2024架子工承攬協(xié)議標準格式一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024架子工承攬協(xié)議標準格式一本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3架子工定義第二條工作范圍及內容2.1工作范圍2.2工作內容第三條工期及進度3.1合同工期3.2工程進度第四條質量標準及要求4.1質量標準4.2質量要求第五條安全規(guī)定及措施5.1安全規(guī)定5.2安全措施第六條合同價格及支付6.1合同價格6.2支付方式及時間第七條工期延誤及責任7.1工期延誤7.2責任分配第八條不可抗力因素8.1不可抗力定義8.2不可抗力影響第九條違約責任及賠償9.1違約定義9.2違約責任9.3賠償標準第十條爭議解決方式10.1爭議解決方式10.2訴訟管轄第十一條合同的變更與解除11.1合同變更11.2合同解除第十二條保密條款12.1保密內容12.2保密期限第十三條合同的生效、終止與解除13.1合同生效13.2合同終止13.3合同解除第十四條其他條款14.1附加條款14.2法律法規(guī)規(guī)定14.3雙方約定第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××公司1.1甲方地址：×××省×××市×××區(qū)×××路×××號1.2乙方名稱：×××個人1.2乙方地址：×××省×××市×××區(qū)×××路×××號1.3架子工：指具有相關資質，從事建筑工地腳手架搭建、拆除等作業(yè)的工人。第二條工作范圍及內容2.1工作范圍：本合同適用于×××項目腳手架搭建及拆除工作。2.2工作內容：乙方應按照甲方的要求，完成腳手架的搭建、拆除及相關輔助工作。第三條工期及進度3.1合同工期：自××××年××月××日起至××××年××月××日止。3.2工程進度：乙方應按照甲方提供的施工計劃和時間表，保證工程按時完成。第四條質量標準及要求4.1質量標準：乙方應按照國家標準及行業(yè)規(guī)定進行施工，保證腳手架結構安全、穩(wěn)定。4.2質量要求：乙方應對施工過程中出現(xiàn)的質量問題及時整改，確保工程質量滿足甲方要求。第五條安全規(guī)定及措施5.1安全規(guī)定：乙方應嚴格遵守國家和地方關于建筑施工安全的相關法律法規(guī)，確保施工安全。5.2安全措施：乙方應制定詳細的施工安全方案，對施工人員進行安全教育，并在施工現(xiàn)場設置必要的安全防護設施。第六條合同價格及支付6.1合同價格：人民幣××元整（大寫：人民幣××元整）。6.2支付方式及時間：甲方按照乙方實際完成的工作量，分期支付合同價款。具體支付方式及時間由雙方在補充協(xié)議中約定。第七條工期延誤及責任7.1工期延誤：乙方如因自身原因導致工程延期，應按照合同約定向甲方支付違約金。7.2責任分配：乙方應承擔因工期延誤造成的甲方損失，具體損失金額由雙方協(xié)商確定。第八條不可抗力因素8.1不可抗力定義：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、臺風等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工等）。8.2不可抗力影響：如乙方因不可抗力因素導致無法按期完成工程，乙方應立即通知甲方，并提供相關證明材料。甲方應根據(jù)實際情況，視不可抗力對工程的影響程度，決定是否延期。第九條違約責任及賠償9.2違約責任：如乙方違約，應承擔違約責任，向甲方支付違約金，并賠償甲方因此造成的損失。具體違約金及賠償金額由雙方協(xié)商確定。9.3賠償標準：賠償金額根據(jù)甲方實際損失金額確定，包括但不限于直接損失、間接損失、預期利潤等。第十條爭議解決方式10.1爭議解決方式：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2訴訟管轄：本合同的簽訂地為中華人民共和國×××省×××市×××區(qū)，雙方同意接受該地區(qū)人民法院的管轄。第十一條合同的變更與解除11.1合同變更：如合同履行過程中，需要對合同內容進行變更，應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.2合同解除：在合同履行期間，除非出現(xiàn)不可抗力等法定解除情形，任何一方不得單方面解除合同。如一方違反合同規(guī)定，導致合同無法履行，另一方有權解除合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。第十二條保密條款12.1保密內容：雙方在合同履行過程中獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。12.2保密期限：保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或解除之日起兩年。第十三條合同的生效、終止與解除13.1合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。13.2合同終止：合同期滿，雙方履行完畢合同約定的義務，本合同自然終止。13.3合同解除：如合同提前解除，應按照合同約定辦理相關手續(xù)，并互相支付相應的違約金或賠償金。第十四條其他條款14.1附加條款：本合同未盡事宜，雙方可簽訂附加條款，作為本合同的補充。14.2法律法規(guī)規(guī)定：本合同的簽訂、履行、變更、解除及終止，應遵守中華人民共和國相關法律法規(guī)的規(guī)定。14.3雙方約定：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：架子工資質證明附件2：施工安全方案附件3：施工進度計劃附件4：腳手架搭建及拆除技術規(guī)范附件5：質量驗收標準附件6：合同價款支付明細表附件7：違約金計算公式附件8：損失賠償計算方法附件1：架子工資質證明詳細要求：乙方應提供相關資質證書，證明其具備進行腳手架搭建及拆除工作的資格和能力。附件說明：乙方提供的資質證明應真實有效，如有虛假，乙方應承擔相應法律責任。附件2：施工安全方案詳細要求：乙方應制定詳細的施工安全方案，包括施工安全措施、應急預案等。附件說明：施工安全方案應符合國家和地方關于建筑施工安全的相關法律法規(guī)，并確保實際施工過程中的安全。附件3：施工進度計劃詳細要求：乙方應提供施工進度計劃，明確工程各階段的工作內容和完成時間。附件說明：施工進度計劃應實際可行，乙方應按照計劃完成工程，如有延期，應立即通知甲方并說明原因。附件4：腳手架搭建及拆除技術規(guī)范詳細要求：乙方應按照規(guī)范進行腳手架的搭建和拆除，保證工程質量。附件說明：腳手架搭建及拆除技術規(guī)范應為國家或行業(yè)標準，乙方應嚴格遵守。附件5：質量驗收標準詳細要求：乙方應按照質量驗收標準進行自檢和甲方驗收，保證工程質量滿足要求。附件說明：質量驗收標準應明確具體，包括各項質量指標和驗收程序。附件6：合同價款支付明細表詳細要求：甲方應按照明細表的約定支付合同價款。附件說明：合同價款支付明細表應明確支付時間、支付金額等條款。附件7：違約金計算公式詳細要求：違約金計算公式應明確違約金的比例和計算方法。附件說明：違約金計算公式應合理公平，適用于各種違約情況。附件8：損失賠償計算方法詳細要求：損失賠償計算方法應明確損失賠償?shù)挠嬎惴绞胶蜆藴省８郊f明：損失賠償計算方法應合理可行，確保甲方在違約情況下能夠獲得相應的賠償。說明二：違約行為及責任認定：1.工期延誤示例說明：乙方因自身原因導致工程延期，按照合同約定向甲方支付違約金。2.工程質量不達標示例說明：乙方施工質量不符合合同約定，乙方應承擔返工、整改等責任。3.安全違規(guī)示例說明：乙方在施工過程中違反安全規(guī)定，導致安全事故發(fā)生，乙方應承擔相應賠償責任。4.未經(jīng)許可的變更示例說明：乙方未經(jīng)甲方許可，私自變更合同內容，應承擔違約責任。5.泄露商業(yè)秘密示例說明：乙方泄露甲方商業(yè)秘密，按照合同約定向甲方支付違約金。6.未能履行合同義務示例說明：乙方未能按照合同約定履行義務，應承擔相應的違約責任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約金：指一