監(jiān)理工程師考試《建設(shè)工程合同管理》全真習(xí)題及答案二

1、監(jiān)理工程師考試建設(shè)工程合同管理全真習(xí)題及答案二一、判斷題1、轉(zhuǎn)讓是屬于合同主體的變更。( )a、是b、否2、在法律上，把訂立經(jīng)濟(jì)合同的全過程劃分為協(xié)商和簽約兩個(gè)階段( )a、是b、否3、被仲裁機(jī)構(gòu)裁定為可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具備法律效率( )a、是b、否4、業(yè)主或監(jiān)理單位任何一方向另一方要求的賠償，若沒有遵守索賠程序，就喪失了索賠的權(quán)利。( )a、是b、否5、若工程師進(jìn)行合同規(guī)定之外的檢查工作，致使工程暫停，承包商均有權(quán)索賠。( )a、是b、否6、fidic條款10.1款載明，承包商應(yīng)在收到中標(biāo)函之后28天內(nèi)，提供履約擔(dān)保。( )a、是b、否7、招標(biāo)是要約，投標(biāo)是承諾。( )a、

2、是b、否8、編制標(biāo)底應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)文件、投標(biāo)文件、標(biāo)準(zhǔn)、定額等( )a、是b、否c、是d、否9、根據(jù)經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)合同不包括技術(shù)合同( )a、是b、否10、公路工程施工監(jiān)理合同范本規(guī)定業(yè)主經(jīng)與監(jiān)理單位協(xié)商后方可要求監(jiān)理單位更換不稱職的監(jiān)理人員( )a、是b、否 11、施工招標(biāo)的招標(biāo)廣告屬于要約( )a、是b、否12、根據(jù)經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)合同不包括技術(shù)合同( )a、是b、否轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 13、招標(biāo)是要約，投標(biāo)是承諾。( )a、是b、否14、根據(jù)fidic條款的有關(guān)規(guī)定，計(jì)量一般用凈值計(jì)量。( )a、是b、否15、fidic條款10.1款載明，承包商應(yīng)在收到中標(biāo)函之后28天內(nèi)，提供履約擔(dān)保

3、。( )a、是b、否16、合同的變更和解除，不影響當(dāng)事人要求賠償損失的權(quán)利。( )a、是b、否17、索賠對(duì)業(yè)主不利( )a、是b、否18、清單上的數(shù)量是承包人實(shí)際完成的數(shù)量。( )a、是b、否19、若投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于標(biāo)底15，且不能證明能按規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工期完成招標(biāo)工程的，則該報(bào)價(jià)作廢標(biāo)處理。( )a、是b、否20、代位權(quán)的行使以債權(quán)人怠于行使到期債權(quán)危害債權(quán)人的債權(quán)實(shí)現(xiàn)為要件。( )a、是b、否二、單項(xiàng)選擇題1、施工合同文本規(guī)定，承包人要求的延期開工應(yīng)( )。a、經(jīng)工程師批準(zhǔn)b、經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)c、由承包人自行決定d、由承包人通知發(fā)包人2、工程師直接向分包人發(fā)布了錯(cuò)誤指令，分包人經(jīng)承包人確

4、認(rèn)后實(shí)施，但該錯(cuò)誤指令導(dǎo)致分包工程返工，為此分包人向承包人提出費(fèi)用索賠，承包人( )。a、以不屬于自己的原因拒絕索賠要求b、認(rèn)為要求合理，先行支付后再向業(yè)主索賠c、不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠報(bào)告d、不予支付，以分包商的名義向工程師提交索賠報(bào)告轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 3、工程師在處理索賠時(shí)應(yīng)注意自己的權(quán)力范圍，下列情形中的( )不屬于工程師的權(quán)力。a、檢查承包人現(xiàn)場(chǎng)同期的記錄b、指示承包人縮短合同工期來源:學(xué)易網(wǎng)c、當(dāng)工程師與承包人就補(bǔ)償達(dá)不成一致時(shí)，工程師單方面作出處理決定d、把批準(zhǔn)的索賠要求納入該月的工程進(jìn)度款中4、在現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)招標(biāo)單位向投標(biāo)單位介紹工程情況，投標(biāo)人由此得出的推論是( )。a

5、、由業(yè)主負(fù)責(zé)b、由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)c、由承包商負(fù)責(zé)d、由業(yè)主與承包商各負(fù)一半5、發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)過清點(diǎn)后，應(yīng)當(dāng)由( )保管。a、發(fā)包人b、承包人c、工程師d、發(fā)包人與承包人共同6、因總監(jiān)理工程師在施工階段管理不當(dāng)，給承包人造成了損失，承包人應(yīng)當(dāng)要求( )給予補(bǔ)償。a、監(jiān)理人b、總監(jiān)理工程師c、發(fā)包人d、發(fā)包人和監(jiān)理人7、駐地監(jiān)理工程師代表的工作，應(yīng)直接對(duì)( )負(fù)責(zé)。a、業(yè)主b、監(jiān)理工程師c、承包商d、分包商轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 8、按施工合同示范文本規(guī)定，施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)由承包人采購(gòu)用于工程的材料和待安裝設(shè)備，應(yīng)當(dāng)由( )辦理保險(xiǎn)。a、發(fā)包人b、承包人c、發(fā)包人和承包人共同d、監(jiān)理人9、頒發(fā)接收證書

6、之日即為（）。a、竣工日b、合同解除日c、缺陷責(zé)任期結(jié)束日d、完工日10、設(shè)計(jì)招標(biāo)應(yīng)采用（ ）方式進(jìn)行招標(biāo)。a、公開b、邀請(qǐng)c、詢價(jià)d、方案競(jìng)選11、能夠作為保證人的為( )。a、法人的職能部門b、公司c、學(xué)校d、幼兒園12、某訂購(gòu)合同300t水泥的合同內(nèi)列明第一批供貨200t，第二批供貨100t，并約定了逾期交貨的違約金。第一批水泥按時(shí)交貨，第二批水泥雖遲于合同約定15天交貨，但未對(duì)工程施工產(chǎn)生不利影響，則采購(gòu)方( )。a、不必追究對(duì)方的違約責(zé)任b、按300t的數(shù)量計(jì)算違約金c、按100t的貨款計(jì)算違約金d、按逾期15天的時(shí)間計(jì)算違約金13、承包人采購(gòu)的材料，在使用前應(yīng)（ ）。a、按工程師的

7、要求進(jìn)行檢驗(yàn)b、由發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)c、檢驗(yàn)費(fèi)由發(fā)包人承擔(dān)d、不合格可使用14、承包人負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料和設(shè)備，應(yīng)( )。a、發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)，費(fèi)用發(fā)包人承擔(dān)b、發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)，費(fèi)用承包人承擔(dān)c、承包人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)，費(fèi)用承包人承擔(dān)d、承包人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)，費(fèi)用發(fā)包人承擔(dān)轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 15、工程建設(shè)施工由于設(shè)計(jì)方面的原因造成質(zhì)量缺陷，由施工單位負(fù)責(zé)維修，其費(fèi)用( )。a、由施工單位直接向設(shè)計(jì)單位索賠b、由設(shè)計(jì)單位全額承擔(dān)c、由建設(shè)單位全額承擔(dān)d、通過建設(shè)單位向設(shè)計(jì)單位索賠，不足部分由建設(shè)單位負(fù)責(zé)16、建設(shè)工程施工合同規(guī)定的設(shè)計(jì)變更范疇不包括( )。a、增加合同中約定的工程量b、刪減承包范圍的工作內(nèi)容交

8、給其他人實(shí)施c、改變承包人原計(jì)劃的工作順序和時(shí)間d、更改工程有關(guān)部分的標(biāo)高來源:學(xué)易網(wǎng)17、債務(wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移其財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保是( )。a、定金b、抵押c、質(zhì)押d、留置18、與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的最大優(yōu)點(diǎn)是( )。a、節(jié)省招標(biāo)費(fèi)用b、招標(biāo)時(shí)間短c、減小合同履行過程中承包不違約的風(fēng)險(xiǎn)d、競(jìng)爭(zhēng)激烈19、如果由于第三方的原因使監(jiān)理工作受到阻礙或延誤，以致增加了工程量或持續(xù)時(shí)間，增加的工作量應(yīng)視為( )。a、正常監(jiān)理工作b、附加監(jiān)理工作c、額外監(jiān)理工作d、新的委托監(jiān)理合同工作轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 20、仲裁委員會(huì)的裁決，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行。一方當(dāng)事人不履行，另一方當(dāng)事人可以向( )申請(qǐng)執(zhí)

9、行。a、行政管理機(jī)關(guān)b、人民法院c、仲裁委員會(huì)d、調(diào)解委員會(huì)21、建設(shè)工程勘察合同法律關(guān)系的客體是指( )。a、物b、智力成果c、行為d、財(cái)22、能夠留置的財(cái)產(chǎn)僅限于（ ）。a、不動(dòng)產(chǎn)b、動(dòng)產(chǎn)c、專利權(quán)d、財(cái)產(chǎn)權(quán)23、在施工合同履行中，發(fā)包人按合同約定購(gòu)買了玻璃，現(xiàn)場(chǎng)交貨前未通知承包人派代表共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交貨清點(diǎn)，單方檢驗(yàn)接收后直接交承包人的倉(cāng)庫(kù)保管員保管，施工使用時(shí)發(fā)現(xiàn)部分玻璃損壞，則應(yīng)由( )。a、保管員負(fù)責(zé)賠償損失b、發(fā)包人承擔(dān)損失責(zé)任c、承包人負(fù)責(zé)賠償損失d、發(fā)包人與承包人共同承擔(dān)損失責(zé)任24、監(jiān)理機(jī)構(gòu)為執(zhí)行監(jiān)理任務(wù)所需的工程資料，應(yīng)由( )。a、監(jiān)理人自費(fèi)收集b、向委托人付費(fèi)索取c、向

10、設(shè)計(jì)人付費(fèi)索取d、委托人免費(fèi)提供25、按照施工合同示范文本的規(guī)定，發(fā)包人的主要工作有( )。a、保證施工噪音符合環(huán)保規(guī)定b、提供進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表c、開通專用條款約定的施工場(chǎng)地內(nèi)的交通干道d、做好施工現(xiàn)場(chǎng)地下管線的保護(hù)轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 26、業(yè)主在得到承包人動(dòng)員預(yù)付款保函后，支付動(dòng)員預(yù)付款的最長(zhǎng)時(shí)間不得超過( )。a、14天b、7天c、21天d、28天27、要約人要撤銷要約，撤銷要約通知應(yīng)在（ ）到達(dá)對(duì)方。a、要約到達(dá)對(duì)方之前b、對(duì)方發(fā)出承諾之前c、對(duì)方承諾要達(dá)要約人之前d、對(duì)方承諾生效之后28、施工中的費(fèi)用索賠出現(xiàn)的原因是( )a、只限定事件引起的補(bǔ)償b、只限定當(dāng)事人違約而提出的賠償c、非自身的原因，且

11、實(shí)際造成了損失，應(yīng)由對(duì)方承擔(dān)責(zé)任的補(bǔ)償或賠償d、不包括因第三者過錯(cuò)造成的損失的補(bǔ)償或賠償29、fidic施工合同條件規(guī)定，不可預(yù)見的物質(zhì)條件，是指一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商至( )前不能合理預(yù)見的物質(zhì)條件。a、基準(zhǔn)日期b、提交投標(biāo)書日期c、簽訂協(xié)議書日期d、現(xiàn)場(chǎng)考察日期30、下列關(guān)于解決合同爭(zhēng)議的表述中，( )是正確的。a、對(duì)裁決結(jié)果不服，可向法院起訴b、爭(zhēng)議雙方均可單方面要求仲裁c、當(dāng)事人不必經(jīng)調(diào)解解決合同爭(zhēng)議d、對(duì)法院一審判決不服，可申請(qǐng)仲裁31、發(fā)包人收到工程竣工報(bào)告后（ ）天內(nèi)，組織專家驗(yàn)收組，制定驗(yàn)收方案。a、7b、14c、28d、56轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 32、施工中如果出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更和工程量增加的情

12、況，按照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，( )。a、發(fā)包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知承包人b、工程師應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知承包人c、承包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知工程師d、承包人應(yīng)在14天內(nèi)將自己認(rèn)為應(yīng)順延的工期報(bào)告工程師33、在施工過程中，工程師在收到承包人提出的順延工期的書面報(bào)告后( )天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)。a、3b、7c、14d、2834、依據(jù)擔(dān)保法規(guī)定，擔(dān)保人必須是第三人的擔(dān)保方式是（ ）。a、保證b、質(zhì)押c、定金d、留置35、當(dāng)事人以土地使用權(quán)抵押的，抵押合同自( )之日起生效。a、簽訂來源:學(xué)易網(wǎng)b、登記c、履行d、主合同生效36、合同法規(guī)定的“抗辯權(quán)

13、”是指，一方有違約行為時(shí)對(duì)方有權(quán)( )。a、撤回合同b、撤銷合同c、解除合同d、中止履行義務(wù)37、監(jiān)理工程師通知承包商進(jìn)行工程計(jì)量后，承包商在約定時(shí)間未派人參加計(jì)量，則( )。a、監(jiān)理工程師應(yīng)推遲計(jì)量時(shí)間b、監(jiān)理工程師單獨(dú)計(jì)量無效c、監(jiān)理工程師單獨(dú)計(jì)量有效d、監(jiān)理工程師可不必在計(jì)量轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 38、在工程建設(shè)的過程中，( )是最為常用的一種擔(dān)保方式。a、抵押b、留置c、保證d、定金39、發(fā)包人不按時(shí)支付預(yù)付款，承包人在規(guī)定時(shí)間（ ）天后向發(fā)包人發(fā)出預(yù)付通知。a、5b、7c、14d、2840、按照施工合同的規(guī)定，從開工之日起至（ ）止的日歷天數(shù)為承包人的施工期，據(jù)此與合同工期比較判定承包人是提前

14、竣工還是延誤竣工。a、承包人提請(qǐng)竣工驗(yàn)收前自檢合格日b、承包人提供竣工資料和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告日c、開始竣工檢驗(yàn)日d、竣工驗(yàn)收合格工程師在檢驗(yàn)記錄簽字日41、下列合同不適用合同法的是( )。a、買賣合同b、借款合同c、委托合同d、收養(yǎng)合同42、發(fā)包人在收到竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后（ ）天內(nèi)仍不支付價(jià)款，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將工程折價(jià)變賣。a、7b、14c、28d、5643、表見代理的法律后果由( )承擔(dān)。a、無權(quán)代理人b、被代理人c、善意相對(duì)人d、合同擔(dān)保人44、合同中當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，（ ）。a、未違約一方可以選擇定金或違約金要求對(duì)方賠償b、違約一方可以

15、選擇定金或違約金承擔(dān)違約賠償責(zé)任c、未違約方可以同時(shí)采用定金和違約金要求對(duì)方賠償d、違約金和定金的約定同時(shí)無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 45、某設(shè)備安裝施工合同約定的開工日為2月1日。由于土建承包人延誤竣工，導(dǎo)致安裝承包人實(shí)際于2月10日開工。安裝承包人在5月1日安裝完畢并向工程師提交了竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，5月10日開始進(jìn)行5天啟動(dòng)連續(xù)試車，結(jié)果表明施工安裝有缺陷。安裝承包人按照工程師的指示進(jìn)行了調(diào)試工作，并于5月25日再次提交請(qǐng)求驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5月26日再次試車后表明安裝工作滿足合同規(guī)定的要求，參與試車有關(guān)各方于6月1日簽署了同意移交工程的文件。應(yīng)以( )的時(shí)間與合同工期比較，判定承包人

16、是提前竣工還是延誤竣工。a、2月1日至5月10日b、2月1日至5月25日c、2月10日至5月26日d、2月10日至6月1日46、設(shè)計(jì)招標(biāo)文件與施工招標(biāo)文件的主要不同點(diǎn)之一，是設(shè)計(jì)招標(biāo)文件中沒有( )。a、合同條件b、投標(biāo)須知c、工程量清單d、項(xiàng)目說明書47、為了正確區(qū)分合同風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任歸屬，fidic施工合同條件中定義的“基準(zhǔn)日”是指( )。a、投標(biāo)截止日b、風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生日c、投標(biāo)截止日前第28天d、承包商接到中標(biāo)通知書日48、業(yè)主指定的分包商，在施工中受到非自身原因造成損害時(shí)，他應(yīng)向( )提交索賠報(bào)告。a、業(yè)主b、總承包商c、監(jiān)理工程師d、業(yè)主或監(jiān)理工程師轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 49、合同履行的前提和依據(jù)

17、是（ ）。a、有效的合同b、合同法c、誠(chéng)實(shí)信用原則d、合同生效50、在合同權(quán)利義務(wù)終止的原因中，( )是最主要和最常見的原因。a、債務(wù)清償b、合同解除c、免除債務(wù)d、債務(wù)抵消 51、采用fidfic合同條件的施工合同，計(jì)入合同總價(jià)內(nèi)的暫定金額使用權(quán)由( )控制。a、業(yè)主b、監(jiān)理工程師c、總包商d、分包商52、fidic合同條件下，當(dāng)業(yè)主與承包商發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，首先( )。a、由工程師對(duì)爭(zhēng)議事項(xiàng)作出決定b、雙方友好協(xié)商c、申請(qǐng)仲裁d、提起訴訟53、施工合同(示范文本)規(guī)定，合同變更價(jià)款不應(yīng)( )。a、低于中標(biāo)人報(bào)價(jià)單的競(jìng)爭(zhēng)性水平b、按合同已有的價(jià)格變更合同價(jià)款c、參照類似的價(jià)格變更合同價(jià)款d、由

18、承包人提出適當(dāng)變更價(jià)格，經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行54、投標(biāo)人在投標(biāo)過程中出現(xiàn)( )時(shí)，招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金。a、投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求b、投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件c、購(gòu)買招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件d、拒絕簽字確認(rèn)評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)書中錯(cuò)誤的修正轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 55、下列關(guān)于解決合同爭(zhēng)議的表述中，( )是正確的。a、對(duì)裁決結(jié)果不服，可向法院起訴b、爭(zhēng)議雙方均可單方面要求仲裁c、當(dāng)事人不必經(jīng)調(diào)解解決合同爭(zhēng)議d、對(duì)法院一審判決不服，可申請(qǐng)仲裁56、依據(jù)合同法，合同生效后，當(dāng)事人就履行費(fèi)用的負(fù)擔(dān)不明的，應(yīng)由( )。a、履行義務(wù)一方負(fù)擔(dān)來源:學(xué)易網(wǎng)b、債權(quán)人一方負(fù)擔(dān)c、債權(quán)人、債務(wù)人平均分擔(dān)

19、d、由監(jiān)理工程師裁定57、具有合同撤銷權(quán)的當(dāng)事人自知道撤銷事由之日起( )內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)，撤銷權(quán)消失。a、3個(gè)月b、6個(gè)月c、1年d、2年58、下列關(guān)于合同履行中的債權(quán)轉(zhuǎn)讓和債務(wù)轉(zhuǎn)移的說法不正確的是( )。a、是合同當(dāng)事人雙方基于合同內(nèi)的約定b、債權(quán)轉(zhuǎn)讓和債務(wù)轉(zhuǎn)移可以分為債務(wù)人向第三人履行債務(wù)和由第三人向債權(quán)人履行債務(wù)c、合同當(dāng)事人之間的債權(quán)和債務(wù)關(guān)系因此改變d、合同當(dāng)事人之間的債權(quán)和債務(wù)關(guān)系并不因此而改變59、依據(jù)擔(dān)保法規(guī)定，擔(dān)保人必須是第三人的擔(dān)保方式是( )。a、保證b、質(zhì)押c、定金d、留置60、依據(jù)材料采購(gòu)合同的約定，供貨方對(duì)( )承擔(dān)責(zé)任。a、因使用不當(dāng)導(dǎo)致的質(zhì)量下降b、到貨檢驗(yàn)時(shí)

20、采購(gòu)方提出的質(zhì)量異議c、因交貨后保管不善導(dǎo)致的質(zhì)量下降d、超過合同約定時(shí)間采購(gòu)方提出的質(zhì)量異議轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 61、駐地監(jiān)理工程師代表的工作，應(yīng)直接對(duì)( )負(fù)責(zé)。a、業(yè)主b、監(jiān)理工程師c、承包商d、分包商62、為了正確區(qū)分合同風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任歸屬，fidic施工合同條件中定義的基準(zhǔn)日是指( )。a、投標(biāo)截止日b、風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生日c、投標(biāo)截止日前第28天d、承包商接到中標(biāo)通知書日63、設(shè)計(jì)合同生效后，委托方應(yīng)向承包方交付定金，設(shè)計(jì)任務(wù)的定金估算設(shè)計(jì)費(fèi)的( )。a、15%b、20%c、25%d、30%64、施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工中，發(fā)包人供應(yīng)的材料由承包人負(fù)責(zé)檢查試驗(yàn)后用于工程，但隨后又發(fā)現(xiàn)材料有

21、質(zhì)量問題，此時(shí)應(yīng)由( )。a、發(fā)包人追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期b、發(fā)包人追加合同價(jià)款，工期不予順延c、承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，相應(yīng)順延工期d、承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延來源:學(xué)易網(wǎng)65、按照市場(chǎng)行情約定價(jià)格的合同，合同履行時(shí)市場(chǎng)行情發(fā)生波動(dòng)，則（ ）。a、價(jià)格上漲按原價(jià)格執(zhí)行，價(jià)格下降按新價(jià)格執(zhí)行b、價(jià)格下降按原價(jià)格執(zhí)行，價(jià)格上漲按新價(jià)格執(zhí)行c、無論上漲還是下降均按新價(jià)格執(zhí)行d、無論上漲還是下降均按原合同價(jià)執(zhí)行轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 66、雙方惡意串通，訂立的損害國(guó)家或第三人利益的合同，其法律后果是( )。a、返還財(cái)產(chǎn)b、追繳財(cái)產(chǎn)c、賠償損失d、繼續(xù)履行67、監(jiān)理合同中的附加工作是指( )a、因其他

22、方原因使監(jiān)理工作受阻而增加的監(jiān)理工作b、監(jiān)理合同范圍內(nèi)的工作c、因業(yè)主原因終止監(jiān)理合同的善后工作d、因業(yè)主原因終止監(jiān)理業(yè)務(wù)后又恢復(fù)時(shí)的準(zhǔn)備工作68、施工合同(示范文本)規(guī)定，承發(fā)包雙方可通過( )，約定具體工程項(xiàng)目雙方的權(quán)利義務(wù)。a、協(xié)議書b、通用條款c、投標(biāo)書d、專用條款69、以下文件均成為施工合同文件的組成部分，但從文件的解釋順序來看，( )是錯(cuò)的。a、合同協(xié)議書、中標(biāo)通知書b、施工合同通用條件、施工合同專用條件c、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)文件、圖紙d、投標(biāo)書、工程量清單70、如果法律和當(dāng)事人雙方對(duì)合同的形式、程序均沒有特殊要求時(shí)，( )日合同成立。a、要約生效b、承諾生效c、雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章

23、d、附生效期限的合同期限界至71、違反經(jīng)濟(jì)合同的當(dāng)事人支付了違約金和賠償金后，對(duì)方仍要要求繼續(xù)履行合同時(shí)，違約方( )。a、應(yīng)在對(duì)方同意變更合同約定的違約責(zé)任條款后再繼續(xù)履行合同b、在繼續(xù)履行過程中可更換標(biāo)的c、必須按合同條款繼續(xù)履行合同d、可拒絕繼續(xù)履行合同轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 72、施工合同雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議，應(yīng)由專用條款約定的（ ）鑒定。a、工程師b、工程質(zhì)量監(jiān)督部門c、仲裁機(jī)構(gòu)d、政府行政部門73、勘察招標(biāo)中，發(fā)包人不履行合同時(shí)，發(fā)包人（ ）。a、無權(quán)要求返還定金b、有權(quán)要求返還定金c、無權(quán)要求返還定金且需支付違約金d、只能要求返還定金的一半74、評(píng)標(biāo)過程中的邀請(qǐng)投標(biāo)人澄清問題會(huì)，主要討論(

24、)。a、變更投標(biāo)工期b、變更投標(biāo)報(bào)價(jià)c、投標(biāo)書中含有的技術(shù)細(xì)節(jié)d、中標(biāo)通知書的主要內(nèi)容75、在采用格式條款的合同中，提供格式條款一方對(duì)可能造成人身傷害而免除其責(zé)任的條款( )。a、有效b、無效c、經(jīng)公證后有效d、被拒絕后無效76、可調(diào)價(jià)格合同通常應(yīng)用于（ ）的施工合同中。a、工期較短b、工程較復(fù)雜c、小型工程d、工期較長(zhǎng)77、關(guān)于無效合同，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。a、違反了法律規(guī)定的條件來源:學(xué)易網(wǎng)b、自訂立起就沒有法律效力c、不受到法律保護(hù)d、自宣布無效之日起無效轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 78、經(jīng)過公證后，具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的文書是( )。a、遺囑文書b、施工合同文書c、保險(xiǎn)合同文書d、追償債款的債權(quán)文書7

25、9、fidic合同條件規(guī)定，（）之后，工程師就無權(quán)再指示承包商進(jìn)行任何施工工作。a、頒發(fā)工程移交證書b、履約證書c、簽發(fā)最終支付證書d、承包商提交結(jié)清單80、fidic條款60條是( )a、支付的核心條款b、工程變更的核心條款c、索賠應(yīng)遵循的程序d、工程延期應(yīng)遵循的程序81、以下文件，都是施工合同文件的組成部分，其中( )解釋順序是正確的。a、中標(biāo)通知書 合同協(xié)議書b、合同專用條件 合同通用條件c、工程報(bào)價(jià)單 工程量清單d、投標(biāo)書及附件 中標(biāo)通知書82、工程建設(shè)的過程中，( )保證的金額是可以隨時(shí)間變化的。a、施工投標(biāo)保證b、施工合同的履約保證c、施工預(yù)付款保證d、工程保險(xiǎn)83、要約人在要約發(fā)

26、生效力之前，而取消要約的意思表示是( )。a、新要約b、要約撤回c、再要約d、要約撤銷84、某設(shè)備安裝施工合同約定的開工日為2月1日。由于土建承包人延誤竣工，導(dǎo)致安裝承包人實(shí)際于2月10日開工。安裝承包人在5月1日安裝完畢并向工程師提交了竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，5月10日開始進(jìn)行5天啟動(dòng)連續(xù)試車，結(jié)果表明施工安裝有缺陷。安裝承包人按照工程師的指示進(jìn)行了調(diào)試工作，并于5月25日再次提交請(qǐng)求驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5月26日再次試車后表明安裝工作滿足合同規(guī)定的要求，參與試車有關(guān)各方于6月1日簽署了同意移交工程的文件。應(yīng)以( )的時(shí)間與合同工期比較，判定承包人是提前竣工還是延誤竣工。a、2月1日至5月10日b、2月1日至5

27、月25日c、2月10日至5月26日d、2月10日至6月1日轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 85、承擔(dān)違約責(zé)任的條件是采用（ ）。a、嚴(yán)格責(zé)任原則b、限制責(zé)任原則c、公平原則d、公正原則86、如果合同當(dāng)事人對(duì)施工合同一方提出的變更部分條款要求發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)由( )確認(rèn)該部分條款是否可以變更。a、建設(shè)行政管理部門b、監(jiān)理單位c、人民法院d、設(shè)計(jì)院87、招標(biāo)單位在評(píng)標(biāo)委員會(huì)中人員不得超過三分之一，其他人員應(yīng)來自( )。a、參與竟?fàn)幍耐稑?biāo)人b、招標(biāo)單位的董事會(huì)c、上級(jí)行政主管部門d、省、市政府部門提供的專家名冊(cè)88、根據(jù)施工合同(示范文本)的規(guī)定，從合同約定開工日起至( )止的日歷天數(shù)為承包人的施工期，據(jù)此與合同工期相比較

28、判定承包人是否工期違約。a、承包人自檢合格日b、承包人提交竣工報(bào)告日c、竣工驗(yàn)收合格工程師簽字日d、竣工驗(yàn)收通過，承包人提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告日轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 89、本人知道他人以自己的名義實(shí)施民事行為而不作否認(rèn)表示的，則( )。a、行為人承擔(dān)民事責(zé)任b、視為不同意c、本人承擔(dān)民事責(zé)任d、視為同意90、在施工合同中，屬于承包人應(yīng)當(dāng)完成的工作是( )。a、保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)地下管線b、辦理土地征用c、進(jìn)行設(shè)計(jì)交底d、協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍地下管線的保護(hù)91、在合同的訂立中，當(dāng)事人一方向另一方提出訂立合同的要求和合同的主要條款，并限定其在一定期限內(nèi)作出答復(fù)，這種行為是( )。a、談判b、要約邀請(qǐng)c、要約d、承諾92

29、、fidic土木工程施工合同條件適用于( )。a、固定總價(jià)合同b、調(diào)值總價(jià)合同c、單價(jià)合同d、成本加酬金合同93、基本設(shè)計(jì)招標(biāo)的特點(diǎn)，選擇中標(biāo)人時(shí)主要考慮各投標(biāo)書的( )。a、投標(biāo)報(bào)價(jià)高低b、設(shè)計(jì)完成時(shí)間長(zhǎng)短c、工程建設(shè)周期長(zhǎng)短d、設(shè)計(jì)方案優(yōu)劣94、經(jīng)濟(jì)合同的核心是( )，它是當(dāng)事人雙方權(quán)利和義務(wù)的焦點(diǎn)a、價(jià)款b、違約責(zé)任c、標(biāo)的d、履行期限95、fidic施工合同條件為了合理地分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，定義( )為基準(zhǔn)日。從此日期后發(fā)生的有經(jīng)驗(yàn)承包商在投標(biāo)階段不能合理預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)歸業(yè)主承擔(dān)。a、投標(biāo)截止日期前第28天b、投標(biāo)截止日c、定標(biāo)日d、工程師發(fā)布開工令日轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 96、監(jiān)理招標(biāo)中標(biāo)通知書中寫明的

30、委托人接受的合同價(jià)，是指工程監(jiān)理的( )酬金額。a、正常工作b、附加工作c、額外工作d、所有工作97、監(jiān)理工程師超過授權(quán)范圍發(fā)布指令，承包商執(zhí)行后導(dǎo)致成本增加，這項(xiàng)額外費(fèi)用應(yīng)由( )。a、業(yè)主承擔(dān)b、業(yè)主從監(jiān)理費(fèi)中扣除，轉(zhuǎn)付給承包方c、承包方承擔(dān)，因他執(zhí)行的是無效指令d、監(jiān)理單位給予支付98、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長(zhǎng)了監(jiān)理服務(wù)的時(shí)間，此工作內(nèi)容應(yīng)屬于( )。a、正常工作b、附加工作c、額外工作d、意外工作99、合同可變更、撤銷的前提是（ ）。a、損害國(guó)家利益b、違反法規(guī)c、當(dāng)事人提出請(qǐng)求d、當(dāng)事人一方違約100、由于異常惡劣的氣候條件造成的停工是（ ）。a、不可原諒延期不給補(bǔ)償費(fèi)用b、

31、不可原諒延期但給補(bǔ)償費(fèi)用c、可原諒延期且給補(bǔ)償費(fèi)用d、可原諒延期但不給補(bǔ)償費(fèi)用三、多項(xiàng)選擇題1、發(fā)包人出于某種需要希望工程能提前竣工，則他應(yīng)做的工作包括( )。a、向承包人發(fā)出必須提前竣工的指令來源:學(xué)易網(wǎng)b、與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議c、負(fù)責(zé)修改施工進(jìn)度計(jì)劃d、為承包人提供趕工的便利條件e、減少對(duì)工程質(zhì)量的檢測(cè)試驗(yàn)項(xiàng)目轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 2、按照施工合同文本規(guī)定，在施工中由于( )造成工期延誤，經(jīng)發(fā)包人代表確認(rèn)，竣工日期可以順延。a、承包人未能及時(shí)調(diào)配施工機(jī)械b、發(fā)生不可抗力c、雨季天數(shù)增多d、工程量變化和設(shè)計(jì)變更e、一周內(nèi)非承包人原因停電、停水、停氣等造成停工累計(jì)超過8小時(shí)3、后履行抗辯權(quán)的適

32、用條件包括（ ）。a、合同中未約定履行順序b、合同中約定了履行順序c、由同一雙務(wù)合同產(chǎn)生互負(fù)的對(duì)價(jià)給付債務(wù)d、應(yīng)當(dāng)先履行的對(duì)價(jià)給付是可能履行的義務(wù)e、經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化4、建設(shè)工程施工合同范本由( )組成。a、協(xié)議書b、中標(biāo)通知書c、通用條款d、工程量清單e、專用條款5、工程招標(biāo)時(shí)，可能造成招標(biāo)失敗的原因有( )a、投標(biāo)單位不足法定數(shù)b、部分投標(biāo)者未出席開標(biāo)會(huì)c、各投標(biāo)者報(bào)價(jià)均不合理d、決標(biāo)前發(fā)現(xiàn)標(biāo)底有某些漏誤6、合同是平等主體的( )之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議a、自然人b、法人c、其他組織d、國(guó)家機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 7、保險(xiǎn)人對(duì)事故的賠償應(yīng)遵循的規(guī)定是（ ）。a、不得超過保險(xiǎn)單明細(xì)

33、表中對(duì)應(yīng)的每次事故賠償限額b、最高賠償責(zé)任不得超過明細(xì)表中列明的累計(jì)賠償限額c、以法院或政府有關(guān)部門裁定的應(yīng)由被保險(xiǎn)人償付的金額為準(zhǔn)d、特殊情況下，賠償不受限制e、以保險(xiǎn)人的裁定為準(zhǔn)8、設(shè)備制造階段的監(jiān)理任務(wù)包括( )。a、使用原材料質(zhì)量的確認(rèn)b、制造過程重要試驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量確認(rèn)c、審查供貨方提供的月報(bào)表d、對(duì)發(fā)運(yùn)設(shè)備前包裝質(zhì)量的檢驗(yàn)e、貨物運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行開箱檢驗(yàn)9、評(píng)標(biāo)的條件是( )a、投標(biāo)單位技術(shù)力量強(qiáng)b、標(biāo)價(jià)合理、工期適當(dāng)c、有較好的信譽(yù)d、有保證質(zhì)量和安全措施、有保修期內(nèi)進(jìn)行保修的措施e、主要工種有施工方案、大型工程有施工組織設(shè)計(jì)，且先進(jìn)合理、切實(shí)可行f、愿意讓利10、下列情形中，( )

34、的合同是可撤銷合同。a、以欺詐、脅迫手段訂立，損害國(guó)家利益b、因重大誤解而訂立c、在訂立合同時(shí)顯失公平d、以欺詐、脅迫手段，使對(duì)方在違背真實(shí)意思情況下訂立e、違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定11、招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定的招標(biāo)方式包括( )。a、公開招標(biāo)b、詢價(jià)招標(biāo)c、直接發(fā)包d、邀請(qǐng)招標(biāo)e、談判招標(biāo)轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 12、下列對(duì)索賠的理解，正確的是（ ）。a、合同雙方均有權(quán)索賠b、是客觀存在的c、是單方行為d、前提是經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)利損害e、必須經(jīng)對(duì)方確認(rèn)13、合同訂立須經(jīng)過( )。a、要約邀請(qǐng)b、要約c、承諾d、簽證e、公證14、合同法規(guī)定，合同權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中（ ）的效力。a、清理?xiàng)l款b、結(jié)算條款c、

35、質(zhì)量條款d、風(fēng)險(xiǎn)條款e、目的條款15、法定解除合同的條件包括( )等。a、因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的b、當(dāng)事人一方延遲履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行c、當(dāng)事人約定的解除合同條件成就d、在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方表明不履行主要債務(wù)e、法律規(guī)定的其他情形16、設(shè)計(jì)階段監(jiān)理的內(nèi)容包括( )。a、選擇勘察設(shè)計(jì)單位b、組織設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽c、確定設(shè)計(jì)使用的技術(shù)參數(shù)d、審查勘察設(shè)計(jì)方案和結(jié)果e、編制項(xiàng)目概預(yù)算17、關(guān)于對(duì)工程量確認(rèn)的說法正確的是（ ）。a、只對(duì)承包人完成的永久合格工程的工程量進(jìn)行計(jì)量b、承包人收到通知未參加計(jì)量，工程師自行計(jì)量的結(jié)果有效c、工程師在計(jì)量工程量前24小時(shí)通知發(fā)

36、包人派人參加d、承包人原因造成返工的工程量不予計(jì)量e、工程師未通知承包人參加計(jì)量，其計(jì)量結(jié)果有效轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 18、建設(shè)工程物資采購(gòu)合同的當(dāng)事人可以是( )。a、發(fā)包人b、承包人c、供貨人d、供應(yīng)商e、經(jīng)紀(jì)人19、合同法律關(guān)系由( )等要素構(gòu)成。a、主體b、客體c、行為d、事件e、內(nèi)容20、根據(jù)合同法規(guī)定，生效的要約可因一定事由的發(fā)生而失效，這些事由包括( )。a、要約人依法撤回要約b、要約人依法撤銷要約c、拒絕要約的通知到達(dá)要約人d、受要約人對(duì)要約內(nèi)容作出變更e、承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾21、根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)合同可以約定，發(fā)包人應(yīng)提供( )。a、規(guī)劃許可文件b、工程勘察文件c、

37、工程范圍和規(guī)模d、批準(zhǔn)的可研報(bào)告e、工程設(shè)計(jì)方案22、下列合同與施工合同具有主從關(guān)系的是( )a、勘測(cè)設(shè)計(jì)合同b、施工保險(xiǎn)合同c、監(jiān)理服務(wù)合同d、履約擔(dān)保合同23、下列關(guān)于施工合同履行過程中，有關(guān)隱蔽工程驗(yàn)收和重新檢驗(yàn)的提法和做法錯(cuò)誤的有( )。a、工程師不能按時(shí)參加驗(yàn)收，須在開始驗(yàn)收前向承包人提出書面延期要求b、工程師未能按時(shí)提出延期要求，不參加驗(yàn)收，承包人可自行組織驗(yàn)收c、工程師未能參加驗(yàn)收應(yīng)視為該部分工程合格d、發(fā)包人可不承認(rèn)工程師未能按時(shí)參加承包人單獨(dú)進(jìn)行的試車記錄e、由于工程師沒有參與驗(yàn)收，則不能提出對(duì)已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗(yàn)的要求轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 24、施工招標(biāo)中作為一個(gè)獨(dú)立合同包，招標(biāo)單

38、位依據(jù)工程的具體內(nèi)容，可區(qū)分不同情況在( )范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)。a、全部工程b、單位工程c、特殊工程d、分部分項(xiàng)工程e、土建工程和安裝工程25、施工招標(biāo)劃分合同工作范圍時(shí)，應(yīng)考慮的影響因素包括( )a、有利于本地區(qū)的承包商b、有利于本系統(tǒng)的承包商c、施工內(nèi)容的專業(yè)要求d、避免施工現(xiàn)場(chǎng)的交叉干擾e、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)總投資的影響26、債權(quán)人可以留置的合同限于( )合同。a、建設(shè)工程b、保管c、運(yùn)輸d、加工承攬e、買賣27、招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定的招標(biāo)方式包括( )。a、公開招標(biāo)b、詢價(jià)招標(biāo)c、直接發(fā)包d、邀請(qǐng)招標(biāo)e、談判招標(biāo)28、可以采用委托的方式發(fā)包建設(shè)任務(wù)的是( )。a、國(guó)家融資項(xiàng)目b、搶險(xiǎn)救災(zāi)工程c、涉及國(guó)家

39、秘密的工程d、在建工程主體加層工程e、施工企業(yè)自建自用工程轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 29、fidic施工合同條件規(guī)定的指定分包商，具有( )特點(diǎn)。a、業(yè)主選擇實(shí)施部分工程的分包人b、指定分包商與業(yè)主訂立分包合同c、承包商負(fù)責(zé)對(duì)指定分包商協(xié)調(diào)管理d、指定分包商的工程款從暫列金額內(nèi)支付e、指定分包商的違約視為承包商違約30、有關(guān)合同變更的說法，正確的是（ ）。a、必須是針對(duì)有效合同才可變更b、合同變更只須經(jīng)當(dāng)事人一方同意c、合同變更后，必須按變更后的合同履行d、變更合同是因?yàn)楹贤瑹o效才變更e、合同變更的內(nèi)容是尚未（或尚未完全）履行的合同31、采用fidic施工合同條件的工程，進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容一般包括( )等。a、實(shí)施工程的計(jì)劃進(jìn)度b、分包商在施工階段的安排c、重要檢查檢驗(yàn)的次序和時(shí)間d、保證計(jì)劃實(shí)施的說明文件e、滯后于進(jìn)度計(jì)劃的責(zé)任32、評(píng)標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)遵循( )的原則a、公平、公正來源:學(xué)易網(wǎng)b、公開、公平、公正c、科學(xué)、擇優(yōu)d、合法、合理、合情33、以下屬于監(jiān)理人的監(jiān)督控制權(quán)的是（ ）。a、向承包人提出建議b、對(duì)施工進(jìn)度的監(jiān)督c、征得委托人同意，發(fā)布開工令d、對(duì)工程上使用的材料和施工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)e、工程設(shè)計(jì)變更的審批轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 34、設(shè)計(jì)合同示范文本中，適用于民用建設(shè)工程設(shè)計(jì)的合同，其主