工程賠償電力施工合同范本

工程賠償電力施工合同范本合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為電力工程施工方，乙方為工程賠償方，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方在電力施工過程中可能發(fā)生的事故及賠償事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、賠償范圍1.1甲方在電力施工過程中，如因施工原因造成乙方設(shè)備損壞、人員傷亡、財產(chǎn)損失等情況，乙方有權(quán)要求甲方進(jìn)行賠償。1.2甲方在電力施工過程中，如因違反國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定，導(dǎo)致乙方遭受罰款、處罰、停工等損失，乙方有權(quán)要求甲方進(jìn)行賠償。1.3甲方在電力施工過程中，如因施工質(zhì)量問題、工期延誤等原因，導(dǎo)致乙方遭受損失，乙方有權(quán)要求甲方進(jìn)行賠償。二、賠償金額2.1賠償金額根據(jù)乙方實際損失金額確定，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失、間接經(jīng)濟(jì)損失、合理費用等。2.2甲方在收到乙方賠償請求后，應(yīng)在10日內(nèi)對賠償金額進(jìn)行核實，并按照約定方式進(jìn)行賠償。2.3甲方如對賠償金額有異議，可與乙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。三、賠償程序3.1乙方發(fā)現(xiàn)施工過程中的損失情況，應(yīng)及時通知甲方，并提供相關(guān)證據(jù)。3.2甲方在收到乙方賠償請求后，應(yīng)立即展開調(diào)查，核實損失情況。3.3甲方在核實損失情況后，應(yīng)在約定時間內(nèi)履行賠償義務(wù)。四、違約責(zé)任4.1甲方未按照約定履行賠償義務(wù)的，應(yīng)支付違約金，違約金為賠償金額的5%。4.2乙方未按照約定提供損失證據(jù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至電力工程施工完畢之日止。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.電力工程施工圖紙2.工程量清單3.施工方案4.施工合同專用條款5.施工合同通用條款6.賠償申請表7.損失證明材料8.違約金計算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定履行賠償義務(wù)，包括但不限于遲延賠償、不足賠償或拒絕賠償。2.乙方未按照約定提供損失證據(jù)，包括但不限于故意隱瞞損失、提供虛假證據(jù)或拒絕提供證據(jù)。3.甲方未按照合同約定完成施工任務(wù)，包括但不限于工程質(zhì)量問題、工期延誤等。4.甲方未按照法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定進(jìn)行施工，導(dǎo)致乙方遭受罰款、處罰、停工等損失。三、法律名詞及解釋：1.電力工程施工方：指承擔(dān)電力工程施工任務(wù)的企業(yè)或組織。2.工程賠償方：指在電力施工過程中因甲方原因?qū)е聯(lián)p失，有權(quán)要求甲方進(jìn)行賠償?shù)囊曳健?.賠償金額：指乙方因甲方施工原因遭受的實際損失金額，包括直接經(jīng)濟(jì)損失、間接經(jīng)濟(jì)損失、合理費用等。4.違約金：指甲方未按照約定履行賠償義務(wù)時，應(yīng)支付給乙方的賠償金額的5%作為違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按照約定履行賠償義務(wù)。解決辦法：乙方應(yīng)及時向甲方提出賠償請求，并提供相關(guān)證據(jù)，要求甲方按照約定履行賠償義務(wù)。2.問題：乙方未按照約定提供損失證據(jù)。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方提供損失證據(jù)，如乙方故意隱瞞損失、提供虛假證據(jù)或拒絕提供證據(jù)，甲方可以根據(jù)實際情況予以認(rèn)定。3.問題：甲方未按照合同約定完成施工任務(wù)。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定完成施工任務(wù)，如甲方未按照約定完成施工任務(wù)，乙方可以根據(jù)實際情況要求甲方支付違約金或承擔(dān)其他違約責(zé)任。4.問題：甲方未按照法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定進(jìn)行施工，導(dǎo)致乙方遭受罰款、處罰、停工等損失。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于支付罰款、處罰費用、停工損失等。五、所有應(yīng)用場景：1.電力工程施工過程中，乙方設(shè)備損壞、人員傷亡、財產(chǎn)損失。2.甲方違反國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定，導(dǎo)致乙方遭受罰款、處