電力施工合同樣本.doc

電力施工合同樣本 電力施工合同本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 電力施工合同發(fā)包人:承包人:依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設(shè)工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。 一、工程概況 11、工程名稱: 22、工程地點: 33、工程范圍:（詳見施工圖紙內(nèi)容） 44、承包方式: 55、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內(nèi)容） 二、合同工期及工期延誤 11、開工日期:年月日，竣工日期:年月日，合同工期總天數(shù)天（以實際進場施工之日算起） 22、由于承包人的責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之，的違約金，算至驗收合格之日。 33、因以下原因造成工期延誤、工期相應(yīng)順延:；發(fā)包人未能按約定提供（或確認(rèn)）施工圖紙及開工條件；本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進度款；發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）未按約定提供指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進行；設(shè)計變更或工程量增加；不可抗力其它非因承包人原因造成停工累計超過小時。 承包人在以上情況發(fā)生后日內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）提出報告；發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）在收到報告后日內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)提出修改意見，視為同意順延工期。 三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格、按照鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗收規(guī)范驗收。 四、合同價款總計合同金額（大寫）人民幣小寫￥ 五、工程款結(jié)算及支付 11、工程竣工驗收合格支付工程款的80%； 22、搭電成功之后付工程款的95%； 33、剩余5%作為保修金，一年后退還。 六、施工準(zhǔn)備 11、承包人在合同簽定后日內(nèi)完成圖紙的設(shè)計和細(xì)化，完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計院，承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 22、發(fā)包人應(yīng)辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調(diào)好周邊及有關(guān)部門關(guān)系； 33、承包人于接到審查合同圖紙日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運抵工地現(xiàn)場； 44、承包人嚴(yán)格按施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質(zhì)量保證書； 七、安全施工與檢查 11、承包人應(yīng)遵守工地建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患； 22、發(fā)包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全教育，發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工，因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿?，由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用； 33、如發(fā)生安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費用； 44、當(dāng)發(fā)包人與承包人對事故責(zé)任有爭議時，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認(rèn)定處理。 八、工程竣工驗收及保修 11、承包人在工程竣工前三日內(nèi)，應(yīng)將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 須承認(rèn)承包人的竣工時間；發(fā)包人推遲驗收，期間所發(fā)生的管理費和其它損失均由發(fā)包人承擔(dān)； 22、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格； 33、竣工工程經(jīng)驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內(nèi)移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)； 44、工程已基本竣工，如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決，致使該工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)； 55、自工程竣工驗收合格之日起壹年內(nèi)承包人對工程負(fù)責(zé)保修，保修期屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。 九、現(xiàn)場代表發(fā)包人現(xiàn)場代表，承包人場代表雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應(yīng)提前三天書面通知對方。 十、違約責(zé)任一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。 十一、爭議解決雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時，雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應(yīng)向人民法院起訴。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 十二、附則本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；合同以雙方簽字蓋章后生效，一式二份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 組成本合同的文件包括: 11、本合同 22、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件 33、圖紙 44、雙方有