法定代表人聯(lián)系電話:138xxxx56781.2.承攬方法定代表人或授權(quán)代表信息1.2.1.承攬方法定代表人姓名:1.2.2.承攬方法定代表人身份證號碼:110101199001011.2.3.承攬方法定代表人聯(lián)系電話:139xxxx56781.3.定作方基本信息1.3.1.定作方名稱:公司1.3.2.定作方地址:省市區(qū)路號1.3.3.定作方法定代表人:1.3.4.定作方法定代表人聯(lián)系電話:137xxxx56781.4.定作方方法定代表人或授權(quán)代表信息1.4.1.定作方法定代表人姓名:趙六1.4.2.定作方法定代表人身份證號碼:1101011990020213451.4.3.定作方法定代表人聯(lián)系電話:136xxxx56782.合同標的2.1.承攬項目名稱:產(chǎn)品加工2.2.承攬項目規(guī)格型號:型號2.3.承攬項目數(shù)量:1000件2.4.承攬項目質(zhì)量要求:符合國家標準GB/T3.承攬內(nèi)容3.1.承攬方應(yīng)完成的工藝流程:下料、加工、裝配、調(diào)試3.2.承攬方應(yīng)提供的設(shè)備、材料:包括但不限于切割機、車床、焊機等設(shè)備,以及所需原材料3.3.承攬方應(yīng)提供的工藝圖紙:詳細工藝圖紙,包括材料清單、加工尺寸、裝配要求等3.4.承攬方應(yīng)提供的工藝參數(shù):加工溫度、壓力、速度等3.5.承攬方應(yīng)完成的加工、裝配、調(diào)試等工作:確保產(chǎn)品達到定作方要求的規(guī)格、型號和質(zhì)量4.合同履行期限4.1.合同開始日期:2024年3月1日4.2.合同結(jié)束日期:2024年6月30日4.3.合同履行地點:承攬方所在地5.合同價款及支付方式5.1.合同價款總額:人民幣100萬元整5.2.分期付款方式及時間:合同簽訂后5個工作日內(nèi)支付30%預(yù)付款,產(chǎn)品交付合格后支付70%尾款5.3.付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬6.材料供應(yīng)6.1.承攬方提供的材料規(guī)格、型號、數(shù)量:根據(jù)工藝圖紙要求提供,具體數(shù)量及規(guī)格另行協(xié)商確定6.2.定作方提供的材料規(guī)格、型號、數(shù)量:根據(jù)承攬方要求提供,具體數(shù)量及規(guī)格另行協(xié)商確定6.3.材料質(zhì)量要求:符合國家標準GB/T6.4.材料交付時間及地點:根據(jù)承攬方生產(chǎn)計劃,材料應(yīng)在合同履行期間內(nèi)交付至承攬方指定地點7.加工進度及質(zhì)量驗收7.1.加工進度安排:承攬方應(yīng)在合同履行期間內(nèi)按計劃完成加工、裝配、調(diào)試等工作,具體進度安排另行協(xié)商確定7.2.質(zhì)量驗收標準及方法:按照國家標準GB/T進行質(zhì)量驗收,驗收方法包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試等7.3.質(zhì)量驗收時間及地點:產(chǎn)品交付后,定作方應(yīng)在3個工作日內(nèi)進行質(zhì)量驗收,驗收地點為承攬方指定地點7.4.質(zhì)量問題處理:如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,雙方應(yīng)立即協(xié)商解決,必要時進行返工或更換,直至達到定作方要求8.違約責任8.1.承攬方違約責任8.1.1.若承攬方未按合同約定的時間交付產(chǎn)品,每延遲一天,應(yīng)向定作方支付合同總價款的0.5%作為違約金。8.1.2.若承攬方交付的產(chǎn)品不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作方有權(quán)要求承攬方進行無償返工或修理,直至產(chǎn)品符合約定質(zhì)量;如承攬方拒絕或無法在合理期限內(nèi)完成,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方支付合同總價款的20%作為違約金。8.2.定作方違約責任8.2.1.若定作方未按合同約定的時間支付款項,每延遲一天,應(yīng)向承攬方支付合同總價款的0.5%作為違約金。8.2.2.若定作方提供的材料不符合約定,導致承攬方無法按時完成生產(chǎn),定作方應(yīng)賠償承攬方因此造成的直接經(jīng)濟損失。9.爭議解決9.1.爭議解決方式9.1.1.雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同爭議。9.1.2.若協(xié)商不成,任何一方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。9.2.爭議解決機構(gòu)9.2.1.除非合同另有約定,爭議解決機構(gòu)為合同履行地的人民法院。10.合同解除10.1.合同解除條件10.1.1.因不可抗力導致合同無法履行時,雙方均有權(quán)解除合同。10.1.2.一方嚴重違約,另一方有權(quán)解除合同。10.2.合同解除程序10.2.1.解除合同的一方應(yīng)書面通知另一方,并提供相關(guān)證明材料。10.2.2.合同解除后,雙方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定處理剩余事宜。11.合同終止11.1.合同終止條件11.1.1.合同履行完畢。11.1.2.合同解除或終止。11.2.合同終止程序11.2.1.合同終止后,雙方應(yīng)進行財務(wù)結(jié)算,結(jié)清所有款項。11.2.2.合同終止后,雙方應(yīng)妥善處理剩余的物資、設(shè)備等。12.合同附件12.1.合同附件一:承攬方設(shè)備清單12.2.合同附件二:定作方材料清單12.3.合同附件三:工藝圖紙12.4.合同附件四:其他相關(guān)文件13.合同生效及變更13.1.合同生效條件13.1.1.合同雙方簽字蓋章后生效。13.2.合同變更程序13.2.1.合同任何變更均應(yīng)以書面形式進行。13.2.2.合同變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,并簽字蓋章后生效。14.其他約定事項14.1.本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商解決。14.2.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.定義15.1.1.第三方是指本合同雙方之外的任何個人或單位,包括但不限于中介方、監(jiān)理方、技術(shù)顧問等。15.2.第三方介入的條件15.2.1.第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意。15.2.2.第三方介入的目的是為了更好地履行合同、提高效率或解決合同履行過程中的特定問題。15.3.第三方介入的程序15.3.1.甲乙雙方應(yīng)共同確定第三方的身份、職責和權(quán)限。15.3.2.第三方介入前,甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議,明確第三方的責權(quán)利。16.第三方責任16.1.第三方責任限額16.1.1.第三方的責任限額由甲乙雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中約定,但不得低于法律規(guī)定的最低限額。16.1.2.第三方因自身原因造成甲乙雙方損失的,應(yīng)在責任限額內(nèi)承擔賠償責任。16.2.第三方責任免除16.2.1.因不可抗力導致第三方無法履行其職責的,第三方不承擔責任。16.2.2.第三方在履行職責過程中,因甲乙雙方提供的信息不準確、不完整或誤導而造成損失的,第三方不承擔責任。17.第三方權(quán)利17.1.第三方權(quán)利范圍17.1.1.第三方有權(quán)根據(jù)本合同和第三方介入?yún)f(xié)議的規(guī)定,行使相應(yīng)的權(quán)利。17.1.2.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料、協(xié)助和配合。17.2.第三方權(quán)利行使17.2.1.第三方行使權(quán)利時,應(yīng)遵循公平、公正、誠實信用的原則。17.2.2.第三方行使權(quán)利時,不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。18.第三方與其他各方的劃分18.1.第三方與甲方的劃分18.1.1.第三方對甲方承擔責任的范圍和方式由第三方介入?yún)f(xié)議約定。18.1.2.甲方應(yīng)配合第三方的工作,并承擔因第三方介入而產(chǎn)生的合理費用。1
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 總經(jīng)理助理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)8篇
- 數(shù)學教學工作總結(jié)(匯編15篇)
- 小學生讀書演講稿4篇
- 2017年寒假綜合實踐作業(yè)總結(jié)
- 將精神撫慰金列入刑事附帶民事訴訟
- 做幸福教師演講稿(4篇)
- 2025年文旅小鎮(zhèn)合作協(xié)議書
- 停車場地出租合同(2篇)
- 2025年CBZ-5-苯基-L-半胱氨酸項目發(fā)展計劃
- 個人車輛出租合同
- 關(guān)于大數(shù)據(jù)的職業(yè)生涯規(guī)劃書課件
- 部編版高中語文必修上冊第二單元測試題及答案
- 電子化文件與信息管理制度
- 2024年高考地理試卷(浙江)(1月)(解析卷)
- 心理健康講座(課件)-小學生心理健康
- 《腸造口并發(fā)癥的分型與分級標準(2023版)》解讀
- 名畫中的瘟疫史智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年上海健康醫(yī)學院
- 《跟上兔子》繪本三年級第1季One-Day教學課件
- 家長會課件:小學三年級家長會 課件
- 孕產(chǎn)婦妊娠風險評估表
- PDCA循環(huán)培訓課件
評論
0/150
提交評論