家庭房屋裝修合同模板

第第頁合同編號:________家庭房屋裝修合同模板三甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當(dāng)事人在簽訂合同時的一種參考，當(dāng)事人須根據(jù)具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應(yīng)的調(diào)整，切勿套用，訂立重大合同或者內(nèi)容復(fù)雜的合同最好咨詢相關(guān)的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼6/NUMPAGES總頁數(shù)6一、主體與目的家庭房屋裝修合同模板三甲方（以下簡稱“委托方”）：________________乙方（以下簡稱“承攬方”）：________________鑒于委托方擁有位于________________（詳細地址）的住宅房屋，并希望對其進行裝修；鑒于承攬方具備房屋裝修的專業(yè)資質(zhì)和豐富經(jīng)驗，雙方經(jīng)協(xié)商，達成以下合同內(nèi)容，以共同實現(xiàn)合同目的。合同目的：委托方委托承攬方按照雙方約定的設(shè)計方案、工程預(yù)算及施工期限，完成對上述住宅房屋的裝修工程，使房屋達到委托方預(yù)期的居住使用標準。背景：委托方為改善居住環(huán)境，提高生活質(zhì)量，擬對現(xiàn)有住宅進行裝修。承攬方在了解委托方需求后，根據(jù)房屋實際情況及委托方的預(yù)算，制定合理的裝修方案。雙方在此基礎(chǔ)上簽訂本合同，以確保裝修工程的順利進行。二、價格與支付條款1.標的物價格：雙方經(jīng)協(xié)商，確認本次家庭房屋裝修工程的合同總價為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元（以下稱“合同總價”）。合同總價包括但不限于設(shè)計費、材料費、施工費、管理費、稅費等與本次裝修工程相關(guān)的全部費用。2.支付方式：a)本合同簽訂后，委托方應(yīng)在3個工作日內(nèi)向承攬方支付合同總價款的30%作為預(yù)付款。b)工程進度過半，即完成50%的工程量后，委托方應(yīng)支付合同總價款的40%。c)剩余30%的款項，待工程全部完工并驗收合格后，委托方應(yīng)在驗收合格之日起5個工作日內(nèi)支付給承攬方。3.支付賬戶：a)預(yù)付款支付賬戶：戶名________________，開戶行________________，賬號________________。b)期間進度款支付賬戶：同預(yù)付款支付賬戶。c)尾款支付賬戶：同預(yù)付款支付賬戶。4.若委托方未按約定時間支付相應(yīng)款項，承攬方有權(quán)暫停施工，待款項支付完畢后恢復(fù)施工。由此造成的工期延誤，由委托方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。本合同所涉及的支付條款，雙方應(yīng)嚴格遵守。如有特殊原因?qū)е轮Ц妒乱税l(fā)生變化，需經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面補充協(xié)議，方能生效。支付過程中產(chǎn)生的任何費用，由雙方按照國家相關(guān)規(guī)定承擔(dān)。三、履行期限與地點、雙方權(quán)利與義務(wù)、違約責(zé)任1.履行期限：a)本合同簽訂后，承攬方應(yīng)按照雙方約定的時間節(jié)點開始施工，并在預(yù)計工期______天內(nèi)完成裝修工程。b)若因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可適當(dāng)延長工期。2.履行地點：委托方位于________________（詳細地址）的住宅房屋，即為本合同約定的裝修工程履行地點。3.雙方權(quán)利與義務(wù)：a)委托方：-裝修施工所需的相關(guān)資料，如房屋產(chǎn)權(quán)證明等。-按約定時間支付裝修款項。-配合承攬方辦理相關(guān)施工手續(xù)。-在工程驗收合格后，按時支付尾款。b)承攬方：-按設(shè)計方案和施工標準進行施工，確保工程質(zhì)量。-嚴格按照合同約定的工期完成工程。-對施工過程中的安全及環(huán)保負責(zé)。-及時向委托方報告工程進度，接受委托方監(jiān)督。4.違約責(zé)任：a)如委托方未按約定時間支付款項，每逾期一日，應(yīng)支付合同總價款千分之五的違約金。b)如承攬方未按約定工期完成工程，每逾期一日，應(yīng)支付合同總價款千分之五的違約金。c)如因承攬方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定標準，承攬方應(yīng)負責(zé)無償返工直至合格。d)雙方如違反合同其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對方因此造成的損失。本合同項下的權(quán)利與義務(wù)，以及違約責(zé)任，雙方應(yīng)嚴格遵守。如有爭議，可友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。四、保密條款、爭議解決、合同變更與解除1.保密條款：a)雙方在履行本合同過程中，獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等非公開信息，應(yīng)予以嚴格保密。b)保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢后______年。c)違反保密義務(wù)的一方，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。2.爭議解決：a)雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。b)若協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。3.合同變更與解除：a)雙方同意，合同內(nèi)容的變更、補充，應(yīng)以書面形式簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。b)在以下情況下，一方有權(quán)書面通知對方解除合同：-對方嚴重違反合同約定，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。-不可抗力事件持續(xù)發(fā)生，導(dǎo)致合同目的無法實現(xiàn)。c)合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定及相關(guān)法律規(guī)定，處理合同解除后的善后事宜。本合同條款的保密、爭議解決、合同變更與解除等內(nèi)容，雙方應(yīng)嚴格遵守。在任何情況下，雙方均應(yīng)保持良好溝通，以確保合同的順利履行。五、通知與送達、其他條款、簽字蓋章1.通知與送達：a)本合同項下的所有通知、要求、文件和資料等，應(yīng)以書面形式進行，并通過以下方式進行送達：-快遞送達：將文件快遞至對方注冊地址或本合同約定的聯(lián)系地址。-電子郵件送達：將文件以電子郵件形式發(fā)送至雙方確認的電子郵箱。b)通知自發(fā)出之日起，視為已送達對方。2.其他條款：a)本合同的任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。b)雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得進行違法活動。c)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.簽字蓋章：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方在仔細閱讀合