建筑修繕施工合同范例

建筑修繕施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

鑒于甲方擬對位于__________________的建筑物（以下簡稱“建筑物”）進(jìn)行修繕施工，乙方具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點(diǎn)：____________________

3.工程內(nèi)容：____________________

4.工程規(guī)模：____________________

5.工程工期：自合同簽訂之日起____________________

二、合同價(jià)款及支付方式

1.合同價(jià)款：人民幣____________________元整（大寫：____________________）

2.支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方收到甲方支付的人民幣____________________元整（大寫：____________________）作為預(yù)付款；

（2）工程進(jìn)度達(dá)到____________________時，乙方提交工程進(jìn)度款申請，甲方在收到申請后____________________個工作日內(nèi)支付相應(yīng)的工程進(jìn)度款；

（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方在收到乙方提交的工程結(jié)算報(bào)告后____________________個工作日內(nèi)支付剩余工程款。

三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收

1.工程質(zhì)量：乙方應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和甲方要求，保證工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級。

2.工程驗(yàn)收：

（1）工程完工后，乙方應(yīng)組織相關(guān)人員對工程進(jìn)行自檢，自檢合格后通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收；

（2）甲方在收到乙方驗(yàn)收通知后____________________個工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后簽署驗(yàn)收報(bào)告；

（3）驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在接到甲方驗(yàn)收意見后____________________個工作日內(nèi)進(jìn)行整改，整改合格后重新進(jìn)行驗(yàn)收。

四、工程進(jìn)度及工期延誤

1.工程進(jìn)度：乙方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度。

2.工期延誤：因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一日，乙方應(yīng)向甲方支付人民幣____________________元整（大寫：____________________）的違約金；因不可抗力原因造成工期延誤的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

五、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容及項(xiàng)目信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自合同簽訂之日起至合同履行完畢之日起____________________年。

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

八、附件

1.工程設(shè)計(jì)圖紙

2.工程量清單

3.甲方提供的施工場地資料

4.乙方提供的施工資質(zhì)證書

5.其他相關(guān)文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：____________________

鑒于甲方擬對位于__________________的建筑物（以下簡稱“建筑物”）進(jìn)行修繕施工，乙方具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，丙方作為工程監(jiān)理單位，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點(diǎn)：____________________

3.工程內(nèi)容：____________________

4.工程規(guī)模：____________________

5.工程工期：自合同簽訂之日起____________________

二、合同價(jià)款及支付方式

1.合同價(jià)款：人民幣____________________元整（大寫：____________________）

2.支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方收到甲方支付的人民幣____________________元整（大寫：____________________）作為預(yù)付款；

（2）工程進(jìn)度達(dá)到____________________時，乙方提交工程進(jìn)度款申請，甲方在收到申請后____________________個工作日內(nèi)支付相應(yīng)的工程進(jìn)度款；

（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方在收到乙方提交的工程結(jié)算報(bào)告后____________________個工作日內(nèi)支付剩余工程款。

三、丙方職責(zé)及權(quán)利

1.丙方作為工程監(jiān)理單位，負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，確保工程符合合同約定及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

2.丙方有權(quán)要求乙方提供工程相關(guān)資料，并對乙方進(jìn)行現(xiàn)場檢查。

3.丙方有權(quán)對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提出整改意見，乙方應(yīng)在接到整改通知后____________________個工作日內(nèi)完成整改。

四、工程質(zhì)量及驗(yàn)收

1.工程質(zhì)量：乙方應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和甲方要求，保證工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級。

2.工程驗(yàn)收：

（1）工程完工后，乙方應(yīng)組織相關(guān)人員對工程進(jìn)行自檢，自檢合格后通知甲方和丙方進(jìn)行驗(yàn)收；

（2）甲方和丙方在收到乙方驗(yàn)收通知后____________________個工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后簽署驗(yàn)收報(bào)告；

（3）驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在接到甲方和丙方驗(yàn)收意見后____________________個工作日內(nèi)進(jìn)行整改，整改合格后重新進(jìn)行驗(yàn)收。

五、工程進(jìn)度及工期延誤

1.工程進(jìn)度：乙方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度。

2.工期延誤：因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一日，乙方應(yīng)向甲方支付人民幣____________________元整（大寫：____________________）的違約金；因不可抗力原因造成工期延誤的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

六、甲方的權(quán)益保障

1.甲方有權(quán)要求乙方在施工過程中保持施工現(xiàn)場的安全，確保不發(fā)生安全事故。

2.甲方有權(quán)要求乙方在施工過程中保護(hù)建筑物周邊環(huán)境，不得造成環(huán)境污染。

3.甲方有權(quán)要求乙方在施工過程中遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法活動。

七、乙方的違約及限制條款

1.乙方如違反合同約定，造成工程質(zhì)量不合格或安全事故的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

2.乙方在施工過程中如發(fā)生環(huán)境污染，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的環(huán)保責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.乙方如違反國家法律法規(guī)，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

九、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

十、附件

1.工程設(shè)計(jì)圖紙

2.工程量清單

3.甲方提供的施工場地資料

4.乙方提供的施工資質(zhì)證書

5.丙方提供的監(jiān)理資質(zhì)證書

6.其他相關(guān)文件

第三方介入的意義和目的：

丙方作為工程監(jiān)理單位，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，有利于確保工程質(zhì)量和進(jìn)度符合合同約定及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保障甲方的合法權(quán)益。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為工程業(yè)主，對工程質(zhì)量和進(jìn)度具有主導(dǎo)權(quán)，有利于確保工程按照預(yù)期目標(biāo)順利進(jìn)行，降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)甲方利益最大化。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：____________________

鑒于乙方擬承包位于__________________的建筑物修繕工程，甲方為業(yè)主單位，丙方作為造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)，對工程造價(jià)進(jìn)行審核，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點(diǎn)：____________________

3.工程內(nèi)容：____________________

4.工程規(guī)模：____________________

5.工程工期：自合同簽訂之日起____________________

二、合同價(jià)款及支付方式

1.合同價(jià)款：人民幣____________________元整（大寫：____________________）

2.支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方收到甲方支付的人民幣____________________元整（大寫：____________________）作為預(yù)付款；

（2）工程進(jìn)度達(dá)到____________________時，乙方提交工程進(jìn)度款申請，甲方在收到申請后____________________個工作日內(nèi)支付相應(yīng)的工程進(jìn)度款；

（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方在收到乙方提交的工程結(jié)算報(bào)告后____________________個工作日內(nèi)支付剩余工程款。

三、丙方職責(zé)及權(quán)利

1.丙方作為造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對工程造價(jià)進(jìn)行審核，確保工程造價(jià)的合理性和準(zhǔn)確性。

2.丙方有權(quán)要求乙方提供工程相關(guān)資料，并對乙方進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。

3.丙方有權(quán)對乙方提交的工程結(jié)算報(bào)告提出質(zhì)疑，乙方應(yīng)在接到質(zhì)疑后____________________個工作日內(nèi)提供相關(guān)解釋或修正。

四、工程進(jìn)度及工期延誤

1.工程進(jìn)度：乙方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度。

2.工期延誤：因甲方原因造成工期延誤的，甲方應(yīng)向乙方支付人民幣____________________元整（大寫：____________________）的違約金；因乙方原因造成工期延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

五、乙方的權(quán)益保障

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定及時支付工程進(jìn)度款和結(jié)算款。

2.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的施工場地和施工條件，確保工程順利進(jìn)行。

3.乙方有權(quán)要求甲方對施工過程中出現(xiàn)的問題提供解決方案，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的合理費(fèi)用。

六、甲方的違約及限制條款

1.甲方如未按照合同約定支付工程進(jìn)度款和結(jié)算款，乙方有權(quán)暫停工程或要求甲方支付違約金。

2.甲方如未提供必要的施工場地和施工條件，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)由此造成的損失。

3.甲方如違反國家法律法規(guī)，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

七、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

九、附件

1.工程設(shè)計(jì)圖紙

2.工程量清單

3.甲方提供的施工場地資料

4.乙方提供的