招投標(biāo)及合同管理簡(jiǎn)答題

1、工程招投標(biāo)的強(qiáng)制招標(biāo)范圍： 1 1 、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目； 2 2、全部或者部分使用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的項(xiàng)目；3 3 、使用國(guó)際組織或者外國(guó)政府貸款、援助資金的項(xiàng)目； 4 4 、法律或者國(guó)務(wù)院對(duì)必須進(jìn)行招標(biāo)的其他項(xiàng)目 的。施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在 200200萬(wàn)元人民幣以上的；重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)， 單項(xiàng)合同估算價(jià)在 100100萬(wàn)元人民幣以上的；勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同 估算價(jià)在5050萬(wàn)元人民幣以上的；低于前面的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在30003000萬(wàn)元人民幣以上的。何為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)： 公開(kāi)招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的的方式邀

2、請(qǐng)不特定 法人或者其他組織投標(biāo)； 邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǚㄈ嘶蛘咂渌M 織投標(biāo)。工程施工公開(kāi)招標(biāo)的程序： 建設(shè)工程項(xiàng)目報(bào)建審查招標(biāo)人招標(biāo)資質(zhì)招標(biāo)申請(qǐng)編制資格預(yù)審文件和招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告投標(biāo)人資格預(yù)審對(duì)預(yù)審合格的投標(biāo)人 發(fā)放招標(biāo)文件組織踏現(xiàn)場(chǎng)、 召開(kāi)招標(biāo)預(yù)備會(huì)接受投標(biāo)人遞交的投標(biāo)書(shū)公開(kāi)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo) 中標(biāo)通知書(shū)與中標(biāo)人簽訂合同資格預(yù)審的程序： 發(fā)布資格預(yù)審?fù)ǜ姘l(fā)出資格預(yù)審文件（資格預(yù)審的內(nèi)容包括基本 資格與審核專(zhuān)業(yè)資格預(yù)審審查） 對(duì)潛在投標(biāo)人的資格的審查和審定 （重點(diǎn)是專(zhuān)業(yè)資格預(yù)審 查）發(fā)出預(yù)審合格通知書(shū)（申請(qǐng)人過(guò)多時(shí)，選中不少于7 7 家）投標(biāo)有效期： 指為保證招標(biāo)人有足夠的

3、時(shí)間在開(kāi)標(biāo)后完成評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、合同簽訂等工作 而要求投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件在一定時(shí)間內(nèi)保持有效的期限，該期限由招標(biāo)人在招標(biāo)文件中載明， 從提交投標(biāo)文件的截止之日起算。 在投標(biāo)人須知前附表規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi)， 投標(biāo)人 不得要求撤銷(xiāo)或修改其投標(biāo)文件。投標(biāo)單位在投標(biāo)前一般需要做哪些方面的工作： 1 1、獲取信息并確定信息 的可靠性 2 2、 對(duì)業(yè)主進(jìn)行必要的調(diào)查分析 3 3、投標(biāo)方向的選擇，從承包市場(chǎng)情況、競(jìng)爭(zhēng)形 勢(shì)，確定自己在投標(biāo)中的競(jìng)爭(zhēng)性和中標(biāo)可能性， 從承包商自身情況和業(yè)主的情況以及工程特 點(diǎn)性質(zhì)等方面，制定承包商經(jīng)營(yíng)和發(fā)展戰(zhàn)略。什么是不平衡報(bào)價(jià)法；如何應(yīng)用不平衡報(bào)價(jià)法？不平衡報(bào)價(jià)法是指一個(gè)工程項(xiàng)

4、目的投標(biāo)報(bào)價(jià)， 在總價(jià)基本確定后， 如何調(diào)整內(nèi)部各個(gè)分項(xiàng)目 的報(bào)價(jià)，以達(dá)到既不提高總價(jià)，不影響中標(biāo)，又能在結(jié)算時(shí)得到更理想的經(jīng)驗(yàn)效益的目的。應(yīng)用： 1 1 前高后低：對(duì)于早期結(jié)賬收回工程款的項(xiàng)目單價(jià)可以報(bào)高價(jià)，以利于資金周轉(zhuǎn)。 對(duì)后期項(xiàng)目單價(jià)適當(dāng)降低?？⒐ず笠淮谓Y(jié)算的不適用。2.2.工程量可能增加的報(bào)高價(jià)，工程量可能減少的項(xiàng)目單價(jià)適當(dāng)降低。 適用于按工程量清單報(bào)價(jià)、 按實(shí)際完成工程量結(jié)算工程款的 工程。 3.3.圖紙內(nèi)容不明確的或有錯(cuò)誤的，估計(jì)修改后工程量要增加的，提高單價(jià)。反之，適 當(dāng)降低。 4.4.沒(méi)有工程量只填報(bào)單價(jià)的項(xiàng)目，其單價(jià)宜高，這樣不影響總的投標(biāo)報(bào)價(jià)，又能更 多獲利。 5.5.對(duì)

5、于暫定項(xiàng)目，其實(shí)施的可能性大的項(xiàng)目，價(jià)格可定高價(jià)；不一定實(shí)施的可定低 價(jià) 6.6.計(jì)日工一般可稍高于工程單價(jià)表中的工資單價(jià)。計(jì)日工不屬于承包有效合同總價(jià)的范 圍，發(fā)生時(shí)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，也可多獲利。 7.7.量大價(jià)高的提高報(bào)價(jià)。適用于采用單價(jià)合同的項(xiàng)目。什么是多方案報(bào)價(jià)；什么是增加備選方案報(bào)價(jià)法？多方案報(bào)價(jià)是投標(biāo)人針對(duì)招標(biāo)文件中的某些不足， 提出有利于業(yè)主的替代方案 （備選方案） ， 用合理化建議吸引業(yè)主爭(zhēng)取中標(biāo)的一種投標(biāo)技巧。增加備選方案報(bào)價(jià)法：有時(shí)招標(biāo)文件規(guī)定，可以提一個(gè)建議方案，即可以修改原設(shè)計(jì)方案。 提出一個(gè)備選方案。如果招標(biāo)文件明確規(guī)定不接受備選方案，則不可采取。簡(jiǎn)述評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成及要求：

6、 不評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的代表，以及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)， 其中技術(shù)、 經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二。 委員會(huì)組成人員， 由招標(biāo)人從 省級(jí)以上人民政府有關(guān)部門(mén)提供的專(zhuān)家名冊(cè)或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家?guī)靸?nèi)的相關(guān)專(zhuān)家名單 中確定， 確定方式可以采取隨機(jī)抽取或者直接確定的方式。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)該客觀， 公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。簡(jiǎn)述定標(biāo)依據(jù)： 評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦的中標(biāo)候選人應(yīng)當(dāng)限定 在一至三人，并標(biāo)明排列順序。招標(biāo)人根據(jù)報(bào)告確定中標(biāo)人。簡(jiǎn)述債權(quán)人的代位權(quán)和撤銷(xiāo)權(quán)的概

7、念：債權(quán)人的代位權(quán)， 是指?jìng)鶛?quán)人為了保障其債權(quán)不受損害， 而以自己的名義代替?zhèn)鶆?wù)人形式債 券的權(quán)利。 代位權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。 債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用， 由債務(wù) 人負(fù)擔(dān)。債權(quán)人的撤銷(xiāo)權(quán)， 是指?jìng)鶛?quán)人對(duì)于債務(wù)人危害其債權(quán)實(shí)現(xiàn)的不當(dāng)行為， 有請(qǐng)求人民法院予以 撤銷(xiāo)的權(quán)力。 債務(wù)人以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)， 對(duì)債權(quán)人造成損害， 并且受讓方知道該 情形， 債權(quán)人也可以請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)債務(wù)人的行為。 債權(quán)人行使撤銷(xiāo)權(quán)的必要費(fèi)用， 由債 務(wù)人承擔(dān)。 撤銷(xiāo)權(quán)自債務(wù)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷(xiāo)事由之日起一年內(nèi)行使， 五年內(nèi)沒(méi)有行使 撤銷(xiāo)權(quán)的，該撤銷(xiāo)權(quán)消滅。簡(jiǎn)述合同履行中的抗辯權(quán)的概念： 抗辯權(quán)是指

8、在雙務(wù)合同中，當(dāng)事人一方有依 法對(duì)抗對(duì)方要求或否認(rèn)對(duì)方權(quán)利主張的權(quán)利。 分為同時(shí)履行抗辯權(quán)， 當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)， 沒(méi) 有先后順序的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)履行。后履行抗辯權(quán)，當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，有先后順序，先履行一 方未履行的，后履行一方有權(quán)拒絕其魯行要求。不安抗辯權(quán)，也稱(chēng)為先履行抗辯權(quán)，在應(yīng)當(dāng)先履行的雙務(wù)合同履行過(guò)程中， 當(dāng)事人一方根據(jù)合同規(guī)定應(yīng)向?qū)Ψ较葹槁男泻贤x務(wù)， 但 在其履行合同義務(wù)之前， 如果發(fā)現(xiàn)對(duì)方的財(cái)產(chǎn)狀況明顯惡化或者其履行合同義務(wù)的能力明顯 降低甚至喪失，致使其難以履行合同給付義務(wù)時(shí)，可拒絕先為履行自己合同義務(wù)權(quán)利。 固定總價(jià)合同適用的范圍： 固定總價(jià)合同適用于工程量小，工期短，估計(jì)在施工 過(guò)程

9、中環(huán)境因素變化小，工程條件穩(wěn)定并合理；工程設(shè)計(jì)詳細(xì)，圖紙完整、清楚，工程任務(wù) 和范圍明確；工程結(jié)構(gòu)和技術(shù)簡(jiǎn)單， 風(fēng)險(xiǎn)??； 投標(biāo)期相對(duì)寬裕，承包商可以由充足時(shí)間詳細(xì) 考察現(xiàn)場(chǎng)、復(fù)核工程量，分析招標(biāo)文件，擬定施工計(jì)劃。1.1. 簡(jiǎn)述組成施工合同的文件及優(yōu)先解釋順序： （1 1）施工合同協(xié)議書(shū)；（ 2 2） 中標(biāo)通知書(shū)；（ 3 3）投標(biāo)書(shū)及其附錄；（ 4 4）施工合同專(zhuān)用條款及其附件； 5 5）施工合同通 用條款；（ 6 6）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；（ 7 7）圖紙；（ 8 8）已標(biāo)價(jià)的工程量清單或預(yù)算 書(shū)；（ 9 9）其他合同文件。因不可抗力事件導(dǎo)致的費(fèi)用及延誤的工期應(yīng)如何承擔(dān)： （1 1）永久

10、工程、已運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)的材料和工程設(shè)備的損壞，以及因工程損壞造成的第三人 人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失由發(fā)包人承擔(dān)；（ 2 2）發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé)，并承 擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用； （3 3）承包人機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔(dān)； （ 4 4）因不可抗力影響 承包人履行合同約定的義務(wù)， 已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的， 應(yīng)當(dāng)順延工期， 由此導(dǎo)致承包 人停工的費(fèi)用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承 擔(dān)；（ 5 5）承包人在停工期間按照發(fā)包人要求照管，清理和修復(fù)工程的費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)； （6 6）因不可抗力引起或?qū)⒁鸸て谘诱`，發(fā)包人要求趕工的，由此增加的趕工費(fèi)用由發(fā)包

11、 人承擔(dān)。什么是索賠？按照索賠的目的是如何分類(lèi)： 索賠是合同雙方依據(jù)合同約定維護(hù)自身合法利益的行為， 它的性質(zhì)屬于經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償行為， 而非 懲罰。 索賠是以合同為基礎(chǔ)和依據(jù)的， 通用合同中索賠是雙向的， 既包括承包人向發(fā)包人的 索賠，也包括發(fā)包人向承包人的索賠。按索賠目的分類(lèi)，分為工期索賠和費(fèi)用索賠 。 如何利用網(wǎng)絡(luò)分析中的非承包商原因的延誤時(shí)間 T T 和影響工作的總 時(shí)差之間的關(guān)系確定工期索賠值？若 T T TF=0TF=0，說(shuō)明該工作為關(guān)鍵工作，該工作延誤時(shí)間 T T,必然會(huì)造成總工期拖延 T T , 因此，總延誤的時(shí)間 T T為批準(zhǔn)順延的工期，即為工期索賠值；若 TFTF T T 0 0,

12、說(shuō)明該工作 為非關(guān)鍵工作，并且延誤時(shí)間小于該工作的總時(shí)差，因此，在干擾事件造成該工作延誤T T時(shí)間后,該工作仍有 TFTFT T 的機(jī)動(dòng)時(shí)間,仍為非關(guān)鍵工作,不會(huì)影響總工期,總工期改變, 沒(méi)有工期索賠。若T T TFTF 0.0.說(shuō)明該工作為非關(guān)鍵工作， 但延誤的時(shí)間超過(guò)了該工作的總 時(shí)差, 該工作變?yōu)殛P(guān)鍵工作, 可以批準(zhǔn)延誤時(shí)間與時(shí)差的差值為工期索賠值。 在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò) 分析時(shí), 對(duì)于發(fā)生多個(gè)干擾事件, 影響多個(gè)工序的情況, 在分析工期索賠值和乙方的誤工時(shí) 間時(shí)，首先按照各工序計(jì)劃工作時(shí)間確定計(jì)劃工期 A A,然后計(jì)算包含非承包商責(zé)任延誤時(shí)間 的延誤責(zé)任工期 B B，計(jì)算包含各種延誤責(zé)任時(shí)間的實(shí)際工期C C,則B-AB-A為對(duì)甲方索賠的工期時(shí)間, C-BC-B 為乙方延誤計(jì)劃工期的誤工時(shí)間。不可抗力事件發(fā)生時(shí)索賠的處理原則是什么？ （1 1）永久工程、已運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)的材料和工程設(shè)備的損壞,以及因工程損壞造成的第三人 人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失由發(fā)包人承擔(dān)；（ 2 2）發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé),并承 擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用； （3 3）承包人機(jī)械設(shè)備損壞及停