工程施工合同預(yù)付款擔(dān)保(2025年)

工程施工合同預(yù)付款擔(dān)保(2025年)合同編號：__________工程施工合同預(yù)付款擔(dān)保（2025年）甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________第一條擔(dān)保金額1.本擔(dān)保合同的擔(dān)保金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.乙方應(yīng)在主合同約定的預(yù)付款支付期限內(nèi)，向甲方提供等額的預(yù)付款擔(dān)保。第二條擔(dān)保方式1.本擔(dān)保合同采用__________擔(dān)保方式。2.乙方應(yīng)按照甲方要求，辦理擔(dān)保手續(xù)，并將擔(dān)保文件交付甲方。第三條擔(dān)保期限1.本擔(dān)保合同的擔(dān)保期限自預(yù)付款支付之日起至主合同約定的工程竣工日期止。2.如乙方提前完成工程施工，甲方提前解除預(yù)付款擔(dān)保的，應(yīng)提前通知乙方，并辦理相關(guān)手續(xù)。第四條擔(dān)保責(zé)任1.在擔(dān)保期限內(nèi)，如乙方未按主合同約定履行工程施工義務(wù)，甲方有權(quán)依據(jù)主合同約定扣除相應(yīng)金額的預(yù)付款。2.如乙方按主合同約定履行了工程施工義務(wù)，甲方應(yīng)在擔(dān)保期限到期后無息退還預(yù)付款擔(dān)保。3.如乙方發(fā)生合并、分立、解散、破產(chǎn)等情形，導(dǎo)致無法履行主合同義務(wù)的，乙方應(yīng)立即通知甲方，并按照甲方要求提供新的擔(dān)保。第五條擔(dān)保的解除1.在擔(dān)保期限內(nèi)，如乙方按主合同約定履行了工程施工義務(wù)，甲方應(yīng)在擔(dān)保期限到期后無息退還預(yù)付款擔(dān)保。2.如乙方發(fā)生合并、分立、解散、破產(chǎn)等情形，導(dǎo)致無法履行主合同義務(wù)的，甲方有權(quán)解除本擔(dān)保合同。3.本擔(dān)保合同解除后，乙方應(yīng)立即辦理相關(guān)手續(xù)，將擔(dān)保文件歸還甲方。第六條爭議解決1.本擔(dān)保合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本擔(dān)保合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他條款1.本擔(dān)保合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本擔(dān)保合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.工程施工合同原件2.預(yù)付款支付證明3.預(yù)付款擔(dān)保證明4.乙方履行工程施工義務(wù)的證明文件5.擔(dān)保解除證明文件6.爭議解決的司法判決書或調(diào)解書二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按主合同約定履行工程施工義務(wù)，認(rèn)定違約。2.乙方發(fā)生合并、分立、解散、破產(chǎn)等情形，導(dǎo)致無法履行主合同義務(wù)，認(rèn)定違約。3.甲方未按約定時間無息退還預(yù)付款擔(dān)保，認(rèn)定違約。4.甲方未按約定解除預(yù)付款擔(dān)保，認(rèn)定違約。三、法律名詞及解釋：1.工程施工合同：雙方約定乙方承擔(dān)工程施工任務(wù)，甲方支付價款的合同。2.預(yù)付款：甲方為了確保乙方按期完成工程施工，提前支付的款項。3.預(yù)付款擔(dān)保：乙方提供的，以確保甲方權(quán)益的擔(dān)保。4.擔(dān)保期限：擔(dān)保的有效期限，自預(yù)付款支付之日起至主合同約定的工程竣工日期止。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方延遲履行工程施工義務(wù)：甲方依據(jù)主合同約定扣除相應(yīng)金額的預(yù)付款，并要求乙方盡快履行義務(wù)。2.乙方無法履行工程施工義務(wù)：甲方有權(quán)解除擔(dān)保合同，并追究乙方的違約責(zé)任。3.甲方未按約定時間退還預(yù)付款擔(dān)保：甲方應(yīng)立即無息退還預(yù)付款擔(dān)保，并承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任。4.爭議解決：雙方通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為工程施工合同的委托方，乙方為工程施工的承包方。2.甲方為了確保乙方按期完成工程施工，同意向乙方支付預(yù)付款。3.乙方同意提供預(yù)付款擔(dān)保，以確保甲方權(quán)益。4.雙方簽訂擔(dān)保合同，明確擔(dān)保金額、方式、期限