貼瓷磚承攬合同范本

貼瓷磚承攬合同范本?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號(hào)碼：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________________法定代表人：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方為甲方提供貼瓷磚承攬服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.工程地點(diǎn)：[詳細(xì)地址]2.工程內(nèi)容：乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方指定的房屋內(nèi)所有房間（包括但不限于客廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間等）的墻面和地面進(jìn)行瓷磚鋪貼工作。瓷磚的種類、規(guī)格、顏色等具體要求按照甲方提供的瓷磚樣品或雙方另行約定執(zhí)行。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)瓷磚鋪貼應(yīng)平整、牢固，無空鼓、裂縫、缺棱掉角等缺陷。磚縫應(yīng)均勻一致，寬度誤差不超過規(guī)定范圍。陰陽角處瓷磚應(yīng)打磨處理，保證角度方正、美觀。整體鋪貼效果應(yīng)符合甲方要求及行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對(duì)乙方的工作進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成承攬工作。2.義務(wù)向乙方提供施工所需的水電等必要條件，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。按照合同約定向乙方支付報(bào)酬。及時(shí)向乙方提供瓷磚等施工材料，并保證材料的質(zhì)量符合要求。如因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的損失，由甲方承擔(dān)。協(xié)助乙方解決施工過程中遇到的問題，如協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系等。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付報(bào)酬。有權(quán)要求甲方提供施工所需的材料、設(shè)備等，并對(duì)甲方提供的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有權(quán)拒絕使用。2.義務(wù)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成貼瓷磚承攬工作。自備施工所需的工具、設(shè)備等，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。嚴(yán)格遵守施工現(xiàn)場的安全操作規(guī)程，確保施工安全。如因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。妥善保管甲方提供的材料，不得擅自更換或挪用。如因乙方保管不善導(dǎo)致材料損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的設(shè)計(jì)方案或施工要求不合理，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并提出合理建議。施工結(jié)束后，負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場，保持現(xiàn)場整潔。三、報(bào)酬及支付方式1.報(bào)酬：雙方約定本承攬工作的報(bào)酬為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。此報(bào)酬為固定總價(jià)，包含乙方完成本合同約定工作所需的全部費(fèi)用，除因甲方原因?qū)е碌墓こ套兏?，不因任何因素調(diào)整。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付乙方報(bào)酬的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。瓷磚鋪貼工程進(jìn)度達(dá)到[具體進(jìn)度比例]時(shí)，甲方支付乙方報(bào)酬的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。工程全部完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余報(bào)酬，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方應(yīng)在每次申請(qǐng)付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、工期1.本合同工期自[開工日期]起至[竣工日期]止，共計(jì)[工期天數(shù)]天。乙方應(yīng)按照約定的工期完成承攬工作，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，乙方應(yīng)按照合同總金額的[X]%向甲方支付違約金。2.如遇下列情況，工期相應(yīng)順延：甲方未按照合同約定提供施工所需的材料、設(shè)備、場地等，導(dǎo)致乙方無法正常施工的。因不可抗力因素（如自然災(zāi)害、政府行為等）導(dǎo)致施工無法進(jìn)行的。經(jīng)甲方書面同意的其他合理原因。乙方應(yīng)在上述情況發(fā)生后[X]天內(nèi)書面通知甲方，并提供相關(guān)證明文件。否則，視為乙方放棄工期順延的權(quán)利。五、驗(yàn)收1.工程竣工后，乙方應(yīng)提前[X]天通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后的[X]天內(nèi)組織驗(yàn)收。如甲方逾期未進(jìn)行驗(yàn)收，視為工程驗(yàn)收合格。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。驗(yàn)收合格后，雙方應(yīng)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。整改費(fèi)用由乙方承擔(dān)，且整改期間不計(jì)入工期。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照合同約定支付報(bào)酬，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付已完成工作部分的報(bào)酬及違約金。2.若乙方未按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成承攬工作，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付合同總金額的[X]%作為違約金。同時(shí)，乙方應(yīng)按照甲方的要求采取補(bǔ)救措施或返工，直至達(dá)到合同要求。由此給甲方造成的損失，乙方應(yīng)予以賠償。3.若乙方擅自更換甲方提供的瓷磚或其他材料，應(yīng)按照更換材料價(jià)值的[X]倍向甲方支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.任何一方違反本合同約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~的[X]%作為違約金，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。5.如一方違反本合同的其他條款，應(yīng)承擔(dān)因此給對(duì)方造成的全部損失，并按照合同總金額的[X]%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議