20XX加工承攬合同

1、20XX加工承攬合同以下是20XX加工承攬合同文章，供大家參考！提示合同范本請點擊以下鏈接：租房合同|勞動合同|租賃合同|勞務合同|用工合同|購 銷合同|裝修合同承攬方：地址： 由E碼： 電話：法定代表人： 職務： 定作方：地 址: 由E碼： 電話:法定代表人： 職務： 定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1. ，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2. 。定作方

2、應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提 供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時 檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬 方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得 偷換零部件。3. 交原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1. 承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供 的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應 當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時 間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此 造成的損失，由定作方賠償。2. 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當 嚴格遵守，

3、未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。3. 定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī) 定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1. 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標 準。2. 定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的 工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有 關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi) 發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題 的以外，由承攬方負責修復或退換。3. 當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)

4、生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點1. 交定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求 提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié) 議執(zhí)行。2. 交定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物 的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，?發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的， 以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物 通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定 的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定

5、的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作 方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利 用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過 修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由 此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作 方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理； 少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因 此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應 當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方 不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付 定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因

6、包裝 不符合同規(guī)定造成定作物毀損、 滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金 元；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總 額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的 %或酬金總額的%的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代 保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單 位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔 因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不

7、善致使定作方提供的原材料、設備、包 裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的 損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料 進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定 的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù) 量承擔責任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件， 定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如 定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承 擔逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應 當賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履

8、行部分價款總值的 %的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、 技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作， 承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的 損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以 順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款 規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保 養(yǎng)費。定作方超過領取期限 6個月不領取定作物的，承攬方 有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、 保管、保養(yǎng)費后， 退還給定作方；變賣定作物所得

9、少于報酬、 保管、保養(yǎng)費時， 定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承 攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有 關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每 逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的 損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支 出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或 原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承 擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定 作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié) 商不成按項處理：1. 向仲裁機關申請仲裁；2. 向人民法院起