2024關于加工承攬合同（35篇）

關于加工承攬合同（精選35篇）

關于加工承攬合同篇1

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工長春一一吉林高速公路長春東出口一公里

處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂

立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

第二條加工成品質(zhì)量要求：

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)

量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時

檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提

供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

L原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。

第四條技術資料、圖紙由承攬方提供承攬方在依照定作方的要求

進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定

作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。

2,承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，

未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款

的％）,在加工量達到%,定作方付給承攬方元（即總價款的%）,在

加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款

的%），預留元作為質(zhì)保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或

主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定°

第六條驗收標準和方法

L按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前

承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗

難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生

問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬

方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可

由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公

里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期

交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另

有約定的，按約定的方法計算Q

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其它

（如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金

數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬

方不履行合同的，應當雙倍返還定金62.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人

雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承

擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預

付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用

的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款：不同意利用的，應當負責修整或

調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定

的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要

的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方

不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返

修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包

裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格

包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，

由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方

償付違約金_元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關

延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約

金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之

一償付違約金6未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收°

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物

或不能完成工作部分價款總值的_%（30—50%的幅度）或酬金總額的

_%（30—50%幅度）違約金°

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它

物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、

或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)

換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權

拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失°如定作方要求重作或重

新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方制作的'過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中

發(fā)生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬

方因此造成的損失。

二、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、

包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，

定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，

除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損

失。

三、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違

約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取

期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣

除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、

保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分：如定作物不能變賣，應當

賠償承攬方的損失。

四、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款

的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額

的千分之一償付違約金。

五、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸

部門的罰款。

六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的

費用。

第十四條在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原

滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取

積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得

免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔

責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商

解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以

直接向人民法院起訴。

本合同自—年—月—日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行

期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共

同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本

一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式一份，交—（如經(jīng)

鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：（蓋章）

承攬方：（蓋章）

關于加工承攬合同篇2

訂立合同雙方；

承攬人：_______________________________

定作人；_______________________________

定作人委托承攬人加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本

合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號：_________________________

名稱：_________________________

規(guī)格；_________________________

單位：________________________

數(shù)量：_________________________

備注：________________________

第二條加工成品質(zhì)量要求

（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并

妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

編號

名稱

規(guī)格

單位

數(shù)量

備注

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

（1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材

料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)

定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作人有權要求重作、修理、減少

價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料

的消耗定額。定作人應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材

料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求

的，應立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得

擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日

期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

（1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或

技術要求不合理，應當及時通知定作人；定作人應當在規(guī)定的時間內(nèi)回

復，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作,

并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償°2.承攬人對于承

攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作人許可不得

留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙

等。）

第五條價款或酬金

（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當

事人雙方商定。）

第六條驗收標準和方法

（1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作

人應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當

向定作人提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明°對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)

量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保

證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的

以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目

質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量）監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證

明。）

第七條交貨的時間和地點

（1,交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提

前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議；并按協(xié)議執(zhí)行.

2.交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以

定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承

運部門簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為

準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中

時間：雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他

（如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)

額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人

不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙

方約定，定作人可向承攬人給付預付款°承攬人不履行合同的，除承擔

違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付

款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）

關于加工承攬合同篇3

甲方（承租方），

乙方（出租方）：

甲方因需求，租用乙方演出器材設備，根據(jù)《》的有

關規(guī)定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條承攬甲方活動的項目

1、舞臺搭建和舞美設計布置；

2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作；

3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；

4、活動現(xiàn)場的錄像。

第二條租賃設備概況

設備的名稱：o

租賃用途：0

使用時間：年—月―So

安裝時間：_____年一月一日—時。

安裝地點；Q

拆卸時間：_____年—月—日—時。

第三條租賃設備的運輸與操作

租賃設備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔。

第四條租賃設備的使川及規(guī)定

1、合同期內(nèi)，乙方設備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達合理、合

法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時間，合

同的標準保質(zhì)保量完成。

2、乙方應根據(jù)演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養(yǎng)（費用

自負），確保演出正常使用。

3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自

負6

4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電

路暢通，如發(fā)生事故，由甲方負責。

第五條安全與治安

1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造

成的設備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外）。

2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備°

第六條合同金額及付款方式

1、合同總價款為人民幣元（大寫：人民幣:整）。

2、合同簽訂當日，甲方支付乙方定金合同總額%,即人

民幣元（大寫：人民幣:________整）。余額演出個工

作日結(jié)清。

第七條雙方責任

1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演

等誤工，甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。

2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租

賃合同甲方并承擔相應的損失費用。

3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材

明細表及節(jié)目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。

4、乙方如有器材變動，應提前三天通知甲方并征得甲方同意。

第八條其他

1、對本合同內(nèi)容的任何修改、補充或變更須采用書面形式，經(jīng)雙

方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組

成部分。

2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交

委員會O

3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙

方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

甲方（簽章）：

法定代表人；

聯(lián)系電話：

銀行賬號：

委托代理人（簽章）：

年月______日

乙方（簽章）;

法定代表人：

聯(lián)系電話；

銀行賬號：

委托代理人（簽章）：

年月______H

關于加工承攬合同篇4

訂立合同雙方；

承攬人；__________________________________

定作人：_________________________________

定作人委托承攬人加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本

合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號：_________________________

名稱：_________________________

規(guī)格：_________________________

單位：_________________________

數(shù)量；_________________________

備注：_________________________

第二條加工成品質(zhì)量要求

（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并

妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

（1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材

料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)

定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作人有權要求重作、修理、減少

價款或退貨°2,用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料

的消耗定額。定作人應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)置、規(guī)格提供原材

料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求

的，應立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得

擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期

計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

（1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或

技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規(guī)定的時間內(nèi)回

復，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作,

并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承

攬的工作，如果定作人耍求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作人許可不得

留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙

等。）

第五條價款或酬金

（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當

事人雙方商定。）

第六條驗收標準和方法

（1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準°2.定作

人應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當

向定作人提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)

量缺陷的定作物或項目，應當山雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限°保

證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的

以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目

質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量）監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證

明°）

第七條交貨的時間和地點

（1,交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前

或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.

交（提）定作物日期的計算；承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作

人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部

門簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，

但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間;

雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他

（如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)

額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人

不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙

方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔

違約責任外，必須如數(shù)返還預付款°定作人不履行合同的，可以把預付

款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還，等等。）

第十二條承攬人的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用

的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或

調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定

的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要

的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人

不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返

修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包

裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包

裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由

承攬人賠償損失°

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償

付違約金_____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關

延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款息額計算，向定作人償付違約

金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的現(xiàn)償

付違約金。

未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物

或不能完成工作部分價款總值的%（10%--30%的幅度）或酬金總額

的刎20M-60%的幅度）違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，應

當償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除

按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運

雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他

物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，

或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)

換、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權

拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新

修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作人的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬

犬因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行

部分價款總值—30%的幅度）的違約金;不屬承攬人提供材料

的，償付承攬人以未履行部分酬金總額%（20%-60%的幅度）的違約

金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、

包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同,

定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，

除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損

失°

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違

約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領取

期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣

除報酬和保管、保養(yǎng)費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和

保管、保養(yǎng)費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當

賠償承攬人的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款

的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額

的現(xiàn)償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸

部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費

用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀

損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當

采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，

不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應當

承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任

何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自年月一日起生效，合同履行完畢即失效。

本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，

應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式

_____份，交_________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）

各留存一份。

定作人：（蓋章）__________________

代表人：（蓋章）__________________

地址：_____________________________

電話；_____________________________

開戶銀行：________________________

賬號；_____________________________

承攬人：（蓋章）__________________

代表人：（蓋章）__________________

地址：_____________________________

電話：_____________________________

開戶銀行：________________________

賬號：_____________________________

年_______月_____日訂

關于加工承攬合同篇5

定做方：（稱甲方）

承攬方：（稱乙方）

根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙

方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工制作內(nèi)容：

1.制作內(nèi)容：

主鋼構(gòu):鋼梁.H（40（T800）X200X6X9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必

須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆（防銹漆）一道。

二、合同價格及結(jié)算方式：

1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。（貨款可以用

現(xiàn)金或承兌付給。）

2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款

3,提貨：

（1）.第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清

前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨

款。

4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決

算。

三、質(zhì)量要求：

乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)

量驗收規(guī)范GB50205-20xx）認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)

范要求。

四、交貨地點和時間：

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負責，裝車由乙

方負責6

2.交貨時間：

五、包裝及運輸：

L乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司

使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，

裝車費含在合同價內(nèi)。

2.甲方負責運輸，運輸標志應按甲方耍求實施（具體由甲方再出發(fā)

運前另行交底）。

3.運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務：

L甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方

認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改

和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應

按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知

后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

5.乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費

用。

七、違約責任；

按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

八、合同糾紛處理方式：

甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)

商不成，則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁°

九、附則：

L本合同

2,本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效°此合同有效

期為XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

3?未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

甲方（蓋章）；

乙方（蓋章）：

委托代理人：

委托代理人：

聯(lián)系方式：

聯(lián)系方式：

開戶行：

開戶行；

賬號:

關于加工承攬合同篇6

附：加工承攬合同樣本

加工承攬合同

訂立合同雙方；

承攬方：XX縣木具廠

以下簡稱甲方

定作方，XX縣百貨公司

以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

品

名I規(guī)格（長，寬，高cm）|單位|數(shù)量|備注|

玻璃柜臺

130X40X90

件I120|

塑料臺面柜臺

180X100X95

件|10|其中不|

帶抽屜I

玻璃臺面柜臺

180X100X95

件I20|

棉布貨架

180X40X200

件I10I

大百貨電器貨架

180X80X200

件I5|

小百貨貨架

180X50X200

件I80|

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，樣縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，

堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松樺；塑料面要

求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準,

保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定

價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照

乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;

乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未

得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到

廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)

量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準,雙方在檢驗中發(fā)生

爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點；一九八五年六月十日至六月二十五日全

部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達

成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科

收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞

為準：每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按

2元計算，共計?490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方

負責.

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.

甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.乙方不

履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即

辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應

當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交

付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，

由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲

方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理：乙方不再需要的，有權解

除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失，

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天,

按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價

款總值20%的違約金.

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責

修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠

償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值

30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，

除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損

失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人米銀行有關延

期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失，

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力；在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使

定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔

違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損

失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延

接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成

的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方

可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)

解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失

效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建

設銀行各存一份.

甲方：XX縣木具廠（蓋章）

代表人：黃*新（簽名）

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行；XX縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

賬戶：

乙方：XX縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街5號

電話:33.7347

開戶銀行：XX縣支行

賬戶；

一九八五年一月二十五日

關于加工承攬合同篇7

甲方：

乙方：

1、前言

經(jīng)過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)

展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。

乙方將根據(jù)甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

2、供貨范圍和雙方職責

(1)供貨范圍

按甲方提供的鑄件清單供貨。

鑄件上要帶檢驗試棒2根(C30*300)；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”

型試塊并附質(zhì)保書。

(2)乙方職責

完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨Q

返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能；B、材質(zhì)化驗)

(3)甲方職責

每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。

負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。

向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料，件數(shù)，交貨期。

甲方向乙方提供技術耍求。

技術要求

(A)鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

(B)鑄件化學成份：根據(jù)提供給貴公司的化學成份標準。

(C)鑄件應清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。

鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

(D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包

砂和起皮等缺陷存在Q

(E)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。

(F)鑄件交貨時應附有合格證、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱、

鑄件名稱、鑄年材料睥號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期(或編號)

或生產(chǎn)批號、機械性能°

3、價格

(1)鑄件價格

HT250：

MoCr：

QT600：

特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定

4、結(jié)算方式：

(1)鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。

(2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天

內(nèi)全額付款°

(3)鑄件經(jīng)甲方使用，確認滿足第六條定義的質(zhì)量保證。

5、交貨期

(1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。

(2)具本交貨日期：(泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途)

鑄件5噸以下16-20天。

鑄件5-8噸18-22天。

鑄件8噸以上的另商定°

(3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。

6、驗收

甲方應根據(jù)有關資料和技術協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收Q

7、質(zhì)量保證：

甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如

確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢,

模型費由乙方負擔.

8、合同修改：

只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的.條

款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備

同等效力。

9、不可抗力：

（1）當不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務做出努力，

將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

10、權力和義務的轉(zhuǎn)讓：

乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權力義務轉(zhuǎn)讓給任何第三方.

11、合同的終止和解除

（1）發(fā)生下列情況之一時，甲方有權終止和解除合同，并有權要

求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

乙方無正當理由不按期制造投入時。

實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。

乙方無正當理由不執(zhí)行合同有關規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠

意時6

（2）發(fā)生下列情況時，乙方有權終止和解除合同，并有權要求甲

方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

甲方違反本合同而造成本合同無法履行時Q

甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。

12、爭議解決：

當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法

解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行

地（煙臺）人民法院管轄。

13、合同附件

下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。

附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

14、通知

所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當日

視為送達。

15、合同生效

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方授權代表簽字、蓋章

即生效°

甲方：

乙方：

關于加工承攬合同篇8

承攬方：身份證號：

________________________電話：________________________

定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：

________________________電話：

錦宏公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,

本著自愿公正、互利共嬴的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：加工產(chǎn)品及工價（見產(chǎn)品清單）

第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）

第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公

司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質(zhì)部人

員，定作方品質(zhì)部應即時回復并提出修改意見°

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守,

未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方公司生產(chǎn)部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等°

第四條：工資

依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價結(jié)賬（有特殊約定的除

外）。

第五條：驗收標準和方法

依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。

第六條：交貨時間和地點

依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨,交貨地點為定作方公司倉庫，嚴

格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品

質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。

第七條：結(jié)算方式及期限

按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時借支除外）。

第八條；其他約定

1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不

得違反，否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理Q

2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定

操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安

全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

第九條：承攬方的違約責任

1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)

品的,,承擔逾期交付的責任；產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進行返工處理（返

工費用由承攬方自行負責），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求

的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同〔訂單）規(guī)定，應

當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料

責任；

3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致

除外），不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；

4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方

公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可

生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承

攬方承諾并兌現(xiàn)全額陪償定作方公司一切損失。

第十條：定作方公司的責任

1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等;

2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負

責；

3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

第十一條：糾紛的處理

合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解

決；協(xié)商不成時報請當?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。

本合同自20—年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失

效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事

宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力°

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份：

定作方（代表人）：_________________________

簽訂地點：日期：年一月一日

承攬方（代表人）：_________________________

簽訂地點：日期；年一月—S

關于加工承攬合同篇9

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

甲方因_______需求，租用乙方演出器材設備，根據(jù)《中華人民共

和國合同法》的有關規(guī)定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經(jīng)雙方協(xié)商

一致，簽訂本合同。

第一條承攬甲方活動的項目

1、舞臺搭建和舞美設計布置；

2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作：

3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸：

4、活動現(xiàn)場的錄像.

第二條租賃設備概況

設備的名稱；。

租賃用途；o

使用時間：_____年一月一日。

安裝時間：_____年—月一日—時。

安裝地點：o

拆卸時間：年—月—日—時。

第三條租賃設備的運輸與操作

租賃設備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔6

第四條租賃設備的使用及規(guī)定

1、合同期內(nèi)，乙方設備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達合理、合

法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時間，合

同的標準保質(zhì)保量完成。

2、乙方應根據(jù)演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養(yǎng)（費用

自負），確保演出正常使用。

3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自

負。

4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電

路暢通，如發(fā)生事故，由甲方負責°

第五條安全與治安

1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造

成的,設備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外）。

2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備.

第六條合同金額及付款方式

1、合同總價款為人民幣______元（大寫：人民幣:_________整）。

2、合同簽訂當日，甲方支付乙方定金合同總額%,即人

民幣元（大寫：人民幣:整）。余額演出______個工

作日結(jié)清。

第七條雙方責任

1s乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演

等誤工，甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。

2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租

賃合同甲方并承擔相應的損失費用。

3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材

明細表及節(jié)日單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。

4、乙方如有器材變動，應提前三天通知甲方并征得甲方同意。

第八條其他

1、對本合同內(nèi)容的任何修改、補充或變更須采用書面形式，經(jīng)雙

方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組

成部分。

2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交

—仲裁委員會仲裁。

3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙

方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

甲方（簽章）：

乙方（簽章）：

關于加工承攬合同篇10

定作單位：

某某項目經(jīng)理部（以下簡稱甲方）

承攬單位：

某某市某某機械制造有限公司（以下簡稱乙方）

根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《》、《加工承攬合同條例》

等有關規(guī)定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，

結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合

同，以資共同遵照履行。

第一條加工構(gòu)件品名與價款

一、加工品名；某某華某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及

錨固件加工制作，乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。

二、承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、

包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。

三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）

四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門

調(diào)價文件的影響；己包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工

內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。

六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。

第二條加工成品期限與交付

一、加工期限：共計五十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序

和出廠時間及時交付加工構(gòu)件.具體交付日期甲方提前五天通知乙方.

二、交付狀態(tài)；按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付；預組裝前

坡口形成，再進行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。

三、交付地點；運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

第三條加工材料供應與采購

一、甲方負責供應的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應,

并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理

甲供材的限額領料手續(xù)°甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核

后，作為供料依據(jù)（板材材損3%）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材

下料，排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回

收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費

材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管費。

二、乙方負責供應的材料；本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由

乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求°

三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明

文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配

件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應按規(guī)定復驗，其檢驗費用由

乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出

場。

五、材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代月材料；因乙方原

因使用時，由乙方承擔發(fā)生的費用。

第四條加工成品質(zhì)量與驗收

一、根據(jù)設計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有

關技術文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建

設工程質(zhì)量管理辦法》和有關工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件

質(zhì)量。

二、質(zhì)量等級；一次驗收合格

三、保修期限：保修壹年。

四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交

付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方

貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

五、驗收交付：加工完畢預組裝后，以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、

質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術要求為依據(jù)；由乙方提供必需的技術資料和有

關質(zhì)量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續(xù)°出廠時必須將加工的

技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。

六、乙方應嚴格按照標準規(guī)范、技術資料及甲方耍求組織加工，隨

時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗；如加工質(zhì)量不符合各項要求，

乙方應無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠，并承擔由自身原因

導致返工、修改的費用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的，乙方應賠

償甲方由此造成的相應經(jīng)濟損失。

七、甲方監(jiān)造人員負責質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)°甲方監(jiān)造

人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可，不對乙方的加工構(gòu)

件質(zhì)量負全部責任。

關于加工承攬合同篇11

承攬方：地址：郵編：電話：

法定代表人：——________職務：_

定作方：地址：郵編:電話：

法定代表人：—________職務：_—

定作方委托承攬方加工________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合

同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

第二條加工成品質(zhì)量要

求：

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材

料，并接受定作方檢驗.承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同

規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理，減

少價款或退貨。

2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定

額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬

方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立

即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更

換，對修理的物品不得偷換零部件6

3,原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技

術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,

提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并

及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，

未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料?，圖紙等。）

第五條價款或酬金；

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事

人雙方商定。

第六條驗收標準和方法：

L按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前

承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗

難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保

證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐?/p>

質(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可

由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交（提）貨的時間和地點：

1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前

或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.

2,交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,

以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時

承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期

為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的

途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔：

第九條運輸辦法及費用負擔；

第十條結(jié)算方式及期限；

第十一條其他：

1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙

方協(xié)商確定°定作方不履行合同的，無權請求返還定金°承攬方不履行

合同的，應當雙倍返還定金。

2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付

預付款°承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付

款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款

的可以請求返還。

第十二條承攬方的違狗責任；

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用

的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期

交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒

收，由此造成的損失由承攬方賠償°

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要

的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需

要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返

修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包

裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格

包裝物的價值部分°因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由

承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_____元；（合

同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾

期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每

逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的.千分之一償付違約金。未經(jīng)

定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應

當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

6、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除

按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的

運雜費和逾期交付定作物的責任。

7、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它

物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失Q

8、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，

或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)

換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

9、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權

拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新

修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任；

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬

方因此造成的損失。

2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、

包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，

定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，

除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損

失。

3、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違

約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取

期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣

除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、

保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當

賠償承攬方的損失。

4、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款

的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額

的千分之一償付違約金。

5、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸

部門的罰款。

6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費

用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀

損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當

采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，

不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當

承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任

何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條本合同自月日起生效，

合同履行完畢即失效°本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,

合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本

合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方