建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同協(xié)議

建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同協(xié)議合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：公司名稱：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方公司聯(lián)系方式]乙方（承攬方）：公司名稱：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方公司聯(lián)系方式]《建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同協(xié)議》一、合同雙方1.甲方（發(fā)包方）：系依法成立并合法存續(xù)的企業(yè)法人，具備從事建筑鋼結(jié)構(gòu)工程相關的資質(zhì)和能力，擁有相關的工程建設項目。2.乙方（承攬方）：系具備相應建筑鋼結(jié)構(gòu)工程施工資質(zhì)和豐富施工經(jīng)驗的企業(yè)法人，能夠按照甲方的要求完成建筑鋼結(jié)構(gòu)工程的承攬工作。二、工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點：[具體工程地點]3.工程內(nèi)容：包括但不限于鋼結(jié)構(gòu)的設計、制作、安裝、涂裝等工作，具體工程內(nèi)容以雙方確認的施工圖紙和技術要求為準。4.工程規(guī)模：[詳細說明工程的規(guī)模，如建筑面積、鋼結(jié)構(gòu)重量等]三、工程期限1.開工日期：以甲方書面通知的日期為準。2.竣工日期：自開工日期起[具體工期天數(shù)]日內(nèi)完成全部工程內(nèi)容。3.工期延誤：如因不可抗力、甲方原因（如未按時提供施工圖紙、場地等）或乙方原因（如施工質(zhì)量問題、人員設備故障等）導致工期延誤，雙方應協(xié)商確定順延的工期及相關責任。四、工程質(zhì)量1.質(zhì)量標準：執(zhí)行國家及地方相關的建筑鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量標準，如[具體質(zhì)量標準名稱]等，保證工程質(zhì)量合格。2.質(zhì)量檢驗：乙方應按照相關質(zhì)量標準進行自檢，并在每道工序完成后通知甲方進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工。如甲方發(fā)覺質(zhì)量問題，乙方應及時整改，直至驗收合格。五、工程造價1.工程造價及構(gòu)成：本工程的總造價為[具體金額]元，包括鋼結(jié)構(gòu)材料費用、制作費用、安裝費用、涂裝費用等，具體費用構(gòu)成以雙方確認的工程預算為準。2.工程款支付：預付款：甲方應在合同簽訂后[預付款比例及金額]日內(nèi)，向乙方支付工程預付款。進度款：乙方按照工程進度完成相應工作量后，應向甲方提交工程進度款申請，甲方應在收到申請后的[審核及支付周期]日內(nèi)進行審核并支付進度款?？⒐た睿汗こ炭⒐げ⒔?jīng)甲方驗收合格后[一定期限內(nèi)]，甲方應向乙方支付工程竣工款，扣除已支付的預付款和進度款后，剩余款項一次性結(jié)清。六、材料供應1.材料供應范圍：本工程所需的鋼結(jié)構(gòu)材料由乙方負責采購供應，包括鋼材、焊接材料、涂裝材料等。2.材料質(zhì)量標準：乙方采購的材料應符合國家及地方相關的質(zhì)量標準，如鋼材應符合[具體鋼材標準]等，并提供材料的質(zhì)量證明文件。3.材料供應時間：乙方應按照工程進度計劃及時供應材料，保證工程施工的連續(xù)性。如因材料供應不及時導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。七、雙方責任1.甲方責任：提供施工所需的場地、水電等條件，并保證場地平整、道路暢通。按照合同約定支付工程款。協(xié)助乙方與相關單位進行溝通協(xié)調(diào)，解決工程施工過程中的問題。2.乙方責任：按照合同約定的工程內(nèi)容、質(zhì)量標準和工期要求進行施工，保證工程質(zhì)量和進度。負責施工過程中的安全管理，制定安全施工方案，保證施工人員的人身安全和工程的安全。負責施工資料的整理和歸檔，工程竣工后及時交付給甲方。八、工程變更1.工程變更的范圍：如工程設計變更、工程量增減、施工工藝調(diào)整等。2.工程變更的程序：乙方應在工程變更事項發(fā)生后的[規(guī)定期限內(nèi)]通知甲方，甲方應在收到通知后的[規(guī)定期限內(nèi)]組織相關單位進行審核確認，并出具工程變更指令。乙方應按照工程變更指令進行施工，如因工程變更導致費用增加或減少，雙方應協(xié)商確定調(diào)整后的工程造價。3.工程變更的價款調(diào)整：如因工程變更導致工程造價增加或減少，雙方應按照合同約定的計價方式進行調(diào)整，并在工程竣工結(jié)算時一并結(jié)算。九、竣工驗收1.竣工驗收的條件：工程已按照合同約定完成全部工程內(nèi)容，質(zhì)量符合相關標準，施工資料齊全。2.竣工驗收的程序：乙方應在工程竣工后[規(guī)定期限內(nèi)]通知甲方進行驗收，甲方應在收到通知后的[規(guī)定期限內(nèi)]組織相關單位進行驗收。如驗收合格，雙方應簽署竣工驗收報告；如驗收不合格，乙方應在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，再次組織驗收，直至驗收合格。3.竣工驗收的標準：執(zhí)行國家及地方相關的建筑鋼結(jié)構(gòu)工程竣工驗收標準，如[具體竣工驗收標準名稱]等。十、質(zhì)量保修1.質(zhì)量保修范圍：本工程的質(zhì)量保修范圍包括鋼結(jié)構(gòu)的主體結(jié)構(gòu)、圍護結(jié)構(gòu)、附屬結(jié)構(gòu)等，保修期限自工程竣工驗收合格之日起[具體保修期限]年。2.質(zhì)量保修期限：在質(zhì)量保修期限內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責免費維修或更換，如因甲方使用不當或不可抗力等原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，乙方不承擔保修責任。3.質(zhì)量保修責任：乙方應在接到甲方質(zhì)量保修通知后的[規(guī)定期限內(nèi)]到達現(xiàn)場進行維修或更換，如因乙方未及時履行保修責任導致?lián)p失擴大的，乙方應承擔擴大損失的賠償責任。十一、違約責任1.雙方違約的情形：甲方未按照合同約定支付工程款的，每逾期一日，應按照未支付款項的[逾期利率]向乙方支付違約金；如逾期超過[約定天數(shù)]日，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方賠償因此造成的損失。乙方未按照合同約定的工程內(nèi)容、質(zhì)量標準和工期要求進行施工的，應承擔違約責任，如逾期竣工，每逾期一日，應按照工程總造價的[逾期違約金比例]向甲方支付違約金；如因施工質(zhì)量問題導致工程質(zhì)量不合格，乙方應負責免費整改，直至工程質(zhì)量合格，如因整改導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。雙方其他違約行為，應按照合同約定承擔違約責任。2.違約責任的承擔方式：違約方應承擔守約方因違約行為而遭受的損失，包括直接損失和間接損失，并支付違約金。如雙方協(xié)商一致，可以通過協(xié)商解決違約責任問題；如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十二、爭議解決1.爭議解決的方式：本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.爭議解決的地點：合同爭議的解決地點為[具體地點]。十三、其他條款1.合同的生效：本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，一式[合同份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[每份合同的份數(shù)]份，具有同等法律效力。2.合同的變更與解除：雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；如因不可抗力等原因?qū)е卤竞贤瑹o法履行，雙方應協(xié)商解決。3.合同的附件：本合同的附件包括施工圖紙、技術要求、工程預算等，與本合同具有同等法律效力。十四、附則1.合同的解釋：本合同的解釋權(quán)歸雙方共同享有，如對本合同條款的理解發(fā)生爭議，應按照合同目的和相關法律規(guī)定進行解釋。2.合同的補充：本合同未盡事宜，雙方可以另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同