2025年led顯示屏工程承攬合同簡單版（2篇）

2025年led顯示屏工程承攬合同簡單版甲方：（委托方名稱）乙方：（承包方名稱）1.1雙方于（日期）訂立本LED顯示屏工程承攬協(xié)議（以下稱“本協(xié)議”），協(xié)議自簽字之日起生效。1.2本協(xié)議正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具備同等法律效力。2.1乙方同意接受甲方的委托，負責LED顯示屏工程的施工服務。2.2工程涵蓋的工作范圍包括LED顯示屏的設計、制造、安裝及調試等。3.1工程的總費用為（金額），支付方式分為預付款和余額，具體分配比例為（詳細比例）。3.2預付款應在協(xié)議簽訂后（具體時間）內支付給乙方，余額在工程完成并經甲方驗收合格后支付。4.1乙方保證在簽訂協(xié)議后，按照雙方商定的工程進度表，按時完成LED顯示屏工程。4.2如遇不可抗力或其他無法預見的情況導致工程延誤，乙方需立即通知甲方，并在延長期限內繼續(xù)履行其義務。5.1乙方確保工程的質量符合國家相關標準及甲方的具體要求，并對工程質量負全責。5.2工程竣工后，乙方需提供一定期限的免費維護服務，并接受甲方的質量檢查。6.1任何一方違反協(xié)議條款，應承擔相應的違約責任。6.2如出現(xiàn)爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商無果時，應向各自所在地的法院提起訴訟。7.1本協(xié)議未明確的事項，雙方可協(xié)商達成補充協(xié)議，補充協(xié)議作為本協(xié)議附件，同樣具有法律效力。7.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工之日終止。合同簽署人及蓋章：甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：簽字：日期：日期：2025年led顯示屏工程承攬合同簡單版（二）甲方（委托方）：____公司乙方（承攬方）：____科技有限公司鑒于《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方承攬甲方LED顯示屏工程事宜，達成如下合同：第一條合同目的1.1甲方委托乙方承擔LED顯示屏工程項目的設計、制作、安裝、調試及售后服務等工作。第二條工程內容及規(guī)模2.1工程內容涵蓋LED顯示屏的設計、制作、安裝等，具體以雙方約定的為準。2.2工程規(guī)模為：____平方米。第三條工程價格3.1工程總價格為：____元（人民幣）。第四條工程進度4.1甲乙雙方須按照約定的工期執(zhí)行本合同。4.2若因甲方原因導致工程進度延誤，甲方應支付雙方協(xié)商確定的延期違約金。4.3若因乙方原因導致工程進度延誤，乙方應承擔違約責任并依法賠償。第五條工程款支付方式及時間5.1甲方按照以下方式支付工程款項給乙方：a)合同簽訂之日，甲方支付工程款總額的____%作為預付款；b)乙方完成工程進度____%后，甲方按約定時間支付工程款總額的____%作為中期款；c)乙方完成全部工程后，甲方按約定時間支付工程款總額的____%作為尾款。5.2工程款支付采用銀行轉賬方式，支付后應提供相應憑證。第六條保證金6.1乙方應向甲方提供工程款總額____%的保證金。6.2保證金在工程驗收合格后返還乙方，但甲方有權扣除乙方拖欠款項、違約金等。第七條工程質量保證7.1乙方對所提供設備和工程承擔一年質保責任，自工程完工之日起計算。7.2質保期內，設備或工程故障或質量問題，乙方應免費修理、更換或維護。7.3因乙方設備或工程質量問題導致甲方經濟損失的，乙方應賠償。第八條違約責任8.1乙方未按約定工期完成工程或工程質量不合格的，甲方有權要求返工、賠償等。8.2甲方未按時支付工程款的，應支付遲延違約金。8.3合同履行中，一方違約導致對方經濟損失的，應承擔賠償責任。第九條知識產權保護9.1乙方在工程過程中設計、創(chuàng)造的軟件、圖紙、技術等享有知識產權。9.2甲方不得擅自復制、傳播乙方知識產權內容，否則承擔法律責任。第十條合同變更和解除10.1合同內容變更應經雙方協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議。10.2因不可抗力等原因無法履行合同的，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可解除合同，但應支付相應賠償。第十一條爭議解決11.1本合同解釋和執(zhí)行適用中華人民共和國法律。11.2合同履行爭議應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交有管轄權的人民法院訴訟。第十二條合同生效12.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。