宗教場(chǎng)所建筑施工合同

宗教場(chǎng)所建筑施工合同合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)包方）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________乙方（承包方）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方為宗教場(chǎng)所的所有人，需要對(duì)宗教場(chǎng)所進(jìn)行建筑施工，乙方具備相關(guān)的施工資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，自愿承攬?jiān)撌┕すこ?。?jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程預(yù)算：____________________1.5工程周期：自合同簽訂之日起至____年__月__日__時(shí)止。第二條乙方的義務(wù)2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成上述工程。2.2乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，確保工程安全，遵守國(guó)家和地方的相關(guān)法律法規(guī)。2.3乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.4乙方應(yīng)做好施工場(chǎng)地的一切環(huán)保工作，確保施工過(guò)程中不對(duì)周邊環(huán)境造成污染。2.5乙方應(yīng)承擔(dān)工程期間的一切安全事故責(zé)任，包括但不限于人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失等。第三條甲方的義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付工程款項(xiàng)。3.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理施工所需的各種手續(xù)，包括但不限于規(guī)劃審批、施工許可等。3.3甲方應(yīng)提供施工場(chǎng)地，并保證施工場(chǎng)地的安全、合法使用。3.4甲方應(yīng)對(duì)乙方施工過(guò)程中的合理需求給予支持與配合。第四條工程款項(xiàng)4.1工程款項(xiàng)為人民幣_(tái)___元（大寫：____________________元整）。4.2甲方支付工程款項(xiàng)的方式為：____期支付，具體支付時(shí)間及比例由雙方另行協(xié)商確定。4.3乙方完成工程后，應(yīng)向甲方提供完整的工程決算報(bào)告及相應(yīng)發(fā)票。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。5.2甲方未按照約定支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。5.3雙方因違反合同約定造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。7.3本合同及補(bǔ)充協(xié)議的修改、解除、終止，必須經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商一致并書面確認(rèn)。甲方（發(fā)包方）：________________乙方（承包方）：________________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.宗教場(chǎng)所建筑施工設(shè)計(jì)圖紙2.施工方案及相關(guān)技術(shù)文件3.工程預(yù)算書4.施工合同履行過(guò)程中的變更協(xié)議5.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告6.工程款項(xiàng)支付憑證7.安全事故報(bào)告及處理結(jié)果二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成工程，包括工期延誤、工程質(zhì)量不符合合同約定等。2.甲方未按照約定支付工程款項(xiàng)，包括延遲支付、少付、拒付等。3.乙方未按照合同約定保證工程安全，造成安全事故的。4.甲方未按照合同約定提供施工場(chǎng)地，或者提供的施工場(chǎng)地不符合要求。5.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)。三、法律名詞及解釋：1.宗教場(chǎng)所：指依法成立的宗教組織使用的場(chǎng)所。2.建筑施工：指建筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修等工程活動(dòng)。3.發(fā)包方：指委托他人完成工程建設(shè)的一方。4.承包方：指接受他人委托完成工程建設(shè)的一方。5.工程款項(xiàng)：指按照合同約定，甲方應(yīng)支付給乙方的費(fèi)用。6.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：雙方可協(xié)商調(diào)整工期，必要時(shí)簽訂變更協(xié)議。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：及時(shí)停工整改，重新驗(yàn)收，必要時(shí)更換施工隊(duì)伍。3.款項(xiàng)支付糾紛：核對(duì)款項(xiàng)支付條款，提供相應(yīng)支付憑證，必要時(shí)法律途徑解決。4.安全事故發(fā)生：立即報(bào)告，采取緊急措施，按照相關(guān)法律法規(guī)處理。5.施工手續(xù)問(wèn)題：積極配合甲方辦理相關(guān)手續(xù)，