雨水收集與利用施工合同

雨水收集與利用施工合同合同編號：__________地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：一、工程內(nèi)容1.1乙方負責按照甲方的要求，進行雨水收集與利用施工，包括但不僅限于雨水收集系統(tǒng)的規(guī)劃、設計、施工、調(diào)試和驗收。1.2乙方應按照甲方提供的技術(shù)要求和施工圖紙進行施工，確保工程的質(zhì)量和安全。1.3乙方應在合同約定的時間內(nèi)完成工程的施工，并按照約定的期限進行工程驗收。二、工程質(zhì)量2.1乙方應按照國家和行業(yè)的相關(guān)標準進行施工，確保工程的質(zhì)量符合法律法規(guī)的要求。2.2乙方應選用符合國家標準的材料和設備，并提供相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。2.3乙方應在工程驗收合格后，提供一年的質(zhì)保期服務，質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責及時修復或更換。三、工程進度3.1乙方應按照雙方約定的施工計劃進行施工，確保工程按時完成。3.2乙方應提前五個工作日向甲方提交工程進度報告，如需調(diào)整施工計劃，應提前十個工作日向甲方申請。3.3乙方如因特殊情況無法按照約定的進度完成工程，應立即通知甲方，并采取措施予以解決。四、工程款支付（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價的30%；（2）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價的60%；（3）質(zhì)保期滿后，甲方支付乙方工程總價的10%。4.2乙方應提供正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定時間支付工程款。五、違約責任5.1乙方如未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：逾期金額×逾期天數(shù)×0.05%。5.2乙方如因施工質(zhì)量問題導致工程不合格，應負責返工、修復或更換，并承擔由此產(chǎn)生的費用。5.3甲方如未按照約定時間支付工程款，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應付金額×逾期天數(shù)×0.05%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1雙方應遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得從事違法經(jīng)營活動。7.2雙方在合同履行過程中如需變更或解除合同，應簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認。7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.雨水收集與利用施工方案2.施工圖紙3.材料和設備清單4.工程質(zhì)量標準和要求5.施工進度計劃6.工程款支付憑證7.違約金計算公式8.訴訟管轄法院證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，視為違約。2.乙方施工質(zhì)量問題導致工程不合格，視為違約。3.甲方未按照約定時間支付工程款，視為違約。4.甲方未按照合同約定提供施工條件或干擾正常施工，視為違約。5.雙方未按照約定履行合同義務，導致合同目的不能實現(xiàn)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.雨水收集與利用施工合同：指甲方委托乙方進行雨水收集與利用工程的施工，明確雙方權(quán)利義務的協(xié)議。2.工程質(zhì)量：指工程符合國家和行業(yè)標準，滿足甲方需求的狀態(tài)。3.質(zhì)保期：指乙方對工程提供的保修期限，一般為一年。4.違約金：指一方未履行合同義務，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.訴訟管轄法院：指雙方在合同中約定的解決爭議的法院。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：協(xié)商調(diào)整施工計劃，采取措施加快進度。2.工程質(zhì)量問題：乙方及時修復或更換，質(zhì)保期內(nèi)免費。3.工程款支付延誤：甲方按時支付，違約金按照約定計算。4.施工條件不足：甲方提供必要的施工條件，確保工程正常進行。5.合同爭議：友好協(xié)商解決，無法解決可向約定法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑項目中的雨水收集與利用工程。2.適用于城市綠化、園林景觀等領(lǐng)域的雨水收集