工程招投標(biāo)及合同管理試題庫

1、工程招投標(biāo)及合同管理試題庫一、單選(每題2分)下列各題中,只有一個(gè)被選項(xiàng)最符合題意,請將它選出并填入括號內(nèi)。1、合同法律關(guān)系是指合同法律規(guī)范調(diào)整的當(dāng)事人在民事流傳過程中形成的（）關(guān)系。a、債權(quán)人與債務(wù)人b、代理人與被代理人c、權(quán)利與義務(wù)d、法人與自然人2、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理指揮失誤，給建設(shè)單位造成損失的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)要求（）賠償。a、施工企業(yè)b、施工企業(yè)的法定代表人c、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理d、具體的施工人員3、下列財(cái)產(chǎn)中，（）不得抵押。a、土地所有權(quán)b土地使用權(quán)c、房屋d、交通運(yùn)輸工具4、邀請招標(biāo)的邀請對象的數(shù)目不應(yīng)少于（）家。a、2、b、3c、5d、75、合同爭議的解決順序?yàn)椋ǎ゛、和解調(diào)解仲

2、裁訴訟b、調(diào)解和解仲裁訴訟c、和解調(diào)解訴訟仲裁d、調(diào)解和解訴訟仲裁6、監(jiān)理招標(biāo)主要是對監(jiān)理單位（）的選擇。a、報(bào)價(jià)b、能力c、監(jiān)理人員數(shù)量d、設(shè)備7、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長了監(jiān)理服務(wù)的時(shí)間，此工作內(nèi)容應(yīng)屬于（）a、正常工作b、附加工作c、額外工作d、義務(wù)工作8、根據(jù)專用條款約定的內(nèi)容和時(shí)間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（）。a、辦理土地征用，拆遷補(bǔ)償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)解決以上事項(xiàng)的遺留問題b、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，保證數(shù)據(jù)真實(shí)，位置準(zhǔn)確c、提供年、季、月工程進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表d、確定水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)，以書面形式

3、交給承包人，并進(jìn)行現(xiàn)場交驗(yàn)9、設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)工作進(jìn)展不到委托設(shè)計(jì)任務(wù)的一半時(shí)，發(fā)包人由于項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措發(fā)生問題而決定停建該項(xiàng)目，單方發(fā)出解除合同的通知。按照設(shè)計(jì)范本的規(guī)定，設(shè)計(jì)人應(yīng)（）a、沒收全部定金補(bǔ)償損失b、要求發(fā)包人支付雙倍的定金c、要求發(fā)包人補(bǔ)償實(shí)際發(fā)生的損失d、要求發(fā)包人付給合同約定設(shè)計(jì)費(fèi)用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延誤竣工的標(biāo)準(zhǔn)。訂立合同時(shí)約定的合同工期概念應(yīng)為，從（）的日歷天數(shù)計(jì)算。a、合同簽字日起按投標(biāo)文件中承諾1b、合同簽字日起按招標(biāo)文件中要求c、合同約定的開工日起按投標(biāo)文件中承諾d、合同約定的開工日起按招標(biāo)文件中要求11、工程師要求的暫停施工的賠償

4、與責(zé)任的說法錯誤的為（）a、停工責(zé)任在發(fā)包人，由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價(jià)款，賠償承包商由此造成的損失，相應(yīng)順延工期b、停工責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，相應(yīng)順延工期c、停工責(zé)任在承包人，因?yàn)楣こ處煵患皶r(shí)做出答復(fù)，導(dǎo)致承包人無法復(fù)工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任d、停工責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延12、材料采購在交貨清點(diǎn)數(shù)量時(shí)發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)。采購方應(yīng)（）。a、拒付貨款并索賠b、按照訂購數(shù)量及時(shí)付款c、按照實(shí)際交貨數(shù)量及時(shí)付款d、待供貨方補(bǔ)足數(shù)量后再付13、fidic施工合同條件的“缺陷通知期”，是指（）。a、工程保修

5、期b、承包商的施工期c、工程師在施工過程中發(fā)出改正質(zhì)量缺陷通知的時(shí)限d、工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時(shí)間14、由于業(yè)主提供的設(shè)計(jì)圖紙錯誤導(dǎo)致分包工程返工，為此分包商向承包商提出索賠。承包商（）a、因不屬于自己的原因拒絕索賠要求b、認(rèn)為要求合理，先行支付后再向業(yè)主索要c、不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠報(bào)告d、不予支付，以分包商的名義向工程師提交索賠報(bào)告15、施工中遇到連續(xù)10天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導(dǎo)致施工進(jìn)度的延誤，承包商為此事件提出的索賠屬于應(yīng)（）。a、由承包商承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任b、給予費(fèi)用補(bǔ)償并順延工期c、給予費(fèi)用補(bǔ)償?shù)豁樠庸て赿、給予工期順延但不給費(fèi)用補(bǔ)償16、

6、合同法律關(guān)系主要的是由法律規(guī)范調(diào)整的（）a行政法律關(guān)系b民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系c刑事法律關(guān)系d經(jīng)濟(jì)侵權(quán)關(guān)系17、在工程建設(shè)監(jiān)理活動中，監(jiān)理單位是（）a業(yè)主的代理人b業(yè)主的委托人c施工合同的當(dāng)事人d絕對獨(dú)立的第三人18、經(jīng)濟(jì)合同當(dāng)事人訂立的“保證合同”，其法律形式是（）a主合同b從合同2c獨(dú)立合同d無條件地必須履行的合同19、仲裁庭作出裁決后，合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)（）a按裁決自覺執(zhí)行b不服裁決可向上級仲裁機(jī)構(gòu)申請復(fù)議c可向人民法院起訴d向合同管理機(jī)關(guān)申訴20、監(jiān)理合同規(guī)定，由于業(yè)主或第三方的原因使監(jiān)理工作受阻以或延誤，以致增加工作量時(shí)，應(yīng)是為（）。a額外服務(wù)b附加服務(wù)c延長服務(wù)d非監(jiān)理服務(wù)21、監(jiān)理招標(biāo)的宗

7、旨是指對監(jiān)理單位（）的選擇。a能力b報(bào)價(jià)c信譽(yù)d經(jīng)濟(jì)實(shí)力22、中標(biāo)的承包商將由（）決定。a評標(biāo)委員會b業(yè)主c上級行政主管部門d監(jiān)理工程師23、設(shè)備安裝工程具有聯(lián)動無負(fù)荷試車條件的，應(yīng)由（）組織試車。a建設(shè)單位b設(shè)計(jì)單位c施工單位d設(shè)備供應(yīng)單位24、業(yè)主在（）合同中承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)最小。a可調(diào)總價(jià)b不可調(diào)總價(jià)c單價(jià)d成本加酬金25、根據(jù)施工索賠的規(guī)定，可以認(rèn)為索賠是指（）。a只限承包商向業(yè)主索賠b業(yè)主無權(quán)向承包商索賠c業(yè)主與承包商之間的雙向索賠d不包括承包商與分包商之間的索賠26、當(dāng)出現(xiàn)招標(biāo)文件中的某項(xiàng)規(guī)定與招標(biāo)人對投標(biāo)人質(zhì)疑問題的書面回答不一致時(shí)，應(yīng)以()為準(zhǔn)。a.招標(biāo)文件中的規(guī)定b.現(xiàn)場考察時(shí)招標(biāo)

8、單位的口頭解釋c.招標(biāo)單位在會議上的口頭解答d.發(fā)給每個(gè)投標(biāo)人的書面質(zhì)疑解答文件27、由于承包商的原因使監(jiān)理單位增加了監(jiān)理服務(wù)時(shí)間，此項(xiàng)工作應(yīng)屬于()。a.正常工作b.附加工作c.額外工作d.意外工作(28、下列各項(xiàng)中，)不屬于工程建設(shè)施工招標(biāo)應(yīng)具備的前提條件。a.建設(shè)用地征用完畢，施工圖紙完成b.概算已經(jīng)批準(zhǔn)，建設(shè)項(xiàng)目已正式列入計(jì)劃c.招標(biāo)文件已經(jīng)編制好d.建設(shè)資金、建材、設(shè)備來源已經(jīng)落實(shí)29、投標(biāo)文件對招標(biāo)文件的響應(yīng)有細(xì)微偏差，包括()。a.提供的投標(biāo)擔(dān)保有瑕疵b.貨物包裝方式不符合招標(biāo)文件的要求c.個(gè)別地方存在漏項(xiàng)d.明顯不符合技術(shù)規(guī)格要求30、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的最大優(yōu)點(diǎn)是()。

9、a.節(jié)省招標(biāo)費(fèi)用b.招標(biāo)時(shí)間短c.減小合同履行過程中承包不違約的風(fēng)險(xiǎn)d.競爭激烈31、施工合同通用條款規(guī)定，當(dāng)施工合同文件中出現(xiàn)含糊不清或不一致時(shí)，下列中解3釋順序排列正確的為()。a.專用條款、通用條款、中標(biāo)通知書、圖紙b.中標(biāo)通知書、協(xié)議書、專用條款、通用條款c.中標(biāo)通知書、投標(biāo)書、協(xié)議書、圖紙d.中標(biāo)通知書、專用條款、通用條款、圖紙32、施工合同中，承包人按照工程師提出的施工進(jìn)度計(jì)劃修改建議進(jìn)行了修改，由于修改后的計(jì)劃不合理而導(dǎo)致的窩工損失應(yīng)當(dāng)由()承擔(dān)。a.發(fā)包人b.承包人c.工程師d.發(fā)包人與承包人共同33、fidic施工合同條件規(guī)定，用從()之日止的持續(xù)時(shí)間為缺陷通知期，承包商負(fù)有

10、修復(fù)質(zhì)量缺陷的義務(wù)。a.開工日起至頒布發(fā)接收證書b.開工令要求的開工日起至頒布發(fā)接收證書中指明的竣工c.頒發(fā)接收證書日起至頒發(fā)履約證書d.接收證書中指明的竣工日起至頒發(fā)履約證書34、在工程施工中由于()原因?qū)е碌墓て谘诱`，承包方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。a.不可抗力b.承包方的設(shè)備損壞c.設(shè)計(jì)變更d.工程量變化35、委托任務(wù)并負(fù)責(zé)支付報(bào)酬的一方稱（）。a承包人b發(fā)包人c出資人d出工人36、受招標(biāo)人的委托，代為從事招標(biāo)活動的中介組織是（）。a建設(shè)單位b施工單位c招標(biāo)代理d設(shè)計(jì)單位37、監(jiān)理招標(biāo)主要是對監(jiān)理單位（）的選擇。a報(bào)價(jià)b能力c人員數(shù)量d設(shè)備38、合同價(jià)款可以有多種約定方式，其不包括（）。a固定價(jià)

11、格合同b可調(diào)整價(jià)格合同c固定價(jià)格加酬金合同d成本加酬金合同39、在進(jìn)度控制中，（）不屬工程師的任務(wù)。a督促承包人完成工程掃尾工作b向有關(guān)部門遞交竣工申請c協(xié)調(diào)竣工驗(yàn)收中的各方關(guān)系d參加竣工驗(yàn)收40、材料采購在交貨清點(diǎn)數(shù)量時(shí)發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)，采購方應(yīng)（）。a拒付貨款并索賠b按照訂購數(shù)量及時(shí)付款c按照實(shí)際交貨數(shù)量及時(shí)付款d待供貨方補(bǔ)足數(shù)量后再付41、工程分包的說法錯誤的為（）a是違法的b是從工程承包人承擔(dān)c是允許的d非發(fā)包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包42、fidic施工合同條件的“缺陷通知期”是指（）a工程保修期b承包商的施工期c工

12、程師在施工過程中發(fā)出改正質(zhì)量缺陷通知d工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時(shí)間43、自中標(biāo)通知書發(fā)出（）內(nèi)，建設(shè)單位和中標(biāo)人簽訂書面的建設(shè)工程承發(fā)包合同。a15天b21天c30天d35天444、保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，按（）承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。a、保證b、連帶保證c、違約d、合同45、當(dāng)事人采用合同書形式訂立的，自（）合同成立。a、雙方當(dāng)事人制作合同書時(shí)b、雙方當(dāng)事人表示受合同的約束時(shí)c、雙方當(dāng)事人簽字或蓋章時(shí)d、雙方當(dāng)事人達(dá)成一致意見時(shí)46、確定中標(biāo)人后（）內(nèi)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向有關(guān)行政監(jiān)督部門提交招標(biāo)情況的書面報(bào)告。a、15天b、21天c、30天d、35天47、下列說法不正確的是（）。a、

13、招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)兩類。b、只有不屬于法規(guī)規(guī)定必須招標(biāo)的項(xiàng)目才可以采用直接委托方式。c、建設(shè)行政主管部門派人參加開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的活動，監(jiān)督招標(biāo)按法定程序選擇中標(biāo)人；所派人員可作為評標(biāo)委員會的成員，但不得以任何形式影響或干涉招標(biāo)人依法選擇中標(biāo)人的活動。d、公開招標(biāo)中，評標(biāo)的工作量較大，所需招標(biāo)時(shí)間長，費(fèi)用高。48、監(jiān)理招標(biāo)主要是對監(jiān)理單位（）的選擇。a、報(bào)價(jià)b、能力c、監(jiān)理人員數(shù)量d、設(shè)備49、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長了監(jiān)理服務(wù)的時(shí)間，此工作內(nèi)容應(yīng)屬于（）。a、正常工作b、附加工作c、額外工作d、意外工作50、合同雙方約定的合同工期的說法，正確的一項(xiàng)是（）。a

14、、包括開工日期b、包括竣工日期c、包括合同工期的總?cè)諝v天數(shù)d、合同工期是按總?cè)諝v天數(shù)計(jì)算的，不包括法定節(jié)假日在內(nèi)的承包天數(shù)51、根據(jù)專用條款約定的內(nèi)容和時(shí)間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（）。a、辦理土地征用，拆遷補(bǔ)償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)解決以上事項(xiàng)的遺留問題b、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，保證數(shù)據(jù)真實(shí)，位置準(zhǔn)確c、提供年、季、月工程進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表d、確定水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)，以書面形式交給承包人，并進(jìn)行現(xiàn)場交驗(yàn)52、在進(jìn)度控制中，（）不屬工程師的任務(wù)。a、督促承包人完成工程掃尾工作b、向有關(guān)部門遞交竣工申請5c、協(xié)調(diào)竣工驗(yàn)收中

15、的各方關(guān)系d、參加竣工驗(yàn)收53、合同價(jià)款可以有多種約定方式，其不包括（）a、固定價(jià)格合同b、可調(diào)整價(jià)格合同c、固定價(jià)格加酬金合同d、成本加酬金合同54、材料采購在交貨清點(diǎn)數(shù)量時(shí)發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)。采購方應(yīng)（）。a、拒付貨款并索賠b、按照訂購數(shù)量及時(shí)付款c、按照實(shí)際交貨數(shù)量及時(shí)付款d、待供貨方補(bǔ)足數(shù)量后再付55、fidic施工合同條件的“缺陷通知期”，是指（）。a、工程保修期b、工程施工期c、工程裝修期d、工程停工期56、如果投標(biāo)截止日期前第28天后，由于法律、法令和決策變化引起承包商實(shí)際投入成本的增加，應(yīng)由（）給予補(bǔ)償。a、業(yè)主b、承包商c、工

16、程師d、特殊分包商57、工程分包的說法錯誤的為（）。a、是違法的b、是從工程承包人承擔(dān)的工程中承包部分工程的行為c、是允許的d、非發(fā)包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包58、施工中遇到連續(xù)10天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導(dǎo)致施工進(jìn)度的延誤，承包商為此事件提出的索賠屬于應(yīng)（）。a、由承包商承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任b、給予費(fèi)用補(bǔ)償并順延工期c、給予費(fèi)用補(bǔ)償?shù)豁樠庸て赿、給予工期順延但不給費(fèi)用補(bǔ)償二、多選題（每題3分）。下列各題中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上正確答案，請將正確答案選出，并填入括號內(nèi)。1、必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目包括（）。a私人投資的高級別墅b、外國老板投資的基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目c、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事

17、業(yè)等關(guān)系到社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目d、全部或部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目e、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目2、工程實(shí)際進(jìn)度與進(jìn)度計(jì)劃不符時(shí)，承包人應(yīng)當(dāng)按照工程師的要求提出改進(jìn)措施（）。a、需經(jīng)工程師確認(rèn)后才能執(zhí)行b、因承包人自身的原因造成工程實(shí)際進(jìn)度與經(jīng)確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃不符的，所有后果都由承包商自行承擔(dān)c、因承包人自身原因造成的，工程師只對改進(jìn)措施的效果負(fù)責(zé)d、采用改進(jìn)措施后，必須順延工期e、改進(jìn)措施后，進(jìn)度仍然不符的，工程師可以要求承包人修改進(jìn)度計(jì)劃，并經(jīng)工程師6確認(rèn)，這種確認(rèn)是工程師對工程延期的批準(zhǔn)3、施工合同文件中的說法中，正確的有（）。a、當(dāng)合同文件中出現(xiàn)不一

18、致時(shí)，必須重新制定合同條款b、在不違反法律和行政法規(guī)的前提下，當(dāng)事人可以通過協(xié)商變更施工合同的內(nèi)容c、變更的協(xié)議或文件，效力與其他合同文件等同d、簽署在后的協(xié)議或文件效力高于簽署在先的協(xié)議或文件e、當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或者當(dāng)事人有不同理解時(shí)，應(yīng)按照合同爭議的解決方式處理4、fidic合同中指定分包商與一般分包商的差異主要表現(xiàn)為（）。a、選擇分包單位的權(quán)利不同b、分包合同的工作內(nèi)容不同c、工程款的支付開支項(xiàng)目不同d、業(yè)主對分包商利益的保護(hù)不同e、承包商對分包商違約行為承擔(dān)責(zé)任的范圍不同5、索賠按目的劃分包括（）。a、綜合索賠b、單項(xiàng)索賠c、工期索賠d、合同內(nèi)索賠e、費(fèi)用索賠6、建設(shè)工程監(jiān)理合同

19、示范文本中規(guī)定屬于額外監(jiān)理工作的情況包括()。a.因承包商嚴(yán)重違約委托人與其終止合同后監(jiān)理單位完成的善后工作b.由于非監(jiān)理單位原因?qū)е碌谋O(jiān)理服務(wù)時(shí)間延長c.原應(yīng)由委托人承擔(dān)的義務(wù)雙方協(xié)議改由監(jiān)理單位承擔(dān)d.應(yīng)委托人要求監(jiān)理單位提出更改服務(wù)內(nèi)容建議后增加的工作內(nèi)容e.不可抗力事件發(fā)生導(dǎo)致合同的履行被迫暫停，事件影響消失后恢復(fù)監(jiān)理服務(wù)前的準(zhǔn)備工作7、按照施工合同文本規(guī)定，在施工中由于()造成工期延誤，經(jīng)發(fā)包人代表確認(rèn)，竣工日期可以順延。a.承包人未能及時(shí)調(diào)配施工機(jī)械b.發(fā)生不可抗力c.雨季天數(shù)增多d.工程量變化和設(shè)計(jì)變更e.一周內(nèi)非承包人原因停電、停水、停氣等造成停工累計(jì)超過8小時(shí)8、索賠按目的劃

20、分包括()。a.綜合索賠b.單項(xiàng)索賠c.工期索賠d.合同內(nèi)索賠e.費(fèi)用索賠9、在施工合同中，()等工作應(yīng)由發(fā)包人完成。a.土地征用和拆遷b.臨時(shí)用地、占道申報(bào)批準(zhǔn)手續(xù)c.提供工程地質(zhì)報(bào)告d.保護(hù)施工現(xiàn)場地下管道和鄰近建筑物及構(gòu)筑物e.提供相應(yīng)的工程進(jìn)度計(jì)劃及進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表10、對于發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備，()等工作應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人承擔(dān)。a.到貨后，通知清點(diǎn)b.參加清點(diǎn)c.清點(diǎn)后負(fù)責(zé)保管d.支付保管費(fèi)用e.如果質(zhì)量與約定不符，運(yùn)出施工場地并重新采購711、招標(biāo)人具備自行招標(biāo)的能力表現(xiàn)為()。a.必須是法人組織b.有編制招標(biāo)文件的能力c.有審查投標(biāo)人資質(zhì)的能力d.招標(biāo)人的資格經(jīng)主管部門批準(zhǔn)e.有組織評標(biāo)定

21、標(biāo)的能力12、建設(shè)工程施工合同的當(dāng)事人包括()。a.建設(shè)行政主管部門b.建設(shè)單位c.監(jiān)理單位d.施工單位e.材料供應(yīng)商13、施工合同文本規(guī)定，對于在施工中發(fā)生不可抗力，()發(fā)生的費(fèi)用由承包人承擔(dān)。a.工程本身的損害b.發(fā)包人人員傷亡c.造成承包人設(shè)備、機(jī)械的損壞及停工d.所需清理修復(fù)工作e.承包人人員傷亡14、施工合同按照計(jì)價(jià)方式的不同可以分為()等。a.總承包合同b.分別承包合同c.固定價(jià)格合同d.可調(diào)價(jià)格合同e.成本加酬金合同15、在竣工驗(yàn)收和竣工結(jié)算中，承包人應(yīng)當(dāng)()。a.申請驗(yàn)收b.組織驗(yàn)收c.提出修改意見d.遞交竣工結(jié)算報(bào)告e.移交工程16、被宣布為廢標(biāo)的投標(biāo)書包括（）a投標(biāo)書未按招

22、標(biāo)文件中規(guī)定封標(biāo)b逾期送達(dá)的標(biāo)書c加蓋法人或委托授權(quán)人印鑒的標(biāo)書d未按招標(biāo)文件的內(nèi)容好要求編寫、內(nèi)容不全或字跡無法辨認(rèn)的標(biāo)書e投標(biāo)人不參加開標(biāo)會議的標(biāo)書17、必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目包括（）a私人投資的高級別墅b外國老板投資的基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目c大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系到社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目d全部或部分使用國有資金投資或國家融資的項(xiàng)目e使用國際組織或外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目18、不符合建設(shè)工程委托監(jiān)理合同特征的有（）a監(jiān)理合同可以是個(gè)人b監(jiān)理合同的訂立必須符合工程建設(shè)程序c監(jiān)理合同的訂立不需符合工程建設(shè)程序d委托監(jiān)理合同標(biāo)的是服務(wù)e委托監(jiān)理合同的標(biāo)的物是產(chǎn)生新的物質(zhì)19、建設(shè)工程施工索賠

23、按索賠目的可分為（）a單項(xiàng)索賠b總索賠c明示索賠d工期索賠e費(fèi)用索賠20、合同法律關(guān)系的構(gòu)成要素有()a、主體b、內(nèi)容c、客體d、權(quán)利e、義務(wù)21、被宣布為廢標(biāo)的投標(biāo)書包括（）。a、投標(biāo)書未按招標(biāo)文件中規(guī)定封記b、逾期送達(dá)的標(biāo)書c、加蓋法人或委托授權(quán)人印鑒的標(biāo)書8d、未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編寫、內(nèi)容不全或字跡無法辨認(rèn)的標(biāo)書e、投標(biāo)人不參加開標(biāo)會議的標(biāo)書22、不符合建設(shè)工程委托監(jiān)理合同特征的有（）。a、監(jiān)理合同可以是個(gè)人b、監(jiān)理合同的訂立必須符合工程建設(shè)程序c、監(jiān)理合同的訂立不需符合工程建設(shè)程序d、委托監(jiān)理合同的標(biāo)的是服務(wù)e、委托監(jiān)理合同的標(biāo)的物是產(chǎn)生新的物質(zhì)23、施工合同文件中的說法中，正確

24、的有（）。a、當(dāng)合同文件中出現(xiàn)不一致時(shí)，必須重新制定合同條款b、在不違反法律和行政法規(guī)的前提下，當(dāng)事人可以通過協(xié)商變更施工合同的內(nèi)容c、變更的協(xié)議或文件，效力與其他合同文件等同d、簽署在后的協(xié)議或文件效力高于簽署在先的協(xié)議或文件e、當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或者當(dāng)事人有不同理解時(shí)，應(yīng)按照合同爭議的解決方式處理24、建筑工程施工索賠按索賠目的可分為（）a、單項(xiàng)索賠b、總索賠c、明示索賠d、工期索賠e、費(fèi)用索賠25、三、判斷改錯題（每題2分）。判斷下列各題正誤,正者在括號內(nèi)打,誤者在括號內(nèi)打,并將錯誤處改正。（1、建設(shè)工程物資采購合同是雙務(wù)、有償、諾成、要式的合同。）2、甲需購進(jìn)乙公司相關(guān)設(shè)備，價(jià)值1

25、00萬元，甲應(yīng)預(yù)付定金30萬元。（）（3、招標(biāo)過程分為三階段：準(zhǔn)備階段、招標(biāo)投標(biāo)階段、評標(biāo)定標(biāo)階段。）4、中標(biāo)通知書發(fā)出30天內(nèi)，中標(biāo)單位應(yīng)與建設(shè)單位依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書等簽訂工程承包合同。（）（5、投標(biāo)文件中的大寫金額和小寫金額不一致的，以小寫金額為準(zhǔn)。）6、建設(shè)工程施工合同范本由協(xié)議書、通用條款、專用條款三部分組成，并附有三個(gè)附件。（）（7、供貨方到現(xiàn)場的交貨日期，以采購方接收貨物時(shí)在貨單上簽收的日期為準(zhǔn)。）（8、fidic施工合同條件中規(guī)定的合同有效期，是指從工程師按合同約定發(fā)布的“開工令”中指明的應(yīng)開工之日起，至工程接收證書注明的竣工日止的日歷天數(shù)。）9、工程師收到承包人遞交的索賠報(bào)告

26、和有關(guān)資料后，應(yīng)在28天內(nèi)給予答復(fù)，否則視為對方索賠要求已經(jīng)認(rèn)可。（）10、fidic合同條件中規(guī)定，業(yè)主的索賠主要限于施工質(zhì)量缺陷和拖延工期等違約行為導(dǎo)致的業(yè)主損失。（）11、承包商沒按照規(guī)定時(shí)間提出索賠意向和索賠報(bào)告，則失去對該事件請求的索賠權(quán)利9（）12、在承包商提出的費(fèi)用索賠中，是以實(shí)際損失為依據(jù)，因此其索賠金3額額均不應(yīng)包括利潤。（）13、fidic合同條件，監(jiān)理工程師有權(quán)批準(zhǔn)工程分包（）。14、fidic合同條件規(guī)定，訴訟是解決合同爭議的最終方式（）。15、工程建設(shè)監(jiān)理委托合同是由“標(biāo)準(zhǔn)條件”和“專用條件”兩部分組成的通用文本。（）16、工程招標(biāo)必須采用公開招標(biāo)方式（）。17、監(jiān)理

27、委托合同經(jīng)過當(dāng)事人雙方協(xié)商一致而終止后，雙方的權(quán)利和責(zé)任也即終止（）。18、某建筑工程公司下屬第四分公司領(lǐng)有營業(yè)執(zhí)照，依法可以承包工程。因此，分公司是一個(gè)獨(dú)立的企業(yè)法人。（）19、經(jīng)濟(jì)合同當(dāng)事人之間發(fā)生糾紛時(shí)，雙方可以約定：請求仲裁或向法院起訴，二者只能選其一。（）20、我國民法通則規(guī)定，向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的普通訴訟事項(xiàng)時(shí)效為2年。（）（21、要約是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。）22、違約責(zé)任的表現(xiàn)形式包括不履行和不適當(dāng)履行。）（23、招標(biāo)過程概括劃分為三階段：準(zhǔn)備階段、招標(biāo)投標(biāo)階段、評標(biāo)定標(biāo)階段。）（24、建設(shè)工程合同是雙務(wù)、有償、實(shí)踐、要式的合同。）（25、投標(biāo)文件中的大寫金

28、額和小寫金額不一致的,以小寫金額為準(zhǔn)。）26、建設(shè)工程施工合同范本由協(xié)議書、通用條款、專用條款三部分組成，并附有三個(gè)附件。（）（27、工程師可以以口頭方式通知承包人推遲開工日期。）28、fidic施工合同規(guī)定以投標(biāo)截止日期前第28天定義為“基準(zhǔn)日”作為業(yè)主與承包商劃分合同風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間點(diǎn)。（）29、索賠是事件發(fā)生后，承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)向工程師遞交索賠意向通知，聲明將對此事件提出索賠。（）（30、當(dāng)工程師確定的索賠額超過其權(quán)限范圍時(shí)，必須報(bào)請發(fā)包人批準(zhǔn)。）四、填空：（每空1分）1、是建設(shè)單位向國家有關(guān)主管部門提出要求建設(shè)某一項(xiàng)目的建設(shè)性文件。2、工程設(shè)計(jì)是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，它是從和

29、對擬建工程進(jìn)行全面規(guī)劃的工作。3、國際工程招標(biāo)中，公開招標(biāo)的主要特點(diǎn)是、。4、工程承發(fā)包方式，是指與雙方之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系形式。105、建筑市場主體主要有、等。6、我國的建設(shè)工程交易中心是按照、三大功能進(jìn)行構(gòu)建的。7、工程監(jiān)理企業(yè)，其資質(zhì)等級劃分為、和三個(gè)級別。8、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，其資質(zhì)等級劃分為和。9、建設(shè)工程招標(biāo)方式有和。10、建設(shè)工程招標(biāo)方法有、和。11、選擇投標(biāo)對象的主要方法有、。12、建筑材料的采購供應(yīng)方式有、等。13、保險(xiǎn)費(fèi)包括、。14、建設(shè)工程合同按計(jì)價(jià)方式劃分為、三大類型。15、工程進(jìn)度款結(jié)算方式有、和。16、按施工索賠的處理方式可分為、。17、國際工程招投標(biāo)的特點(diǎn)有、。18、按

30、施工索賠的目的分為和。19、承發(fā)包雙方解決施工索賠爭端的主要方法是、和。20、合同法律關(guān)系的主體可以是、。21、行為包括和兩種表現(xiàn)形式.22、擔(dān)保法規(guī)定的擔(dān)保方式為、和。23、解決合同爭議的方法有、。24、按索賠的目的可分為、。25、擔(dān)?；顒討?yīng)當(dāng)遵循、的原則。26、合同法律關(guān)系包括、三個(gè)要素。1127、行為還可分為和。28、合同法律關(guān)系的客體主要包括、。29、以代理權(quán)產(chǎn)生的依據(jù)不同，可將代理分為、。30、招標(biāo)方式有、。31、按索賠的目的可分為、。32、合同的計(jì)價(jià)方式有、。33、監(jiān)理人應(yīng)完成的監(jiān)理工作有、。五、名詞解釋：（每題3分）1、工程承發(fā)包：2、建筑市場：3、建設(shè)工程招標(biāo)：4、多方案報(bào)價(jià)法

31、：5、施工管理費(fèi)：6、不平衡報(bào)價(jià)法：7、建設(shè)工程投標(biāo)：8、建設(shè)工程施工合同：9、工程轉(zhuǎn)包：10、施工索賠：11、委托代理：12、定金：13、建筑工程施工合同：14、附加工作：15、指定分包商：16、代理：16、留置：17、建筑工程物資采購合同：18、額外工作：19、工程變更：20、合同法律關(guān)系主體：21、事件：22、指定代理：23、抵押：24、合同公正：25、要約：26、合同變更：27、索賠：28、合同法律關(guān)系：29、行為：30、違約責(zé)任：1231、質(zhì)押：32、保險(xiǎn)合同：33、合同簽證：六、簡答：（每題5分）1、施工合同的特點(diǎn)是什么？2、建設(shè)工程交易中心的運(yùn)行原則是什么？3、建設(shè)工程招投標(biāo)的特

32、點(diǎn)是什么？4、建設(shè)工程合同簽訂和實(shí)施的基本原則是什么？5、建設(shè)工程施工合同的作用是什么？6、不可抗力的范圍包括哪些方面？7、工程師公正合理的處理索賠事項(xiàng)，必須遵循哪些原則？8、訂立施工合同應(yīng)具備的條件是什么？9、施工合同文件的組成及解釋順序是什么？10、變更價(jià)款的確定程序是什么？11、法人應(yīng)具備什么條件？12、仲裁的原則有哪些？13、監(jiān)理招標(biāo)有哪些特點(diǎn)？14、監(jiān)理人執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)過程中，發(fā)生哪些情況不應(yīng)由其承擔(dān)責(zé)任?15、監(jiān)理工程師確定工程變更價(jià)款的原則是什么？16、反索賠是什么？17、施工合同條件指定分包商的特點(diǎn)有哪些？18、監(jiān)理處理工程如何預(yù)防和減少索賠？19、建設(shè)工程投標(biāo)策略有哪些？20、

33、按順序簡述國內(nèi)招標(biāo)的主要程序。21、簡述公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)的主要區(qū)別。22、簡述施工合同文本的構(gòu)成。23、代理有何特征？24、合同法的基本原則是什么？25、招標(biāo)階段的主要工作內(nèi)容是什么？26、仲裁的原則是什么？27、建設(shè)工程物資采購合同有何特點(diǎn)？28、合同簽證的作用是什么？29、合同生效應(yīng)當(dāng)具備什么條件？30、合同履行的原則是什么？31、投標(biāo)階段的主要工作內(nèi)容是什么？32、建設(shè)工程合同是什么？33、簡述公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)的主要區(qū)別。34、建設(shè)工程招標(biāo)是什么？35、簡述國際工程投標(biāo)文件的主要內(nèi)容。36、簡述承包商的索賠策略。37、建設(shè)工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的策略有哪些？38、建設(shè)工程投標(biāo)是什么？39、建設(shè)

34、工程招標(biāo)代理是什么？1340、施工合同工期指什么？七、案例分析題（每題15分）1、2003年4月6日，天大建筑公司參與了海瑞公司關(guān)于其辦公樓建設(shè)工程招投標(biāo)活動，天大公司通過現(xiàn)場競標(biāo)后，經(jīng)評標(biāo)委員會評議被確定為中標(biāo)單位，并由當(dāng)?shù)毓C處進(jìn)行了公證。4月9日，當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室（下稱招投標(biāo)辦公室）給天大公司出具了編號為2003019號的“中標(biāo)通知書”。海瑞公司不同意確定天大公司為中標(biāo)人，拒絕與天大公司簽訂書面合同。雙方為此發(fā)生糾紛，訴至法院。天大公司訴稱：原告中標(biāo)后，被告卻拒不與原告簽訂書面合同，有違誠實(shí)信用。請求法院判令被告賠償因締約過失給原告造成的損失8千元。海瑞公司答辯稱：原告經(jīng)評

35、標(biāo)委員會評議后被確定為中標(biāo)單位，以及招投標(biāo)辦公室給原告出具的“中標(biāo)通知書”，均未經(jīng)作為招標(biāo)人的被告同意，且原告不具備投標(biāo)資格條件，故原告實(shí)際并未中標(biāo)，被告在招投標(biāo)過程中也沒有過失或過錯，不應(yīng)承擔(dān)締約過失責(zé)任。要求駁回原告的訴訟請求。問題：（1）、請判斷天大公司的訴訟理由能否成立？（2）、天大公司得到的“中標(biāo)通知書”是否有效？（3）、海瑞公司的答辯能否得到法院的支持，并闡明原因。2、2002年1月，江蘇某紡織有限公司進(jìn)行設(shè)備采購，直接與某機(jī)電公司簽定了設(shè)備進(jìn)口合同。后發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)目屬于必須招標(biāo)采購的項(xiàng)目，遂委托江蘇省某招標(biāo)公司組織設(shè)備的國際招標(biāo)。最終確定已簽約的賣方為中標(biāo)人。試回答：這種做法是否合法

36、？3、福建省某市第一中學(xué)科教樓工程為該市重點(diǎn)教育工程。2000年10月由市計(jì)委批準(zhǔn)立項(xiàng)，建筑面積7800平方米，投資780萬元。項(xiàng)目2001年3月12日開工。此項(xiàng)目施工單位由業(yè)主經(jīng)市政府和主管部門批準(zhǔn)不招標(biāo)，獎勵給某建設(shè)集團(tuán)承建，雙方簽定了施工合同。試回答：你認(rèn)為該項(xiàng)目有哪些不符合招標(biāo)投標(biāo)法之處。4、某市越江隧道工程全部由政府投資。該項(xiàng)目為該市建設(shè)規(guī)劃的重要項(xiàng)目之一，且已列入地方年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，概算已經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，征地工作尚未全部完成，施工圖及有關(guān)技術(shù)資料齊全。現(xiàn)決定對該項(xiàng)目進(jìn)行施工招標(biāo)。因估計(jì)除本市施工企業(yè)參加投標(biāo)外，還可能有外省市施工企業(yè)參加投標(biāo)，故業(yè)主委托咨詢單位編制了兩個(gè)標(biāo)底，

37、準(zhǔn)備分別用于對本市和外省市施工企業(yè)投標(biāo)價(jià)的評定。業(yè)主對投標(biāo)單位就招標(biāo)文件所提出的所有問題統(tǒng)一作了書面答復(fù)，并以備忘錄的形式分發(fā)給各投標(biāo)單位，為簡明起見，采用表格形式見表4-1。序號問題提問單位提問時(shí)間答復(fù)1n在書面答復(fù)投標(biāo)單位的提問后，業(yè)主組織各投標(biāo)單位進(jìn)行了施工現(xiàn)場踏勘。在投標(biāo)截止日期前10天，業(yè)主書面通知各投標(biāo)單位，由于某種原因，決定將收費(fèi)站工程從原招標(biāo)范圍內(nèi)刪除。開標(biāo)會由市招投標(biāo)辦的工作人員主持，市公證處有關(guān)人員到會，各投標(biāo)單位代表均到場。開標(biāo)前，市公證處人員對各投標(biāo)單位的資質(zhì)進(jìn)行審查，并對所有投標(biāo)文件進(jìn)行審查，確認(rèn)所有投標(biāo)文件均有效后，正式開標(biāo)。主持人宣讀投標(biāo)單位名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)工

38、期和14有關(guān)投標(biāo)文件的重要說明。問題：1.該項(xiàng)目的標(biāo)底應(yīng)采用什么方法編制？簡述其理由。2.業(yè)主對投標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審應(yīng)包括哪些內(nèi)容？3.該項(xiàng)目施工招標(biāo)在哪些方面存在問題或不當(dāng)之處？請逐一說明。5、其辦公樓的招標(biāo)人于2000年10月11日向具備承擔(dān)該項(xiàng)目能力的a、b、c、d、e5家承包商發(fā)出投標(biāo)邀請書，其中說明，10月1718日916時(shí)在該招標(biāo)人總工程師室領(lǐng)取招標(biāo)文件，11月8日14時(shí)為投標(biāo)截止時(shí)間。該5家承包商均接受邀請，并按規(guī)定時(shí)間提交了投標(biāo)文件。但承包商a在送出投標(biāo)文件后發(fā)現(xiàn)報(bào)價(jià)估算有較嚴(yán)重的失誤，遂趕在投標(biāo)截止時(shí)間前10分鐘遞交了一份書面聲明，撤回已提交的投標(biāo)文件。cd開標(biāo)時(shí)，由招標(biāo)人委

39、托的市公證處人員檢查投標(biāo)文件的密封情況，確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封。由于承包商a已撤回投標(biāo)文件，故招標(biāo)人宣布有b、e4家承包商投標(biāo)，并宣讀該4家承包商的投標(biāo)價(jià)格、工期和其他主要內(nèi)容。評標(biāo)委員會委員由招標(biāo)人直接確定，共由7人組成，其中招標(biāo)人代表2人，本系統(tǒng)技術(shù)專家2人、經(jīng)濟(jì)專家1人、外系統(tǒng)技術(shù)專家1人、經(jīng)濟(jì)專家1人。在評標(biāo)過程中，評標(biāo)委員會要求b、d兩投標(biāo)人分別對施工方案作詳細(xì)說明，并對若干技術(shù)要點(diǎn)和難點(diǎn)提出問題，要求其提出具體、可靠的實(shí)話措施、作為評標(biāo)委員的招標(biāo)人代表希望承包商b再行當(dāng)考慮一下降低報(bào)價(jià)的可能性。4d按照招標(biāo)文件中確定的綜合評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)投標(biāo)人綜合得分從高到低的依次順序?yàn)閎、c

40、、e，故評標(biāo)委員會確定承包商b為中標(biāo)人。由于承包商b為外地企業(yè)，招標(biāo)人于11月10日將中標(biāo)通知書以掛號方式寄出，承包商b于11月14日收到中標(biāo)通知書。由于從報(bào)價(jià)情況來看，4個(gè)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)從低到高的依次順序?yàn)閐、c、b、e，因此，從11月16日至12月11日招標(biāo)人又與承包商b就合同價(jià)格進(jìn)行了多次談判，結(jié)果承包商b將價(jià)格降到略低于承包商c的報(bào)價(jià)水平，最終比方于12月12日簽訂了書面合同。1、從招投標(biāo)的性質(zhì)看，本案例中的要約邀請、要約和承諾的具體表現(xiàn)是什么？2、從所介紹的背景資料來看，在該項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)程序中在哪些方面不符合招標(biāo)投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定？請逐一說明。（6、為了實(shí)施某項(xiàng)目的建設(shè)，業(yè)主與施工單位

41、按建設(shè)工程施工合同示范文本）簽訂了建設(shè)工程施工合同，該項(xiàng)目未投保工程一切險(xiǎn)。在施工過程中遭受特大暴風(fēng)雨襲擊，造成相應(yīng)損失。施工單位及時(shí)向工程師提出補(bǔ)償要求，并負(fù)有相關(guān)的詳細(xì)資料和證據(jù)。施工單位認(rèn)為遭受暴風(fēng)雨襲擊時(shí)因非施工單位原因（屬于不可抗力）造成的損失，故應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)賠償責(zé)任，主要補(bǔ)償要求包括：1）、給已建部分工程造成破壞損失18萬元，應(yīng)有業(yè)主承擔(dān)修復(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，施工單位不承擔(dān)修復(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2）、施工單位人員因此災(zāi)害數(shù)人受傷，處理傷病醫(yī)療費(fèi)用費(fèi)用和補(bǔ)償金總計(jì)3萬元，業(yè)主應(yīng)予以賠償。3）、施工單位進(jìn)場的正在使用的機(jī)械設(shè)備受到損壞，造成損失8萬元，由于現(xiàn)場停工造成臺班費(fèi)損失4.2萬元，業(yè)主應(yīng)負(fù)

42、擔(dān)賠償和修復(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4）、工人窩工費(fèi)3.8萬元，業(yè)主應(yīng)予以支付。155）、因暴風(fēng)雨造成現(xiàn)場停工8天，要求合同工期順延8天6）、由于工程損壞，清理現(xiàn)場需費(fèi)用2.4萬元，業(yè)主應(yīng)予以支付。問題：1）、因不可抗力事件導(dǎo)致的費(fèi)用損失與延誤的工期由雙方按什么原則分別承擔(dān)？2）、對施工單位提出的補(bǔ)償要求如何處理？7、某高速公路項(xiàng)目利用世界銀行貸款修建，施工合同采用fidic合同條件，有工程師代表業(yè)主對項(xiàng)目實(shí)施管理。該工程在施工過程中陸續(xù)發(fā)生了如下索賠事件（索賠工期與費(fèi)用數(shù)據(jù)均符合實(shí)際）：1）、施工期間，承包方發(fā)現(xiàn)施工圖紙有誤，需設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修改，由于圖紙修改造成停工20天。承包方提出工程延期20天與費(fèi)用

43、補(bǔ)償2萬元。2）、施工期間下雨，為保證路基工程填筑質(zhì)量，工程師下達(dá)了暫停施工令，共停工10天，其中連續(xù)4天出現(xiàn)低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天氣候和連續(xù)6天出現(xiàn)50年一遇的特大暴雨。承包方體出工程延期10天與費(fèi)用補(bǔ)償2萬元。3）、施工過程中，現(xiàn)場周圍居民稱承包方施工噪聲對居民生活造成干擾，組織承包方的混凝土澆筑工作承包方提出工程延期5天與費(fèi)用補(bǔ)償1萬元。4）、由于業(yè)主要求，在原設(shè)計(jì)中的一座互通式立交橋設(shè)計(jì)長度增加了5米，工程師向承包方下達(dá)了變更指令，承包方收到變更指令后及時(shí)向該橋的分包單位發(fā)出了變更通知。分包單位及時(shí)向承包方提出了索賠報(bào)告，內(nèi)容如下：a由于增加立交橋長度怎家的費(fèi)用20萬元和分

44、包合同工期延長30天的索賠。b此設(shè)計(jì)變更前因承包方使用而未按分包合同約定提供施工場地，導(dǎo)致工程材料到場二次倒運(yùn)增加的費(fèi)用1萬元和分包合同工期延期10天的索賠。承包方以已向分包單位支付索賠款21萬元的憑證為索賠依據(jù)，向工程師提出要求補(bǔ)償該筆費(fèi)用21萬元和延長工期40天5）、由于某路段路基基底是淤泥，根據(jù)設(shè)計(jì)要求需換填，在招標(biāo)文件中已提供了地質(zhì)技術(shù)資料。承包方原計(jì)劃使用隧道出渣作為填料換填，但施工中發(fā)現(xiàn)隧道出渣級配不符合實(shí)際要求，須進(jìn)一步破碎以達(dá)到級配要求，承包方認(rèn)為施工費(fèi)用高出合同單價(jià)，如仍按原價(jià)支付不合理，需另外給予延期20天和費(fèi)用補(bǔ)償20萬元的要求。問題：1）判定承包人索賠成立的條件有哪些？

45、2）工程師如何簽署上述索賠的意見？8、某綜合辦公大樓項(xiàng)目，在施工設(shè)計(jì)圖紙沒有完成前，建設(shè)單位通過招標(biāo)選擇了某施工單位進(jìn)行該項(xiàng)目施工。由于設(shè)計(jì)工作尚未完成，承包范圍內(nèi)待實(shí)施的工程雖然性質(zhì)明確，但工程量還難以確定，雙方商定擬采用總價(jià)合同形式簽訂施工合同，以減少雙方的風(fēng)險(xiǎn)。建設(shè)工程施工合同其中包括如下條款：1）、合同文件的組成與解釋順序依次為：（1）合同協(xié)議書（2）招標(biāo)文件（3）投標(biāo)書及其附件（4）中標(biāo)通知書（5）施工合同通用條款（6）施工合同專用條款（7）圖紙（8）工程量清單（9）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與有關(guān)技術(shù)文件（10）工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書（11）合同履行過程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件2）、承包人必須按工

46、程師批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受工程師對進(jìn)度的檢查監(jiān)督。工程實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度不符時(shí)，承包人應(yīng)按工程師的要求提出改進(jìn)措施，經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行。承包人有權(quán)就改進(jìn)措施提出追加合同價(jià)款。3）、工程師應(yīng)對承包人提交的施工組織計(jì)劃進(jìn)行審批或提出修改意見。164）、發(fā)包人向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下主要管網(wǎng)線路資料，共承包人參考使用。5）、承包人不能將工程轉(zhuǎn)包，但允許分包，也允許分包單位將分包的工程再次分包給其他施工單位。6）、無論工程時(shí)是否進(jìn)行驗(yàn)收，當(dāng)其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗(yàn)時(shí)，承包人應(yīng)按要求進(jìn)行剝離或開孔，并在檢查后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗(yàn)合格，發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價(jià)款，賠償承包

47、人損失，并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格，承包人承擔(dān)發(fā)生的全部費(fèi)用，工期予以順延。7）、承包人應(yīng)按協(xié)議條款約定的時(shí)間向工程師提交實(shí)際完成工程量的報(bào)告。工程師接到報(bào)告3天內(nèi)按承包人提供的實(shí)際完成的工程量報(bào)告核實(shí)工程量（計(jì)量），并在計(jì)量24小時(shí)前通知承包人。8）、工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或驗(yàn)收未通過的，發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強(qiáng)行使用時(shí)。發(fā)生的質(zhì)量問題及其他問題，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。9）、因不可抗力事件導(dǎo)致的費(fèi)用及延誤的工期由雙方共同承擔(dān)。問題:1）業(yè)主與施工單位選擇的總價(jià)合同形式是否恰當(dāng)？為什么？2）請逐條指出上述合同條款中的不妥之處，并提出如何改正。9、2001年5月16日，某市輕軌較新線一期工程較場口地下車站及折

48、返線土建工程發(fā)布招標(biāo)公告稱：該工程采用公開招標(biāo)方式工程范圍及規(guī)模包括車站主體結(jié)構(gòu)含土石方開挖、基坑防護(hù)、車站結(jié)構(gòu)混凝土及鋼筋工程、通風(fēng)道與出入口、軌道梁預(yù)留基坑等，投資約3000多萬元。投標(biāo)人資質(zhì)要求為一級資質(zhì)等級，取得iso9000質(zhì)量認(rèn)證，具有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)管理實(shí)力，及類似工程業(yè)績，同時(shí)市外投標(biāo)人須與本市具有一級資質(zhì)的投標(biāo)人聯(lián)合投標(biāo)。問題：1）公開招標(biāo)的特點(diǎn)是什么？2）該項(xiàng)目對投標(biāo)人資質(zhì)提出的要求是否合適？請說明理由。答案一1-5bcaab6-10abbcd11-15cbbac16-20dbaba21-25ababc26-30abccd31-35dcdbb36-40cbcbc41-45aacb

49、c46-50acbbd51-55cbcba56-58aad二1-5cdeabbdeabcdece6-10aebdeceabcdeabde11-15bcebdcecdeade16-20abdecdecedeabc21-24abdeabdbdede三467910111319202226282930為對，其余為錯四1、項(xiàng)目建議書是建設(shè)單位向國家有關(guān)主管部門提出要求建設(shè)某一項(xiàng)目的建設(shè)性文件。2、工程設(shè)計(jì)是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，它是從技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上對擬建工程進(jìn)行全面規(guī)劃的工作。3、國際工程招標(biāo)中，公開招標(biāo)的主要特點(diǎn)是公開招標(biāo)、詢價(jià)報(bào)價(jià)、直接采購。4、工程承發(fā)包方式，是指發(fā)包人與承包人雙方之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系形式

50、。5、建筑市場主體主要有業(yè)主、承包商、工程咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)等。176、我國的建設(shè)工程交易中心是按照信息服務(wù)功能、場所服務(wù)功能、集中辦公功能三大功能進(jìn)行構(gòu)建的。7、工程監(jiān)理企業(yè)，其資質(zhì)等級劃分為甲級、乙級和丙級三個(gè)級別。8、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，其資質(zhì)等級劃分為甲級和乙級。9、建設(shè)工程招標(biāo)方式有公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。10、建設(shè)工程招標(biāo)方法有一次性招標(biāo)、多次性招標(biāo)和一次兩段式招標(biāo)、兩次報(bào)價(jià)招標(biāo)。11、選擇投標(biāo)對象的主要方法有定性分析法、定量分析法。12、建筑材料的采購供應(yīng)方式有公開招標(biāo)、詢價(jià)報(bào)價(jià)、直接采購等。13、保險(xiǎn)費(fèi)包括建筑工程一切險(xiǎn)、第三方責(zé)任險(xiǎn)、車輛保險(xiǎn)。14、建設(shè)工程合同按計(jì)價(jià)方式劃分為固定價(jià)合同、可調(diào)價(jià)合同、成本加酬金合同三大類型。15、工程進(jìn)度款結(jié)算方式有按月結(jié)算、竣工后一次結(jié)算、分段結(jié)