2021年承攬合同范文錦集六篇

1、give more than you planned to.勤學樂觀天天向上（頁眉可刪）承攬合同范文錦集六篇 承攬合同 篇1編號:_定作方(以下簡稱“甲方”)：_住所_聯(lián)系方式：_手機號：_承攬方(以下簡稱“乙方”)：_單位_法定代表人：_監(jiān)理人及電話：_依照中華人民共和國合同法及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：第一條 工程概況1.1 工程地點及面積：_1.2 工程造價：￥_元，大寫(人民幣)：_1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_種承包方式。(1)乙方包工

2、、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。1.4工程期限_天;開工日期_年_月_日竣工日期_年_月_日第二條 工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_種方式提供：3.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_月_日，圖紙一式三份，甲方、乙

3、方、施工隊各執(zhí)一份.(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);3.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);3.3施工圖紙雙方簽字后生效。第四條 甲方義務4.1開工前_天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;4.3 負責協(xié)調施

4、工隊與鄰里之間的關系;4.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);根據有關部門規(guī)定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;4.5參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;4. 6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關材料。第五條 乙方義務5.1 施工中嚴格執(zhí)行國家住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范，保證工程質量，按期完成工程;5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;

5、5.3嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;5.4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;5.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。第六條 工程變更6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議裝飾裝修工程變更單(見附件七：

6、家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;6.2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。第七條 材料的提供7.1 由甲方提供的材料、設備，其規(guī)格、質量應符合設計要求(見附

7、件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;7.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;7.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現(xiàn)

8、場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;7.4 除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購，加收所購材料款_%的采購費及運輸費。第八條工期延誤8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;(4)甲方同意工期順延的其他情況。8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期

9、的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。第九條 質量標準9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第_項標準驗收：(1)gb5021020xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規(guī)范(2)安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規(guī)定(3)其它驗收標準：9.2 施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議時：(1)甲乙雙方協(xié)商解決;(2)如協(xié)商達成一致意見，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損

10、失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。第十條 工程驗收和保修10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收; (2)油漆、面層涂料施工前驗收; (3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八：工程驗收單)。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;10.2 工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九：工程結算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)第十一條

11、工程款支付方式11.1 雙方約定按以下第_種方式支付工程款： (1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：(2)_ 支付次數 支付時間 付款比例 支付金額 第一次 合同簽訂之日第二次 隱蔽工程驗收后3日內 第三次 竣工驗收合格后4日內(3)其他支付方式：_11.2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單(見附件九：工程結算單)上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失

12、，責任由甲方自負。第十二條 違約責任12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程造價_%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2的違約金; 12.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負

13、責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2作為違約金。 第十三條 合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第_種方式解決：(1)向_仲裁委員會申請仲裁;(2)向_人員法院起訴。第十三條 合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第_種方式解決：(1)向_仲裁委員會申請仲裁;(2)向_人員法院起訴。第十四條 幾項具體規(guī)定14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;14.2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費

14、用(人民幣)_元，(此費用不在工程款內);14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙_把，交給乙方施工負責人_負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖_把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;14.4施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_點_分至_點_分;下午_點_分至_點_分。第十五條 附則15.1本合同簽訂后工程不得轉包;15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;15.4合同履行完后自動終止;15.5本合同實行當事人自愿鑒證，以

15、保護合同當事人的合法權益。15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。 合同附件：附件一：家庭裝飾裝修工程施工項目確認表 附件二：家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表 附件三：家庭裝飾裝修工程報價表 附件四：甲方提供裝修裝修材料明細表 附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表 附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙 附件七：裝飾裝修工程變更單 附件八：工程驗收單 附件九：工程結算單 附件十：工程保修單第十六條其它約定條款_ 甲方(簽字)：_ 乙方(蓋章)：_委托代理人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章)：_委托代理人(簽字

16、)：_ 聯(lián)系電話：_年_月_日承攬合同 篇2發(fā)包方(簡稱甲方)：_承包方(簡稱乙方)：_甲乙雙方經友好協(xié)商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。一、工程概況1.裝飾施工地點：2.住房構：房型房廳套，施工面積平方米。3.裝飾施工內容：詳見附件一裝飾施工內容表。4.承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。5.工期：自_年_月_日開工，至_年_月_日竣工，_工期_天。二、工程價款及算的約定1.工程總價款：￥_元，大寫(人民幣)：_詳見本合同裝修工程報價單。2.工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支

17、付10000元訂金，第二次付款時扣除(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_元(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_元(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_元(5)工程保修期兩年。工程款全部清后，甲、乙雙方簽訂工程保修單，保修期從竣工驗收簽章之日起算。三、關于材料供應的約定1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方

18、供應的材料抵現(xiàn)場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。四、關于工程質量及驗收的約定1.本工程執(zhí)行dbj086297住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程、db31/t301999住宅裝飾裝修驗收標準和

19、市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。2.本工程由_方設計施工方案。3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

20、6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。五、有關安全生產和防火的約定甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。六、其它事項1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙

21、方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協(xié)調工作。2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重構及各種共用設備管線。七、違約責任1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_元違約金。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付違

22、約金。八、糾紛處理方式雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。九、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方(簽章)：電話：乙方(簽章)：電話：簽訂地點：簽訂日期：年月日承攬合同 篇3甲方：乙方：經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將xx工程的xx施工項目交由乙方負責施工。根據中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合同條例的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：一 工程概況1. 工程名稱：2. 工程地點：3. 承包范圍：4. 承包方式：包工、包料、包費用5

23、. 工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。6. 工程質量：本工程為合格工程（具體要求詳見第三條）二 合同單價和付款方式1. 合同單價：2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。三.技術要求和質量標準四違約責任和安全責任1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款1%的違約金

24、。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。五爭議或糾紛處理1. 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。2. 當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議

25、雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。六.保修1. 本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。七本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方甲方：簽字電話：甲方駐工地代表：電話：執(zhí)份。 乙方： 簽字 電話： 日期承攬合同 篇4委托單位(甲方)：承攬單位(乙方)：為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據中華人民共和國合同法、建筑安裝工程承包合同條例、中華人民共和國消費者權益保護法以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體

26、情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：_。2.工程地點：_ 。3.承包范圍：參見合同附件之預算表。4.工程承包方式：雙方商定采取下列第_種承包方式：(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;(3)承包人包工、發(fā)包人包料。5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第_種方式提供：(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)_ 元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期

27、前_內取得有關部門確認或者批準。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。二、施工時間工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。三、甲方工作1、開工前 _天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及

28、管理機構之間的關系。4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費，依據規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。四、乙方工作1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。5. 對于

29、施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。6. 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。五、驗收和標準1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題

30、的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。六、工程款付款方式如下表：付款時間付款百分比金額合同簽訂后 開工前二至五天50%施工完成交付驗收后兩日內40%竣工驗收一個月后10%七、違約責任：1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付違約金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付違約金。3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設

31、備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。八、質保期乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。九、其他：1、本合同一式 份，2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。承攬合同 篇5(甲方)(

32、乙方)鑒定地點：達縣 鑒定時間 年 月 日根據中華人民共和國合同法及有關規(guī)定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經雙方協(xié)商一致，訂立本合同。第一條、運輸服務要求甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別為：1、廠牌車型，營運證號碼 ，發(fā)動機號 ，車架 ，2、廠牌車型，營運證號碼 ，發(fā)動機號 ，車架 。第二條、服務期限期限從 年 月 日 時起，至 年日時止，共計天。第三條、服務費用合同總費用為 元(人民幣)(大寫 元整)，乙方在服務期滿后60天內一次性付清。第四條、甲方責任1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。2、甲

33、方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。6、如果服務車輛在服務期間內發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定，即四川省道路運

34、輸管理條列、道路運輸行政處罰規(guī)定進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。10、服務期內，應遵守國家有關法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經濟損失。11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。13

35、、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異?；蚣夹g故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費 10% 的違約金。第五條、乙方責任1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號 ，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費 10% 的違約金。第六條、糾紛解決方式1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄