城市廣場施工合同模板

城市廣場施工合同模板合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為城市廣場的建設項目業(yè)主，乙方為具備相應資質(zhì)和能力的施工單位，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就城市廣場施工項目達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：城市廣場施工項目1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程總投資：__________第二條合同價格2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同價格包含：__________2.3合同價格不包括：__________第三條合同工期3.1工程開工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3工期延誤及違約責任：__________第四條質(zhì)量標準4.1工程質(zhì)量應符合國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范要求。4.2工程質(zhì)量保修期：__________4.3質(zhì)量異議及處理：__________第五條付款方式及進度5.1付款方式：__________5.2付款進度：__________5.3付款條件：__________5.4付款糾紛處理：__________第六條甲乙雙方的權(quán)利和義務6.1甲方的權(quán)利和義務：（1）按合同約定支付合同價款及有關費用。（2）提供施工場地及相關資料，確保乙方順利施工。（3）對乙方施工過程進行監(jiān)督，提出合理化建議。（4）協(xié)調(diào)解決施工過程中的問題，確保工程順利進行。6.2乙方的權(quán)利和義務：（1）按合同約定完成施工任務，確保工程質(zhì)量、安全、進度符合要求。（2）遵守國家及行業(yè)相關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行合同約定。（3）負責施工過程中的安全事故處理及人員傷亡賠償。（4）按合同約定支付稅金、保險等費用。第七條違約責任7.1甲方違約：（1）未按合同約定支付價款及有關費用，乙方有權(quán)暫停施工。（2）提供施工場地及相關資料不滿足施工需要，導致工程延誤或質(zhì)量問題，乙方有權(quán)要求甲方承擔相應責任。7.2乙方違約：（1）未按合同約定完成施工任務，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。（2）工程質(zhì)量、安全、進度不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方返工、整改或支付違約金。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1合同附件：__________9.2合同修改及補充：__________9.3合同解除：__________9.4合同終止：__________9.5合同保密：__________第十條合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且乙方支付完畢合同價款及有關費用之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：城市廣場施工項目設計文件、施工圖紙、工程量清單等相關資料。一、附件列表：1.城市廣場施工項目設計文件2.施工圖紙3.工程量清單4.施工組織設計5.施工方案6.施工合同專用條款7.施工合同通用條款8.工程質(zhì)量保修書9.安全生產(chǎn)責任書10.項目管理機構(gòu)人員名單11.施工許可證12.相關法律法規(guī)、政策文件二、違約行為及認定：1.甲方違約行為及認定：未按合同約定支付價款及有關費用提供施工場地及相關資料不滿足施工需要2.乙方違約行為及認定：未按合同約定完成施工任務工程質(zhì)量、安全、進度不符合要求未遵守國家及行業(yè)相關法律法規(guī)三、法律名詞及解釋：1.合同法：調(diào)整平等主體之間民事權(quán)利義務關系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：調(diào)整建筑活動中產(chǎn)生的社會關系的法律規(guī)范總稱。3.施工合同：甲方委托乙方完成特定施工任務，乙方承諾按約定完成施工的法律文件。4.違約金：當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，應當承擔的違約責任。5.工程質(zhì)量：工程滿足使用目的的各項性能指標。6.工程安全：工程施工過程中，人員、設備、材料的安全。7.工程進度：工程施工按照預定計劃進行的時間安排。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程變更：遇到問題：設計變更、施工內(nèi)容變更等。解決辦法：雙方協(xié)商一致，簽訂變更協(xié)議，調(diào)整合同價款及工期。2.工期延誤：遇到問題：不可抗力、乙方原因等導致工期延誤。解決辦法：根據(jù)合同約定，協(xié)商確定工期順延及違約責任。3.質(zhì)量爭議：遇到問題：工程質(zhì)量不符合約定。解決辦法：雙方共同委托第三方檢測機構(gòu)進行檢測，根據(jù)檢測結(jié)果協(xié)商解決。4.付款糾紛：遇到問題：甲方未按約定支付價款及有關費用。解決辦法：雙方協(xié)商解決，必要時依法向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于城市廣場、住宅