電力站平整施工合同

電力站平整施工合同合同編號：__________一、工程概述1.1工程名稱：電力站平整施工1.2工程地點：____________________1.3工程內容：包括但不限于場地平整、土石方工程、排水工程、供電工程、照明工程等。1.4工程工期：自開工之日起至竣工驗收合格之日止。具體開工日期以甲乙雙方共同簽署的《開工通知書》為準。1.5工程質量標準：符合國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范要求。二、設備及服務2.1乙方應向甲方提供所需的工程設備，并負責設備的安裝、調試、驗收及售后服務。2.2乙方應按照甲方的要求，提供與工程相關的技術支持和服務，確保工程順利實施。2.3乙方應保證所提供的設備及服務符合國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范要求。三、合同價格3.1本合同的價格為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。3.2乙方應在合同簽訂后七個工作日內，向甲方開具等額的正規(guī)發(fā)票。四、支付方式4.1甲方支付乙方的款項，按照雙方約定的進度分階段支付。4.2甲方支付乙方的款項，包括但不限于設備款、服務費、稅金等。4.3乙方應按照甲方付款通知，及時提供相應的收款憑證。五、工期及違約責任5.1乙方應按照本合同約定的工期完成工程。如因乙方原因導致工程延期，乙方應支付甲方違約金，違約金計算方式為：違約金=工程總價×0.1%×延期天數(shù)。5.2甲方應按照本合同約定的付款進度支付款項。如因甲方原因導致付款延期，甲方應支付乙方違約金，違約金計算方式為：違約金=應付款項×0.1%×延期天數(shù)。六、質量保證6.1乙方應對所提供的設備及服務承擔質量保證責任。自驗收合格之日起，設備保修期為____年。6.2在保修期內，如設備出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到甲方通知后____小時內到達現(xiàn)場進行處理。七、爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.電力站平整施工合同文本2.工程概述及相關技術參數(shù)3.乙方提供的設備清單4.付款計劃及進度時間表5.質量保證書6.保修條款7.爭議解決方式二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的工期完成工程，需支付違約金。2.甲方未按照約定的進度支付款項，需支付違約金。3.乙方提供的設備及服務不符合國家及行業(yè)相關標準，需承擔相應的責任。4.甲方未按照合同約定提供施工條件，導致工程延期或停工，需承擔相應的責任。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中指定的電力站平整施工的委托方。2.乙方：指合同中指定的承擔電力站平整施工的承包方。3.工程：指合同中約定的電力站平整施工項目。4.合同價格：指合同約定的乙方完成工程所需支付的金額。5.付款進度：指合同約定的甲方按照工程進度支付款項的安排。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應提前規(guī)劃施工進度，確保按時完成工程。如遇不可抗力因素導致工程延誤，雙方可協(xié)商調整工期。2.款項支付問題：甲方應按照合同約定的付款進度及時支付款項。如甲方逾期支付，乙方有權催告并要求支付違約金。3.設備及服務質量問題：乙方應保證所提供設備及服務符合國家及行業(yè)相關標準。如設備出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到通知后規(guī)定時間內進行整改或更換。4.爭議解決：雙方應通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。如協(xié)商不成，任何一方有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于甲方委托乙方進行電力站平整施工的場景。2.適用于乙方